Договор на оказание геодезических услуг в строительстве

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 19,7 кб

Согласно этому договору между Исполнителем и Заказчиком, он заключен для решения задачи по топографической съемке незастроенного земельного участка, определенного масштаба и в границах, определенных Заказчиком. Топографическая съемка осуществляется в бумажном и электронном вариантах.

Сроки действия и выполнения работ

Сроки выполнения Договора разбиты на этапы, по количеству возможных затрат по дням, с предельной длительностью и заканчиваются после подписания акта приемки и сдачи работы.

Это подписание также означает и окончательный расчет за выполненные изыскательские работы.

Обязательства договаривающихся сторон

Со стороны Заказчика:

• внимательно относиться к предложениям Исполнителя;
• передать Исполнителю всю необходимую первоначальную документацию;
• для проведения инженерных изысканий;
• своевременно оплатить заказ.

• обеспечить достоверность и качество изысканий;
• обеспечить выполнение мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя;
• передать Заказчику готовую документацию инженерно-топографический план участка согласно Техническому заданию и СНИПам .

Порядок сдачи работы

После окончания изыскательских работ Исполнителем, Заказчик обязан в обозначенный срок рассмотреть и вернуть подписанный акт приема-сдачи. Если во время не будет ответа или мотивированного отказа от принятия работы, то заказ считается выполненным и подлежит оплате.

Лекция 4 из курса профпереподготовки «Геодезические работы в строительстве»

В договоре присутствуют и другие разделы, регулирующие финансовые и правовые аспекты типового документа.

Бланк договора на проведение изыскательных работ

Образец договора на проведение изыскательных работ (заполненный бланк)

Скачать Договор на проведение изыскательных работ

Договор на проведение изыскательных работ №

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:

1.1.1. Топографическая съемка масштаба 1:500 незастроенного земельного участка категории сложности площадью га, расположенного по адресу: , в границах, указанных заказчиком в ситуационном плане (Приложение №2).

1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных в п.4.1.2 настоящего договора и получения Исполнителем суммы за выполнение этапа работ, указанной в п.3.2. настоящего договора.

Лекция 3 из курса профпереподготовки «Геодезические работы в строительстве»

2.2. Срок выполнения работ по каждому этапу работ:

2.2.1. Срок выполнения работ по п.1.1.1 – календарных дня.

2.2.2. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дня.

2.2.3. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дней.

2.3. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя, дает Исполнителю право на продление срока действия договора.

2.4. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика составляет дней, если заключением дополнительного соглашению к договору не будет установлено иное.

2.5. При несоблюдении сроков выполнения работ по договору Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере % от стоимости изыскательских работ за каждый день просрочки.

2.6. Срок окончания действия договора определяется датой подписания акта сдачи-приемки работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. За выполнение работ согласно п.1.1 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю:

3.1.1. За выполнение работ по пунктам 1.1.1, 1.1.2 – рублей (без НДС).

3.1.2. За выполнение работ по пункту 1.1.3 – рублей (без НДС).

3.2. Оплата производится путем выплаты аванса в размере % от стоимости вида (этапа) работ указанных в п.3.1 настоящего договора.

3.3. Основанием для окончательной оплаты является подписанный с двух сторон акт сдачи-приемки работ.

3.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договорная цена изыскательской продукции и новые сроки выполнения работ уточняются сторонами в дополнительных соглашениях к договору.

3.5. Основанием для увеличения стоимости и/или сроков выполнения изыскательских работ могут быть обстоятельства непреодолимой силы.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1.1. Рассматривать предложения и требования Исполнителя, связанные с организацией и производством, объемами и сроками выполнения изысканий, и в -дневный срок принимать по ним решения.

4.1.2. Передать Исполнителю все необходимые документы и исходные материалы, сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях необходимые для производства и окончательной сдачи работ (копии имеющихся топографических карт, инженерных планов, исполнительных схем, ситуационных планов, сведения о положении подземных инженерных коммуникаций).

4.1.3. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.

4.2. При выполнении работ по настоящему договору в счет договорной цены изыскательской продукции, предусмотренной в разделе 3 договора, Исполнитель обязуется:

4.2.1. В процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести коррективы в программу работ, направленные на повышение достоверности и качества изысканий.

4.2.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя во время проведения изыскательских работ.

4.2.3. Передать Заказчику итоговую продукцию по результатам изыскательских работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

4.2.4. При проведении изыскательских работ соблюдать требования СНиП и действующих нормативных актов Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Результаты работ (услуг), а также перечень технической документации в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определены в договоре. Заказчику будут переданы следующие материалы:

5.1.1. Инженерно-топографический план участка.

5.2. В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.

5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения всех работ, определенных условиями настоящего договора.

6.2. Исполнитель несет ответственность за действия и упущения привлекаемых им субподрядчиков и консультантов в той же степени, как за свои собственные.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору по причине экстремальных природных явлений, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые делают невозможным или значительно ограничивают действия любой из сторон по исполнению условий настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные ими.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более месяцев, то стороны принимают совместное решение о дальнейших действиях. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

6.5. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, по которым стороны не могут достичь соглашения, решаются арбитражным судом в установленном порядке.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Любые изменения и дополнения содержания договора осуществляются только по письменному согласию сторон.

7.3. Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию, оформленному в письменном виде.

7.4. В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана за дней до расторжения договора направить контрагенту письменное уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора.

7.5. При одностороннем расторжении Заказчиком договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом за дней и оплачивает по договорной цене Исполнителю объем фактически выполненных работ.

7.6. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.

7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут отнести любые данные, предоставленные сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.

9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

9.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к договору.

9.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.

9.3. Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.

Источник: dogovor-obrazets.ru

Договор на геодезические работы образец бланк (бланк, образец — 2020)

Это могут топографо-геодезические работы, разбивочные работы, наблюдение за деформацией сооружений, услуги для земельного кадастра, исполнительная съемка и многое другое.

Стороны в таком договоре – это заказчик и подрядчик. Подрядчик должен выполнить определенные геодезические работы по заданию от заказчика, а заказчик, соответственно, должен заплатить. Работы выполняются силами и средствами подрядчика.

1. Создание топографического плана объектов, сооружений, подземных сетей.
2. Обновление плана.
3. Ведение и создание географических систем для специального назначения.
4. Создание карт, атласов, планов для специального назначения. Они бывают в цифровой форме и в графической форме.
5. Геодезические работы при строительстве, эксплуатации, ведении кадастров, межевании земель и подобные.
6. Аэросъемочные работы.
7. Научно-исследовательские работы на объектах.
8. Опытно-конструкторские работы на объектах.

В договоре должны указываться сведения о сторонах, ФИО, дата заключения, город, сроки, цена и др. Срок должен быть указан как начала работ, так и окончания. Также могут быть указаны этапы работ по срокам.

Картографическая или геодезическая продукция будет передаваться заказчику по акту приема-передачи после окончания срока.

Стоимость работ указывается в договоре цифрами и прописью. В цене должна быть указана и издержка, и вознаграждение. Оплату работы нужно делать поэтапно. Обычно, перед первым этапом можно заплатить аванс. В договоре указывается, какая будет сумма аванса.

Как и в любом другом подобном договоре, здесь тоже есть свои права и обязанности у сторон. Рассмотрим стороны по отдельности.

1. Соблюдение требований, которые находятся в техзадании или в других бумагах для выполнения картографических работ или геодезических. Отступить от правил подрядчик может, только если заказчик не против этого.
2. Передача готовой продукции или материалов по геодезической работе и по картографической.
3. Подрядчик не вправе передавать полученные данные кому-то другому.

1. Передача технического задания на картографические и геодезические работы.
2. Оплата работы в необходимом порядке и размере.
3. Заказчик вправе привлекать экспертов, чтобы они проверили качество работы.
4. Заказчик может проверять ход работы, качество работы, но не вмешиваться непосредственно в деятельность.

1. Если была просрочка по оплате от заказчика, то подрядчик может просить уплатить неустойку. Штраф может быть начислен на каждый день просрочки. В договоре указывается размер штрафов.
2. Если просрочка со стороны подрядчика в отношении обязательств, то заказчик может тоже просить неустойку.
3. Подрядчик может понести ответственность за нарушение этапов работы, начального, конечного и промежуточного.
4. Подрядчик также может нести ответственность за ненадлежащее качество своей продукции и материалов.

Ниже расположен типовой бланк и образец договора на геодезические работы вариант которого можно скачать бесплатно.

Источник: pravobez.ru

Договор на выполнение топогеодезических работ

Общество с ограниченной ответственностью «Второе предприятие», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сидоровой Ольги Петровны, действующей на основании Устава (свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 03-И-№23642-4 от 12.03.2017 г.), с другой стороны,

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение комплекса топогеодезических работ в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Научные, технические и другие требования к проведению работ, определяются техническим заданием Заказчика (Приложение №1) и действующими нормативными документами.

2.1. Исполнитель обязуется за свой риск в оговоренные сроки выполнить работы своими силами и/или с привлечением третьих организаций в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется принять работы, выполненные Исполнителем согласно условиям Договора, и уплатить обусловленную цену в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

2.3. Заказчик обязуется обеспечить доступ на участок на период выполнения работ по Договору. В противном случае срок исполнения Договора переносится на соответствующее количество дней.

2.4. Если в процессе производства работ по настоящему Договору по требованию государственных органов, согласующих инстанций и Исполнителя возникает необходимость предоставления дополнительной документации относительно земельного участка, строений и правообладателей (за исключением информации и документов, сбор и подготовка которых возложена на Исполнителя по Договору) – Заказчик обязуется предоставить ее в максимально короткие сроки.

3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется согласно Приложению № 2 и составляет 49 500,00 руб. (сорок девять тысяч пятьсот рублей), в том числе НДС 18% — 7 550,85 руб.

3.2. Заказчик обязуется произвести предварительную оплату в размере 35 (тридцать пять)% от общей стоимости, указанной в п. 3.1. Договора в течение 5-ти дней после подписания сторонами Договора перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. Заказчик обязуется оплатить оставшуюся сумму до полной стоимости договора согласно п. 3.1. в течение 5-ти дней после подписания Акта приемки выполненных работ.

3.4. Общая стоимость работ может быть изменена в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от фактической площади земельного участка.

— величину затрат, понесенных Исполнителем при согласованиях местоположения и полноты нанесения инженерных коммуникаций;

— величину затрат по приобретению Исполнителем исходных материалов (планшетов), выдаваемых ГГС КГА г. Условного и необходимых для производства работ.

Величина соответствующих затрат определяется исходя из выставленных третьими организациями счетов Исполнителю.

3.6. Обязательства Заказчика по уплате денежных средств считаются исполненными с момента зачисления соответствующей суммы на расчетный счет Исполнителя.

3.7. Все дополнительные виды и объемы работ, не предусмотренные Договором, и возникшие в результате изменений технического задания (Приложение №1 настоящего Договора), действующего законодательства, инструкций, утвержденных компетентными органами, нормативных документов, а также по требованию Заказчика, по взаимному согласию Сторон выполняются за отдельную плату и в сроки, офор мленные дополнительным соглашением к Договору.

3.8. В случае недостаточности исходных геодезических пунктов для выполнения работ по Договору, Заказчик оплачивает работы по определению координат и высот точек. Количество точек определяется исходя из размеров и конфигурации участка, согласно нормативным документам.

4.2. Сроки выполнения работ составляют 25 (Двадцать пять) рабочих дней с момента регистрации уведомления о производстве работ в ГГС КГА г. Условного и могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, если при их выполнении возникли непредвиденные обстоятельства, не зависящие от Заказчика и Исполнителя и препятствующие выполнению работ.

4.3. В случае невозможности проведения работ по причинам, зависящим от Заказчика, выполнения работ исполнителем приостанавливается с письменным уведомлением до момента устранения этих причин. При этом срок выполнения работ соразмерно увеличивается.

4.4. При задержке передачи Заказчиком документов согласно пп.8.3-8.5 Договора, срок выполнения работ переносится на соответствующее количество дней.

***
Шаблон документа доступен для загрузки по вышеуказанной ссылке или в библиотеках автоматических шаблонов, включенных в дистибутивы программ БЛИЦ Договор/Blitz Document.

Источник: blitz-doc.com