Договор реконструкции объекта строительства образец

Примерная форма договора подряда на реконструкцию инженерных сетей

Бланк документа «Примерная форма договора подряда на реконструкцию инженерных сетей» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

подряда на реконструкцию инженерных сетей

г. __________________________ «__»___________20__г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

(полное наименование заказчика)

в лице ______________________________________, действующего на основании

______________________________________________________, с одной стороны и

(Устава, Положения, Доверенности)

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

(полное наименование подрядчика)

в лице _______________________________________, действующего на основании

___________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые

Договор подряда

(Устава, Положения, Доверенности)

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства

по выполнению функций генерального подрядчика по реконструкции ________

___________________________________________ (далее по тексту — «Объект»).

(наименование объекта и адрес)

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет _____________

(вид и объем работ)

1.3. Подрядчик обязуется выполнять работы по реконструкции Объекта

своими силами (с правом привлечения третьих лиц — субподрядчиков) и

материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего

договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной

документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные,

но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Стороны установили следующие сроки реконструкции:

Начальный срок выполнения работ — «__» __________ 20__г.

Конечный срок выполнения работ — «__» __________ 20__г.

2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо

по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.

2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ

является исходной для определения имущественных санкций в случаях

нарушения сроков реконструкции.

2.4. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются графиком

3. Обязательства Сторон

3.1.1. Получает необходимые разрешения на производство работ.

3.1.2. Обеспечивает Подрядчика проектно-сметной документацией,

утвержденной в установленном порядке.

3.1.3. Осуществляет технический надзор за ходом работ, за

соблюдением сроков реконструкции согласно графику производства работ,

качеством работ, участвует в освидетельствовании скрытых работ.

Строители будут в шоке от такого договора на подряд. Договор строительного подряда.

3.1.4. Финансирует строительство Объекта в соответствии с

3.1.5. В течение трех рабочих дней с момента извещения и

представления документов принимает у Подрядчика выполненные работы по

стоимости, определенной на дату выполнения работ, путем подписания актов

приемки выполненных работ по форме КС-2 либо предоставляет

мотивированный отказ в письменном виде.

3.1.6. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке,

предусмотренном настоящим договором.

3.2.1. Выполняет все работы в объеме и сроки, предусмотренные в

настоящем договоре и приложениях к нему, и сдает работы Заказчику.

3.2.2. Производит работы в полном соответствии с проектами,

сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, графиком

3.2.3. Информирует Заказчика о заключении договоров подряда с

субподрядчиками на специализированные работы с указанием предмета, цены

договора, сроков выполнения, наименования и места нахождения

субподрядчика, с приложением копии лицензии.

3.2.4. Несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее

исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за

координацию их деятельности.

3.2.5. При производстве работ обеспечивает выполнение необходимых

мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых

насаждений, земли, соблюдения правил благоустройства во время проведения

работ, а также установку освещения.

3.2.6. Согласовывает с надзорными органами порядок ведения работ на

Объекте и обеспечивает соблюдение его на строительной площадке.

3.2.7. Ежемесячно представляет и согласовывает у Заказчика

стоимость выполненных работ в текущих ценах с расшифровкой по статьям

затрат, с одновременным представлением исполнительной документации (акты

на скрытые работы, исполнительные схемы, журналы работ, журналы на

специальные работы, паспорта на материалы и т.д.) в следующие сроки:

— акты приемки выполненных работ по форме КС-2 — не позднее _ числа

— расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах и справку по

форме КС-3 — не позднее ___ числа отчетного месяца.

3.2.8. Обеспечивает качество работ и применяемых материалов в

соответствии с техническими требованиями договора и действующими СниП. В

сроки, установленные Заказчиком, устраняет все дефекты, выявленные при

производстве работ, за счет собственных средств.

3.2.9. Передает Заказчику всю исполнительную документацию,

необходимую для приемки работ, готовит и предъявляет скрытые работы и

акты их освидетельствования с уведомлением Заказчика за двое суток до

даты их приемки.

3.2.10. Устраняет замечания технического и авторского надзора в

согласованные Сторонами сроки.

3.2.11. Выполняет работы по восстановлению благоустройства,

нарушенного в результате проведения строительных работ по реконструкции

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на

основании сметы и составляет ________ (___________________) рублей. Смета

(сумма цифрами и прописью)

утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего

4.2. Цена договора включает в себя стоимость работ по

реконструкции Объекта и компенсацию издержек Подрядчика.

4.3. Стоимость работ является твердой.

4.4. Если объемы работ или стоимость строительных материалов в ходе

производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной

документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему

Договору об уточнении цены договора.

4.5 Оплата работ Заказчиком производится в соответствии с

утвержденным графиком производства и финансирования работ на основании

актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных

работ (форма КС-3).

4.6. Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее _____ дней с

момента выставления счета Подрядчиком.

4.7. Стороны ежемесячно производят сверку объемов выполненных

4.8. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение __ дней

с момента выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору.

5. Гарантии качества

5.1. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в

технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в

соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в

течение __________ месяцев с момента подписания акта о сдаче-приемке

реконструированного Объекта приемочной комиссией.

5.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на

протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие

недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6. Приемка завершенного строительством Объекта

6.1. Подрядчик в течение ____ дней с момента завершения работ

уведомляет Заказчика о готовности Объекта к сдаче.

6.2. Приемка Заказчиком Объекта осуществляется в течение ___ дней с

момента получения уведомления о его готовности.

6.3. При необходимости перед приемкой Объекта Подрядчик в

присутствии уполномоченного представителя Заказчика производит

предварительное испытание реконструированных инженерных сетей.

6.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком

оформляются актом, подписанным обеими Сторонами.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае

обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации,

до полного их устранения.

7. Ответственность Сторон

7.1. Подрядчик несет ответственность за:

7.1.1. Допущенные отступления от требований, предусмотренных в

технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах

7.1.2. Недостатки выполненной работы, которые делают Объект

непригодным для обычного использования, в порядке ст. 723 Гражданского

7.1.3. Недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного

срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа

Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности

инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или

привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта,

произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.1.4. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения

7.1.5. Нарушение требований законодательства об охране окружающей

среды и о безопасности строительных работ.

7.2. В случае виновного нарушения конечного срока реконструкции

Объекта Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере ___% стоимости

работ, установленной в пункте 4.1 настоящего договора, за каждый день

7.3. Заказчик возмещает Подрядчику убытки:

7.3.1. причиненные прекращением договора по инициативе Заказчика, в

порядке, предусмотренном ст. 717 ГК РФ;

7.3.2. причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему

7.4. В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных

главой 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Генеральному подрядчику

неустойку в размере ___% суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения

своих обязательств в натуре.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или

частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно

явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, на время

действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно

повлияли на исполнение настоящего договора.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту

нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны согласовать новые сроки,

порядок производства и стоимость работ в дополнительном соглашении,

которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью

настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в

соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

8.3. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем

согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему

договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали

обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением

настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

9.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор

передается на рассмотрение в арбитражный суд ___________________________.

Источник

Договоры подряда

Договор подряда заключается в ситуации, когда для выполнения работ привлекаются специалисты со стороны, при этом нет необходимости трудоустраивать их в компании официально.

Может оформляться с физлицом, юрлицом, ИП. Заключается в письменной форме и фиксирует обязанности сторон. Подрядчик обязуется в указанный срок осуществить работу, обозначенную заказчиком. Заказчик, со своей стороны, обязан принять работу и, при условии отсутствия претензий, осуществить оплату.

В документе прописываются условия — а именно нюансы и особенности как выполнения работ, так и оплаты. Упоминаются виды работ, сроки, стоимость, оговаривается предоплата. Основными моментами документа считаются его предмет (сама работа) и срок. Стоимость необязательна к указанию.

Договор подряда может заключаться с физическим лицом в случае приема сотрудника в компанию на испытательный срок, или же в ситуации, когда по какой-либо причине невозможно включить сотрудника в штат.

Виды и варианты договоров подряда

• Договор подряда на осуществление строительных работ.
• Бытовой.
• На осуществление проектных работ.
• На осуществление работ по государственным или муниципальным нуждам.
• Договор подряда с физическим лицом.
• Договор подряда с юридическим лицом и проч.

1. Все 89
2. Договор 13
3. Документ 8
4. Строительство 15
5. Ремонт 4
6. Жилой дом 8
7. Интернет 4
8. Сайт 4
9. Проектные работы 3
10. Субподрядчик 3
11. Создание сайта 2
12. Пластиковые окна 3
13. Квартира 2
14. Офисное помещение 2
15. Строительные работы 4
16. Строительный подряд 4
17. Фундамент 2
18. Субподряд 2
19. Коттедж 2
20. Капитальный ремонт 2
21. Научно-техническая продукция 2

Договор строительного подряда

1. Определения
2. Предмет договора
3. Стоимость работ
4. Права и обязанности подрядчика
5. Права и обязанности заказчика
6. Сроки выполнения работ
7. Условия платежей и расчетов
8. Производство и приемка работ
9. Обстоятельства непреодолимой силы
10. Расторжение договора
11. Ответственность сторон
12. Особые условия
13. Прочие условия
14. Срок действия договора
15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
16. Подписи сторон

Договор подряда (общий)

Образец договора подряда. Вариант, заключаемый между юридическим и физическим лицом. Документ проверен юристом amulex.ru, версия от 2022 года. Скачать образец документа.

1. Предмет договора
2. Перечень работ (услуг)
3. Стоимость работ (услуг) исполнителя. порядок оплаты
4. Права и обязанности сторон
5. Ответственность сторон
6. Срок выполнения работ (оказания услуг). срок действия договора
7. Порядок разрешения споров
8. Форс-мажорные обстоятельства
9. Дополнительные условия
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
11. Подписи сторон

Договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ

Образец договора подряда на проведение ремонтно-отделочных работ, заключаемого между юридическими лицами

1. Предмет договора
2. Права и обязанности подрядчика
3. Права и обязанности заказчика
4. Сроки выполнения работ
5. Цена договора
6. Срок и порядок оплаты
7. Порядок приемки работ
8. Качество выполняемых работ
9. Ответственность сторон
10. Форс-мажор
11. Прочие условия
12. Гарантия на выполненные работы
13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
14. Подписи сторон

Договор подряда на ремонт квартиры

1. Предмет договора
2. Стоимость и сроки выполнения работ
3. Права и обязанности сторон
4. Порядок сдачи-приемки и оплаты работ
5. Гарантийные обязательства подрядчика
6. Ответственность сторон
7. Форс-мажорные обстоятельства
8. Разрешение споров и разногласий
9. Срок действия и порядок расторжения договора
10. Прочие условия
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
12. Подписи сторон

Договор подряда (выполнение работ с использованием материала заказчика)

Образец договора подряда (выполнение работ с использованием материала заказчика), заключаемого между юридическими лицами

Источник