Как закрыть объект при строительстве

Как закрыть объект при строительстве

Дополнительные работы в строительном подряде: как заказчику доказать, что нет оснований для оплаты?

Дарья Нюхалкина, адвокат АБ «Эксиора».

«ЭЖ-Юрист». № 41 (1042). Октябрь 2018 г.

Договор строительного подряда зачастую предполагает большие и разноплановые объемы выполняемых в его рамках работ, в связи с чем заключение договора или его изменение предваряется немалым объемом корреспонденции сторон в целях урегулирования того или иного вопроса, в также готовится значительное количество различной технической документации.

Законодатель, регулируя данный вид договора, предусмотрел возможность сторон согласовать дополнительные объемы работ и их правовое регулирование, потому как необходимость их проведения может быть выявлена как заказчиком, так и подрядчиком строительства уже после подписания договора и в процессе строительства.

Схожие статье 743 ГК РФ правила закреплены в п. 5 ст. 709 ГК РФ для случаев, когда договор подряда предусматривает приблизительную цену работ. В соответствии с п. 5 ст. 709 ГК РФ подрядчик обязан своевременно предупредить заказчика о возникшей необходимости в проведении дополнительных работ и связанном с этим существенном превышении определенной приблизительно цены работы. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.01.2018 по делу № А40-99562/2016).

При этом предполагается, что технической документацией учтен весь комплекс работ, который будет произведен по договору, а в согласованной сторонами смете учтена вся стоимость по предстоящим работам.

• Являются ли работы, произведенные подрядчиком, дополнительными?

Высший Арбитражный Суд РФ в Определении № ВАС-17600/10 от 11.01.2011 дает следующее определение дополнительным работам: «По смыслу норм права речь идет о работах, необходимость проведения которых обнаруживается подрядчиком в ходе проведения строительных работ и которые отсутствуют в технической документации, то есть таких работ, без проведения которых продолжение строительства невозможно».

Также необходимо отметить, что работы рассматриваются дополнительными только в том случае, если они были выполнены в рамках заключенного договора подряда и относятся к нему непосредственно.

Возможна ситуация, когда между заказчиком и подрядчиком заключен договор строительного подряда и подрядчик выполнил работы, как предусмотренные договором, так и иные работы, не включенные в договор (соответственно, не учтенные технической документацией и сметой). Но при этом данные работы являются самостоятельными по отношению к работам, на выполнение которых стороны заключили договор подряда. Бремя доказывания правомерности отнесения работ к категории дополнительных, совершения действий по согласованию необходимости их выполнения, факт их выполнения и потребительская ценность для заказчика в силу статьи 65 АПК РФ возлагается на подрядчика (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.07.2018 по делу № А24-5157/2017).

Это очень важно, например, в случае, когда на работы, являющиеся самостоятельными, не был заключен договор, но подтвержден факт их выполнения. Указанные работы не относятся к дополнительным, и, как следствие, к ним не применяются нормы статьи 743 ГК РФ (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28.03.2017 по делу № А29-9653/2015, Определение ВАС от 11.01.2011 № ВАС-17600/10).

То есть прежде всего заказчику, заметившему в акте приемки работы, не учтенные технической документацией, стоит определить – эти самые работы имеют отношение к договору подряда, в рамках которого подрядчик якобы их выполнил? Или же работы являются самостоятельными и требовали заключения нового договора подряда между теми же лицами, и подрядчик действует недобросовестно, пытаясь выдать их за часть работ по уже заключенному договору?

Доказать, что выполненные подрядчиком работы являются самостоятельными и к ним не применимы положения ст. 743 ГК РФ, можно, указав суду на следующие аспекты:

• Работы не имеют прямой связи с предметом заключенного договора подряда;
• Работы не имеют потребительской ценности для заказчика. В данном случае следует учесть, что суды признают потребительскую ценность работ для заказчика в том случае, если последним работы, не учтенные технической документацией, приняты по акту приемки и используются – в таком случае есть риск взыскания с заказчика в пользу подрядчика неосновательного обогащения по правилам главы 60 ГК РФ (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 06.06.2018 № Ф03-1758/2018 по делу № А73-5379/2016).

Выполнение самостоятельных видов работ в отсутствие заключенного между сторонами договора влечет за собой возникновение между сторонами обязательств вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК РФ).

Для возникновения неосновательного обогащения необходимо наличие одновременно следующих условий: обогащения одного лица за счет другого лица и приобретение или сбережение имущества без предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований. Истец по требованию о взыскании неосновательного обогащения должен доказать факт приобретения либо сбережения ответчиком денежных средств, принадлежащих ему, отсутствие у ответчика для этого правовых оснований, период такого пользования, а также размер неосновательного обогащения.

Недоказанность одного из этих обстоятельств является достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 24.01.2017 № Ф03-6177/2016 по делу № А51-9524/2016).

• Согласился ли заказчик на проведение подрядчиком дополнительных работ на объекте строительства?

Подрядчик должен не только известить заказчика о проведении дополнительных работ, но и получить от него согласие. И уведомление, и согласие заказчика должны быть полными и четкими.

Уведомление и согласие должны быть подтверждены письменными документами, например – дополнительным соглашением, подписанным сторонами; перепиской сторон; иным документом, подтверждающий согласование объема и стоимости дополнительных работ. Иные материалы, не содержащие конкретных сведений об объемах работ, из которых нельзя определить, какие дополнительные работы были согласованы, а какие – нет, не являются доказательством согласования дополнительных работ.

Исходя из указанного, стоит в договоре строительного подряда предусмотреть, каким способом и какими документами подрядчик извещает заказчика при выявлении дополнительных работ в ходе строительства; срок, в течение которого заказчик должен направить ответ подрядчику.

Пункт 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» разъясняет, что подрядчик, не сообщивший заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в том случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем заказчика.

При этом подрядчик должен не только уведомить заказчика строительства о необходимости выполнения дополнительных работ, но и заручиться его согласием – факт упоминания подрядчиком в переписке с заказчиком о намерении выполнять работы, не предусмотренных договором, вне явного и четкого согласия на то заказчика не является согласованием выполнения допработ (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 29.01.2018 по делу № А58-2411/2017, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.06.2016 по делу № А41-79513/2014).

Комиссионный осмотр с участием заказчика, предшествующий выполнению дополнительных работ, сопряженный с запросом заказчика о необходимости проведения дополнительных работ на объекте строительства, свидетельствует о согласованности допработ (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.06.2016 по делу № А40-122616/14).

Нередко в ходе исполнения договора строительного подряда возникает ситуация, когда работы определенного вида или необходимые для их выполнения материалы учтены в технической документации и/или смете в меньшем объеме, чем это требуется для достижения результата, предусмотренного договором подряда. Судебная практика относит дополнительные объемы предусмотренных договором подряда работ к дополнительным работам (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.06.2018 по делу № А41-760/2017, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.05.2014 по делу № А43-10195/2013).

Кроме того, суд может встать на сторону заказчика и отказать подрядчику во взыскании стоимости дополнительных работ также в случае, если соглашение на проведение дополнительных работ заключено, однако из его текста нельзя установить согласованный сторонами объем этих дополнительных работ, а сметы на новые объемы работ не составлялись (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.05.2018 по делу № А40-119853/2017).

Аналогичным подходом суды руководствуются при оценке увеличения количества предусмотренного договором материала, использованного при строительстве (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.06.2018 по делу № А40-139518/2017).

Таким образом, если подрядчиком заявлено требование о взыскании с заказчика стоимости дополнительных работ, заказчику стоит проверить:

• Содержит ли переписка заказчика и подрядчика и уведомление подрядчика о необходимости проведения дополнительных работ/использования дополнительных материалов/увеличения объемов работ, предусмотренных сметой, и четко выраженное согласие заказчика на проведение данных работ;
• Совпадает ли объем выполненных дополнительных работ с объемом, указанным подрядчиком при согласовании данных работ в переписке.

В случае, если на один из указанных вопросов заказчик может ответить отрицательно, стоит просить суд отказать во взыскании с заказчика стоимости дополнительных работ – потому как они фактически не были согласованы заказчиком, а уведомлял подрядчик о проведении иных работ и/или иных объемов работ.

• Если заказчик подписал акт приемки выполненных работ, имеет ли подрядчик право требования к заказчику об их оплате?

Из смысла п. 1 ст. 753 ГК РФ следует, что по акту приемки заказчик обязан принять тот результат, который соответствует технической документации, то есть заданию заказчика. Следовательно, подписание заказчиком акта приемки является последствием исполнения договора подряда на ранее согласованных сторонами договора условиях.

Высшим Арбитражным Судом в пункте 10 Информационного письма № 51, как уже было указано, что акт приемки, подписанный представителем заказчика, не может подтверждать согласованность заказчиком дополнительных работ, если подрядчик не сообщал о необходимости их проведения.

Поэтому акт приемки не может рассматриваться как документ, отражающий автоматическое согласие заказчика на проведение подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных технической документацией и сметой, и, соответственно, не может являться основанием для взыскания их стоимости с заказчика. Таким образом, акт приемки подтверждает только наличие работ, но не согласие на их проведение и оплату.

Данный вопрос становится тем более актуальным, когда дополнительные работы, выполненные подрядчиком без согласования с заказчиком, являются неразрывно связанными с работами, соответствующими условиям договора. Очевидно, что в таких условиях заказчик, который обязан принять заказанные им работы, вынужден принять и дополнительные работы, поскольку иное фактически невозможно – в том числе в случае, если акт приемки содержит одновременно указание и на выполнение работ, являющихся предметом договора, и дополнительных работ.

Данные выводы относительно порядка применения ст. 743 ГК РФ при включении дополнительных работ в акт приемки подтверждаются судебной практикой (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.06.2018 по делу № А41-24229/2017, Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 22.05.2017 по делу № А33-18644/2016).

• Приостановил ли подрядчик выполнение работ при отсутствии ответа заказчика?

Если в процессе строительства подрядчик выявил необходимость выполнения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, он обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Если подрядчик не приостановил работы, то в данном случае он выполнил их на свой страх и риск и стоимость данных работ оплачивается подрядчиком за свой счет.

В силу п. 4 ст. 743 ГК РФ подрядчик, не выполнивший этой обязанности, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

Единственным исключением из вышеприведенных правил статьи 743 ГК РФ является случай, когда проведение дополнительных работ вызывается экстренной необходимостью, то есть ситуацией, при которой приостановление работ привело бы к гибели или повреждению уже полученных результатов строительства (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 07.02.2018 по делу № А37-555/2016).

Вопрос о том, имела ли место экстренная ситуация, является вопросом факта, решать который суд может только с учетом всех фактических обстоятельств конкретного. Бремя доказывания наличия экстренной ситуации в соответствии с п. 4 ст. 743 ГК РФ возлагается на подрядчика. В данном случае важно учитывать, что подрядчик является профессиональным участником отношений, в связи с чем должен заранее прогнозировать характер и объем подлежащих производству работ.

Таким образом, даже если подрядчик докажет наличие обстоятельств, свидетельствующих о возможности гибели и повреждения результата в случае приостановления работ, заказчик может обосновать, что таковая опасность возникла ввиду профессиональной небрежности подрядчика, который мог и должен был выявить необходимость проведения дополнительных работ на той стадии, когда приостановление всей подрядной деятельности не могло создать угрозы гибели объекта строительства.

В связи с указанными обстоятельствами, судебная практика чаще отказывает подрядчику во взыскании стоимости допработ за недоказанностью экстренности их выполнения (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.07.2016 по делу № А59-2922/2015, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.12.2016 по делу № А56-30057/2015).

Источник

Обязательно ли оформлять КС-2, КС-3 при выполнении ремонтных работ?

Л.М. Золина,
автор ответа, консультант Аскон по бухгалтерскому учету и налогообложению

ВОПРОС

На основании каких первичных документов организация может принять расходы на текущий ремонт арендуемого помещения в целях уменьшения налога на прибыль (привлекаем стороннюю организацию, оказывающую услуги ремонта)? Обязательно ли оформлять КС-2, КС-3 или достаточно сметы и акта выполненных работ?

ОТВЕТ

Перечень документов, подтверждающих выполнение ремонтных работ, обычно определяется заказчиком и подрядчиком на стадии заключения договора подряда.

Результаты выполнения работ могут быть оформлены актом произвольной формы. Главное, чтобы в нем были перечислены виды выполненных работ согласно смете и реквизиты, установленные ст. 9 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Оформлять результаты работ актом по форме КС-2 и справкой КС-3 не обязательно, если это не предусмотрено условиями договора.

ОБОСНОВАНИЕ

Согласно пункту 1 статьи 252 Налогового Кодекса расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стоимость строительных работ, осуществленных сторонней строительной организацией, подтверждается оформленными формами N КС-2, КС-3, а также актами произвольной формы.

Акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2 (утвержден Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ») применяется для сдачи-приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ (СМР) производственного, жилищного, гражданского и других назначений и составляется после завершения всех работ либо этапа работ, в случае если заказчик не имеет претензий к их выполнению.

На основании акта по форме N КС-2 заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3). При этом объем работ, зафиксированный в этих документах, должен соответствовать объему работ, предусмотренному проектной документацией и сметами на строительство.

Обратите внимание, что акт по форме N КС-2 составляется на основании данных журнала учета выполненных работ (форма N КС-6а).

Журнал (форма N КС-6а) применяется для учета выполненных работ и является накопительным документом. Журнал ведется исполнителем по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому виду работ.

Как видите, применение формы КС-2 целесообразно при ведении строительных работ большого объема капитального характера (о чем говорит сама аббревиатура КС – капитальное строительство).

С 2013 г. применение унифицированных форм, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, не является обязательным. Акты о приемке работ могут быть оформлены в произвольной форме, главное, чтобы в них содержались обязательные реквизиты, среди которых:

а) наименование документа;

б) дата составления документа;

в) наименование организации, от имени которой составлен документ;

д) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

е) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события;

ж) подписи названных лиц с указанием фамилий, инициалов или иных реквизитов, необходимых для их идентификации.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача выполненных работ по договору строительного подряда осуществляется по акту. Форма акта в ГК РФ так же, как и в НК РФ, не регламентирована. При заключении договора подряда стороны согласовывают, какими документами и по какой форме будут определяться объем и стоимость работ.

Л.М. Золина,
автор ответа, консультант Аскон по бухгалтерскому учету и налогообложению

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Бухучет, налогообложение, ФСБУ, отчетность за 2021 год

Поможем не забыть сделать главное

Посмотрите актуальные чек-листы для бухгалтера, специалиста по кадрам и юриста.

Источник

Укрывочная строительная фасадная сетка: виды, материалы изготовления

При выполнении работ по строительству довольно часто используют специальный защитно уловительный материал, который называют фасадной декоративной сеткой.

Стоит отметить, что сетка строительная фасадная это не стеклотканевая и не фасадная металлическая сетка.

Представленные изделия применяются не совсем в строительстве фасадов, нежели сетка стеклотканевая, которая используется для установки под штукатурку.

Название же декоративные фасадные клетки приобрели из-за того, что их главной целью является защищать фасады зданий.

Итак, какие функции выполняет укрывочная сетка для фасада? Сетка применяется для защиты прохожих и автомобилей от падения различных предметов и инструментов за пределы строительной зоны.

А также фасадная сетка используется для защиты фасадов и лесов от неблагоприятных погодных условий, максимально оберегая строительный объект от их разрушительного воздействия.

Этот укрывной материал отлично скрывает нелицеприятные части зданий, которые подвергаются реконструкции. А также она применяется в качестве ограждения строительных объектов.

Современная фасадная сетка — это оптимальное решение при выборе способа для выполнения любого вида ограждения, ведь ее установка проводится без каких-либо трудностей в монтаже.

Из какого материала изготавливается сетка и каково ее прямое назначение

Для производства сетки для фасада применяют полимерные нити, из которых впоследствии выполняется плетение самой сетки. В итоге производитель получает надежные и высокопрочные изделия.

Отличаются сетки по плотности материала, например, если материал выполнен из более плотных нитей, то сетка соответственно будет качественней.

Фасадная строительная сетка используется для ряда определенных целей, самыми распространенными из которых являются:

• Защита прохожих и строителей от падающих предметов.
• Защита строительной площадки от мусора. Сетки с мелкой ячейкой способны удержать огромное количество строительного мусора при выполнении рабочими облицовки фасада здания.
• Защита строителей от падения, если сетка натянута на всю длину периметра.
• Защита строительных лесов и продление их срока эксплуатации.
• Защита фасада здания от природных катаклизмов и плохой погоды.

Достоинства фасадных сеток

Благодаря своей надежности и практичности данное изделие может выполнять функции защиты много лет. Все существующие сетки различаются по цветовым оттенкам и структуре, поэтому на рынке можно найти изделие любого цвета и плотности материала.

Фасадные сетки очень легкие и являются экологически чистым материалом, то есть не имеют в своем составе вредных токсических веществ.

Изделие крепится на любых поверхностях и принимает множество форм. Кроме того, оно может выдержать большую нагрузку, поэтому если правильно его использовать, то оно не порвется и не потеряет своих первостепенных качеств.

Сетки используются как для ограждения фасада или защиты рабочих, так и для других целей, в частности, для возведения навеса.

Характеристика изделий

Как уже было сказано, строительные фасадные сетки изготавливаются любых цветов. Шириной они могут быть до трех метров. Они имеют свойство растягиваться в любом направлении на двадцать процентов, а благодаря тому, что их изготавливают по специальной технологии плетения, если вдруг где-то произошел разрыв, распускаться дальше они не будут.

Сетки выполнены в цельном виде и не имеют швов. За их основу берут пластик, полиэтилен или капрон. По краям на сетках имеется кант, выступающий в качестве дополнения к их защитным свойствам.

Полотна крепятся с помощью специальных зажимов, а некоторые виды сеток оснащены по краям отверстиями, поэтому соединяются шнуром.

Покупая данное изделие, следует обратить внимание на ряд основных показателей:

• размер (ширина и длина) сетки;
• размер ячеек;
• процент плотности (от 35 до 75 в зависимости от того, для какой цели необходимо использование изделия).

В настоящее время самым качественным товаром является продукция итальянских производителей. Что касается цены, то более экономичные сетки выпускает Корея. В России же производят оптимальные варианты высокого качества и по приемлемым ценам.

Виды фасадных строительных сеток

На сегодняшний день фасадная сетка существует нескольких видов: защитная и маскировочная. Защитные сетки, в свою очередь, могут быть с узорами и однотонные.

Сетки с узорами обладают рядом преимуществ:

• помимо легкости, устойчивости к большой нагрузке и прочности узорчатые изделия имеют весьма оригинальный внешний вид;
• сетку можно хранить в любом помещении и на протяжении длительного времени, не повредив при этом рисунок;
• материал отлично пропускает через себя воздух и свет, что очень важно при реставрации старых архитектурных зданий;
• изделие применяют для установки рекламы, благодаря чему экономится приличная сумма денежных средств.

Маскировочные сетки скрывают объект строительства от посторонних глаз. Чаще всего используются в реконструкции зданий, чтобы скрыть непригодный внешний вид здания, не испортив общую картину архитектуры города.

Крепление фасадных сеток

Крепится фасадная сетка довольно легко.

Для этого необходимо использовать металлические конструкции. Прежде чем приступать к креплению изделия, рекомендуется точно рассчитать сколько потребуется материала и определиться с тем, зачем необходимо применение фасадной сетки.

Элементы для крепления фасадной строительной сетки

Соединяются полотна посредством следующих специальных деталей крепления:

1. Хомут в виде стяжек. Пластиковые хомуты используются в качестве соединительных элементов для полотен. С помощью них сетку крепят к фасаду здания или строительным лесам. Количество стяжек берется исходя из размера полотна.
2. Зажимы. Пластиковые зажимы применяются в том случае, если материал не имеет никаких отверстий. Крепление зажимов выполняется через каждые полтора метра, но в целом расстояние подбирается в зависимости от порывов ветра. Если преобладают сильные ветра, то расстояние между деталями крепления уменьшается.
3. Шнур. Капроновый полиэфирный шнур используется как элемент соединения. Шнур обладает высокой устойчивостью к влаге и прочностью, а также очень надежно скрепляет материал сетки.

Принцип крепления строительных фасадных сеток

Для того чтобы выполнить монтаж фасадной сетки на высотном здании лучше всего прибегнуть к помощи специализированной фирмы, которая направит на строительный объект промышленных альпинистов, имеющих необходимый уровень квалификации и практический опыт, а также оснащенных соответствующим оборудованием.

Так как эти люди знают все тонкости своей работы, установка фасадной сетки будет выполнена максимально качественно.

Крепление должно проводиться в течение одного дня. Объясняется это тем, что если оставить часть полотна незакрепленной, она может быть вызвана сильными порывами ветра.

Если установка сетки была проведена по всем правилам, то полотно должно быть натянуто и четко сходиться с фасадом здания.

Чаще всего монтаж сетки выполняется вертикально. Демонтаж должен проводиться аккуратно, так как любая незначительная оплошность может привести к порче изделия.

Если строительная фасадная сетка необходима для установки на одноэтажное здание, то монтаж можно провести самими строителями.

Эстетично и практично

Кроме всех вышеперечисленных функций прямого назначения, строительные фасадные сетки зачастую используют в быту.

Некоторые люди используют данный материал в качестве защитного полотна деревьев и теплиц. В таких случаях сетка выступает в роли защиты зеленых насаждений от различных неблагоприятных внешних факторов таких как плохие погодные условия, досаждающие птицы и прямые солнечные лучи, которые способны навредить растениям.

Еще одной областью применения является более комфортная и безопасная перевозка различных грузов на специальном транспорте. Здесь сетка используется в качестве укрытия груза.

Кроме того, изделия широко применяются для ограждения строительных площадок и возведения границы трассы на горнолыжных базах отдыха.

А также строительные монтажные сетки применяют в качестве материала для постройки временного вольера для собак или другой домашней живности.

Для чего нужна фасадная сетка. Сетка фасадная под штукатурку применяется в качестве «каркаса», который укрепляет цементно-песчаный слой и предотвращает его разрушение. До появления технологии штукатурки фасада по.

Что мы знаем о сути технологии монтажа вентилируемого фасада? Что это сборная конструкция с облицовочным экраном и воздушной прослойкой.

Технологии строительного производства и изготовление отделочных материалов не стоят . Она состоит из фасадного полотна, клея и армирующего профиля с сеткой . Рассмотрим каждый элемент подробнее: Фасадное полотно.

Влаго ветрозащитная мембрана – это строительная пожаробезопасная ткань . Сетка строительная фасадная. Главная. Фасады общественных зданий.

Есть много видов фасадных сеток. . Сетка строительная фасадная. Как применяется армирующая сетка для мокрого фасада.

Строительная индустрия развивается по пути упрощения и ускорения производства работ, а также улучшения качества строительных материалов.

Источник