Договор на оказание инженерных услуг в строительстве

Содержание

Договор на инжиниринговые услуги при строительстве нескольких объектов | изменен в октябре 2022 г.

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 23.06.2010.

ДОГОВОР N ______

на инжиниринговые услуги при строительстве

г. ______________ «__»________ ___ г.

______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании _________________, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании ___________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать комплекс инжиниринговых услуг на следующих объектах, финансируемых Заказчиком:

далее по тексту — «объекты», а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере, порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

1.2. Комплекс инжиниринговых услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, включает:

Договор строительного подряда vs договор возмездного оказания услуг

1.2.1. Инженерно-консультационные услуги по подготовке, обеспечению процесса строительства и ввода в эксплуатацию объектов.

1.2.2. Технические исследования и услуги, связанные с подготовкой строительства. К ним относятся: проведение предпроектных работ и научных исследований, составление технических заданий и технико-экономических обоснований строительства, проведение инженерно-изыскательских работ для строительства, разработка проектной и технической документации, послепроектные услуги при монтаже и пусконаладочных работах, а также специальные услуги, связанные с особенностями создания каждого объекта (например, анализ экологических проблем).

1.2.3. Общее техническое содействие, обеспечивающее оптимальный процесс строительства объектов, включая консультации и авторский надзор, консультации экономического и финансового характера, конъюнктурные и маркетинговые исследования, консультации по внедрению систем информационного обеспечения и другие связанные с этим услуги.

1.2.4. Участие в работах по формированию объемов подрядных работ, обеспечивающих окончание строительства в установленные Заказчиком сроки.

1.2.5. Оказание содействия в обеспечении строительства материалами, конструкциями, изделиями, транспортными средствами, машинами и механизмами.

1.2.6. Контроль за состоянием строительства временных сооружений и объектов.

1.2.7. Решение совместно с Заказчиком, проектными и строительными организациями возникающих в ходе строительства организационных и технических вопросов.

1.2.8. Участие в разработке и осуществлении организационно-технических мероприятий по восполнению допущенных отставаний и обеспечению ввода объектов в эксплуатацию.

1.2.9. Координация деятельности третьих лиц при строительстве объектов.

1.2.10. Организация контроля качества при строительстве объектов.

1.2.11. Оказание других услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем.

Договор на оказание услуг: почему он так нужен | Адвокач

1.3. Заказчик обязуется передавать Исполнителю информацию по строительству объектов, необходимую для оказания услуг.

На каждый объект Заказчик формирует задание, в котором определяет точное наименование объекта, перечень услуг, сроки их оказания, своего полномочного представителя, перечень приложений к отчету Исполнителя и другие положения. Исполнитель принимает задание к выполнению полностью или уточняет отдельные его положения. При принятии к выполнению каждого задания Исполнитель назначает основного и замещающего его полномочных представителей.

Исполнитель вправе отказаться от выполнения задания в целом или от выполнения отдельных его частей.

1.4. Исполнитель гарантирует, что он обладает необходимой профессиональной квалификацией, персоналом и техническими ресурсами.

1.5. Любое уведомление, задание, запрос или согласие, выдача которых необходима в связи с настоящим Договором, должны быть совершены в письменном виде. Любое такое уведомление, задание, запрос или согласие считаются выданными в случае их личной доставки полномочному представителю Стороны, которой адресована эта информация, или путем направления заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае направления уведомлений по телексу, телеграфу или факсу такие уведомления считаются полученными другой Стороной с момента соответствующего подтверждения получившей Стороной.

1.6. Сторона может изменить указанный в Договоре адрес для направления уведомлений, направив другой Стороне уведомление о таком изменении.

1.7. Любое действие или документ, оформление которого необходимо Заказчику или Исполнителю в рамках настоящего Договора, могут быть совершены или оформлены назначенными Сторонами лицами.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

2.1. Оказывать услуги и выполнять свои обязанности по настоящему Договору эффективно в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой.

2.2. При исполнении настоящего Договора применять соответствующие передовые технологии, а также безопасные и эффективные методы.

2.3. По первому требованию представлять Заказчику информацию о ходе оказания услуг по настоящему Договору.

2.4. Соблюдать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

2.5. Оформлять счета на оплату цены услуг по каждому объекту.

2.6. Конфликт интересов.

2.6.1. Исполнитель при выполнении настоящего Договора не вправе извлекать выгоду в виде комиссионных, скидок либо получать иное материальное вознаграждение или поощрение от каких-либо лиц, за исключением Заказчика.

Вознаграждение Исполнителя, причитающееся ему в соответствии с Договором, является его единственным вознаграждением, связанным с исполнением настоящего Договора.

Исполнитель обязуется прилагать исчерпывающие меры по предотвращению получения его персоналом и третьими лицами, привлекаемыми для строительства объектов, подобных дополнительных вознаграждений.

2.6.2. Если в рамках услуг Исполнитель несет ответственность за предоставление Заказчику консультаций по вопросам оценки поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг, Исполнитель должен соблюдать при этом действующие нормативные акты. При этом Исполнитель действует исключительно в интересах Заказчика. Скидки или комиссионные по таким сделкам получает только Заказчик.

2.6.3. Исполнитель соглашается с тем, что в течение срока действия настоящего Договора и в течение ____ лет после его прекращения Исполнитель лишается права предоставления товаров, работ или услуг (кроме услуг, связанных с поиском и предоставлением инвестиций) для любого проекта, являющегося следствием или тесно связанного с оказанными услугами.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

3.1. Исполнитель обязуется не разглашать каким-либо образом информацию об услугах, оказанных Заказчику по Договору (за исключением информации, общеизвестной из третьих источников, таких, например, как средства массовой информации).

Такой запрет не распространяется на случаи передачи информации внутренним службам контроля Исполнителя (подразделению по контролю за рисками, подразделению по согласованиям, налоговому подразделению), внутренним аудиторам, юридической службе, внешним аудиторам и юридическим советникам в случаях и в объеме, которые необходимы для целей соблюдения внутренних процедур Исполнителя и законодательства, применимого к деятельности Исполнителя.

3.2. Исполнитель вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от Заказчика, или иным образом полученную в процессе исполнения услуг по Договору, только при условии включения в договоры (соглашения) с такими лицами обязательств о соблюдении конфиденциальности в отношении полученной информации.

4. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

4.1. Оборудование и материалы, предоставляемые Заказчиком Исполнителю или приобретенные Исполнителем на средства, предоставленные Заказчиком, являются собственностью Заказчика и должны быть соответствующим образом промаркированы.

4.2. Исполнитель страхует оборудование и материалы, указанные в п. 4.1 настоящего Договора (если только от Заказчика не поступит иных письменных распоряжений), за счет Заказчика на сумму, равную их полной восстановительной стоимости.

4.3. После прекращения Договора Исполнитель обязан не позднее даты такого прекращения представить Заказчику инвентарный перечень оборудования и материалов, указанных в п. 4.1 настоящего Договора.

4.4. Заказчик в течение _____ дней направляет Исполнителю инструкции, как распорядиться этим оборудованием и материалами. Исполнитель поступает в соответствии с инструкциями Заказчика.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Выдать Исполнителю задание на оказание услуг по каждому объекту. Такое задание после согласования всех существенных условий будет являться полным соглашением о выполнении данного задания на оказание услуг. Все, что не указано в таком задании на оказание услуг, регулируется условиями Договора и действующим законодательством.

5.2. Согласовывать с Исполнителем все вопросы, касающиеся содержания и выполнения задания, в течение не более ____ (_____) дней с момента его оформления. Если в течение вышеуказанного периода соглашение не будет достигнуто, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.

5.3. Оказывать содействие Исполнителю, в том числе:

— своевременное оформление и передача Исполнителю разрешений и документов на строительство объектов;

— беспрепятственный доступ Исполнителя ко всем объектам для оказания услуг;

— инструктирование Исполнителя по вопросам соблюдения техники безопасности и норм охраны труда.

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАКАЗЧИКА В ОТНОШЕНИЯХ

С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

6.1. Для представления Исполнителем интересов Заказчика в отношениях с подрядчиками, выполняющими работы на объектах, а также с иными третьими лицами по вопросам, связанным с выполнением Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору, Заказчик выдает Исполнителю соответствующую доверенность.

6.2. Исполнитель вправе:

6.2.1. Осуществлять контроль на объектах.

6.2.2. Давать обязательные для исполнения указания подрядчикам, выполняющим работы на объектах.

6.2.3. Принимать различные решения по вопросам строительства объектов, входящим в перечень услуг, оказываемых Исполнителем, установленный п. 1.2 настоящего Договора.

6.2.4. Осуществлять иные полномочия в соответствии с выданной Заказчиком доверенностью.

6.3. При исполнении поручений, указанных в п. 6.2 настоящего Договора, Исполнитель обязуется действовать в соответствии с указаниями Заказчика, разумно и добросовестно, руководствуясь исключительно интересами Заказчика.

6.4. Исполнитель обязан незамедлительно по требованию Заказчика представить последнему отчет о ходе исполнения поручений, указанных в п. 6.2 настоящего Договора, в письменной форме с приложением всех подтверждающих документов.

Заказчик, имеющий возражения по отчету Исполнителя, должен сообщить о них Исполнителю в течение _______________ дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым Заказчиком.

7. АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

7.1. По окончании каждого месяца Исполнитель составляет и представляет Заказчику акт об оказании услуг, который содержит информацию об объеме и стоимости оказанных Исполнителем услуг.

7.2. Заказчик обязан рассмотреть и подписать акт об оказании услуг в течение ____________ дней с даты его получения от Исполнителя.

7.3. В случае уклонения или необоснованного отказа Заказчика от подписания акта об оказании услуг акт считается подписанным Заказчиком, а услуги оказанными надлежащим образом в последний день срока, установленного п. 7.2 настоящего Договора.

7.4. При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах Заказчик указывает об этом в акте об оказании услуг.

При этом Заказчик вправе:

— потребовать уменьшения цены услуг;

— потребовать устранения недостатков в разумный срок;

— в случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

8. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.1. Цена услуг, оказываемых по настоящему Договору, составляет _______ (_______) рублей в месяц и включает в себя:

8.1.1. Цену инжиниринговых услуг на объекте ________________ в размере _______ (_______) рублей в месяц.

8.1.2. Цену инжиниринговых услуг на объекте ________________ в размере _______ (_______) рублей в месяц.

8.1.3. Цену инжиниринговых услуг на объекте ________________ в размере _______ (_______) рублей в месяц.

8.2. Оплата цены услуг за первый месяц оказания услуг производится в следующем порядке:

8.2.1. Предварительная оплата в размере ________ (________) рублей производится в течение ____________ дней с даты подписания настоящего Договора.

8.2.2. Оставшаяся часть цены услуг, установленной п. 8.1 настоящего Договора, оплачивается в течение ________________ дней с даты подписания акта об оказании услуг (п. п. 7.2, 7.3 настоящего Договора).

8.3. Оплата цены услуг, установленной п. 8.1 настоящего Договора, за второй и последующий месяцы оказания услуг производится в течение ______________ дней с даты подписания акта об оказании услуг (п. п. 7.2, 7.3 настоящего Договора).

8.4. Оплата цены услуг производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, установленных в заданиях, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере __________ (__________) рублей за каждый день просрочки.

9.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты цены услуг, установленных п. п. 8.2, 8.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере __________% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

9.3. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

10.1. Досудебное разрешение разногласий.

Стороны должны делать все возможное для того, чтобы мирным путем разрешать все разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора.

10.2. Урегулирование споров.

Любое разногласие между Сторонами, возникшее в связи с исполнением настоящего Договора и не разрешенное в процессе переговоров, передается любой из Сторон на урегулирование в Арбитражный суд ______________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до окончания периода строительства объектов, что подтверждается актами приемки законченных строительством объектов приемочной комиссией.

11.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг с момента получения предварительной оплаты (п. 8.2.1 настоящего Договора). Исполнитель оказывает услуги до прекращения действия Договора.

11.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив Исполнителя за __________________ дней до даты расторжения, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и цены фактически оказанных услуг в соответствии с подписываемым Сторонами актом об оказании услуг.

11.4. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление Исполнителю, в случае, если Исполнитель не приступил к оказанию услуг по настоящему Договору в течение __________________ дней после получения предварительной оплаты. Исполнитель при этом обязан вернуть всю сумму предварительной оплаты и возместить Заказчику причиненные убытки.

11.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, предупредив Заказчика за ________________ дней до даты расторжения, лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

11.7. Все дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

11.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Источник: ajdocs.ru

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ Текст научной статьи по специальности «Право»

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Шереметьева Наталья Владимировна, Остроухова Валерия Андреевна, Гладких Александра Евгеньевна

Предметом рассмотрения в статье является гражданско-правовой договор оказания инжиниринговых услуг в качестве основного правового средства обеспечения национальной инновационной системы Российской Федерации. Дана правовая характеристика зарубежного опыта заключения договоров инжиниринговых услуг . Показаны роль и значение международных соглашений по вопросам урегулирования инжиниринговых услуг . Авторами рассматриваются понятие инжиниринг , вопросы регулирования правоотношений по договору об оказании инжиниринговых услуг , анализируется правовая природа договора и его особенности. Выделены и исследованы основные права и обязанности сторон договора инжиниринговых услуг .

THE LEGAL NATURE OF AN ENGINEERING SERVICE CONTRACT

The subject of the article is a civil-legal contract for the provision of engineering services as the main legal means of ensuring the national innovation system of the Russian Federation. It given the legal characteristic of foreign experience in concluding an engineering services contract . It shown the role and importance of international agreements on the settlement of engineering services is shown. The authors consider the concept of engineering , issues of regulation of legal relations under an agreement for the provision of engineering services , analyzes the legal nature of the contract and its features. It highlights the main rights and obligations of the parties of the engineering services contract .

Текст научной работы на тему «ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ»

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.09.2019, с изм. от 28.04.2020) // СЗ РФ. 1996. № 5. ст. 410.

3. Авакян А.М. Страховая премия как существенное условие договора личного страхования // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2019. №2. С. 30.

4. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 08.12.2020) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2019) // Российская газета. 1993. №6.

5. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. №49. ст. 6422.

6. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // СЗ РФ. 2002. №80. ст. 1720.

7. Клементьева Т.М. Практические вопросы заключения и исполнения договора страхования // International Scientific Review of the Problem of Law, Sociology and Political Science. 2019. C. 40-48.

8. Росгосстрах. Страхование онлайн. // [Электронный ресурс] URL: http://www.rgs.ru/about/online/index.wbp (дата обращения: 19.11.2020).

9. ТАСС. Госдума приняла закон о равном статусе бумажного и электронного полиса ОСАГО // [Электронный ресурс] URL: https://tass.ru/ekonomika/6342756 (дата обращения: 20.11.2020)

10. Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2019. №60.

11. Ferland J. Cyber insurance — What coverage in case of alleged act of War? Questions raised by the Mondelez v. Zurich case // Computer Law Ob organizatsii strakhovogo dela v Rossiyskoy Federatsii» (s izm. i dop., vstup. v silu s 04.08.2019) // Rossiyskaya gazeta. 1993. №6.

5. Federal’nyy zakon ot 29.11.2010 N 326-FZ (red. ot 08.12.2020) «Ob obyazatel’nom meditsinskom strakhovanii v Rossiyskoy Federatsii» // Sobraniye zakonodatel’stva RF. 2010. №49. st. 6422.

6. Federal’nyy zakon ot 25.04.2002 N 40-FZ (red. ot 08.12.2020) «Ob obyazatel’nom strakhovanii grazhdanskoy otvetstvennosti vladel’tsev transportnykh sredstv» // SZ RF. 2002. №80. st. 1720.

7. Klement’yeva T.M. Prakticheskiye voprosy zaklyucheniya i ispolneni dogovora strakhovaniya // International Scientific Review of the Problem of Law, Sociology and Political Science. 2019. C. 40-48.

8. Rosgosstrakh. Strakhovaniye onlayn. // [Elektronnyy resurs] URL: http://www.rgs.ru/about/online/index.wbp (data obrashcheniya: 19.11.2020).

9. TASS. Gosduma prinyala zakon o ravnom statuse bumazhnogo i elektronnogo polisa OSAGO // [Elektronnyy resurs] URL: https://tass.ru/ekonomika/6342756 (data obrashcheniya: 20.11.2020)

10. Federal’nyy zakon ot 18.03.2019 N 34-FZ «O vnesenii izmeneniy v chasti pervuyu, vtoruyu i stat’yu 1124 chasti tret’yey Grazhdanskogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii» // Rossiyskaya gazeta. 2019. №60.

11. Ferland J. Cyber insurance — What coverage in case of alleged act of War? Questions raised by the Mondelez v. Zurich case // Computer Law

2) технологический, то есть предоставление Заказчику необходимой технологии и дальнейшей эксплуатации различных проектов;

3) строительный, то есть проведение монтажных и строительных работ, также поставка оборудования для строительства [4].

Среди отечественных авторов, изучающих непосредственно тематику исследования, следует выделить таких как Люкшина А.М., Лозовский Л.Ш., Николюкин С.В., Дегтярева О.И. и др. Так, по мнению И.О. Дегтярева, инжиниринговые услуги подразделяются на: 1) прединвестиционные инжиниринговые услуги (оценка целесообразности капитальных проектов);

2) услуги по разработке и реализации проектов (изыскательные работы и сбор исходных данных);

3) специальные услуги (разработка схем управления производством) [5, с.20-22].

Правовая природа инжиниринга, как самостоятельного вида коммерческой операции, определяется на основе договора об оказании инжиниринговых услуг. По мнению О.Г. Ершова, А. М. Люкшина, договор об оказании инжиниринговых услуг является одним из видов договора возмездного оказания услуг [1]. На этот факт указывает также статья 749 ГК РФ, где говорится, что у заказчика есть право самостоятельно заключить без согласия подрядчика договор об оказании заказчику услуг с соответствующим инженером/инженерной организацией [6].

Под договором об оказании инжиниринговых услуг понимается договор, по которому одна сторона (исполнитель) обязана предоставить, по заданию другой стороны (заказчика) комплекс

услуг инженерно-технического характера, которые связаны с подбором необходимого оборудования и инструментов для изготовления деталей, а также обеспечить поставку заказчику данного оборудования, разработать (технологическую) документацию, программное обеспечение. В свою очередь, заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в срок и в порядке, определяемые согласно договору. Особенность договора инжиниринговых услуг состоит в том, что исполнителем по нему могут быть лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, в том числе юридические лица, наделенные специальными знаниями в данной сфере инжиниринга. Заказчиками по данному договору могут быть, как правило, юридические лица.

Своеобразным образом трактуется предмет договора. Особенность его состоит в различных точках зрения на понятие услуг по договору. Так, предметом договора об оказании инжиниринговых услуг, являются:

1) услуги, не как деятельность, а как определенный результат [7, с.297], который существует в форме положительного эффекта, который неотделим от деятельности [8, с.33] (этого мнения придерживаются С.С. Алексеев, Н.П. Индюков);

2) услуги, которые являются деятельностью физического, либо юридического лица, реализуемые в процессе ее осуществления, при этом продукт не имеет овеществленного выражения [9, с.41] (данное мнение высказывает М.В. Коротков). Также данную позицию поддерживает О.С. Иоффе, который добавил, что в договоре такого типа указывается деятельность, которая не получает выражения в материальном результате [10, с.419].

3) действия, которые должен совершать должник, либо действия кредитора, например, права на чужие действия [11, с.177-178] (данной позиции придерживается В.В. Витрянский).

Вместе с тем, данные выводы по предмету договора требуют дальнейшего развития и уточнения. По нашему мнению, предметом договора об оказании инжиниринговых услуг являются именно нематериальные услуги, то есть деятельность, не направленная на овеществленный, хотя и материальный результат, которая может быть сопутствующим элементом в выполнении данной услуги. Так как предмет договора об оказании инжиниринговых услуг является существенным условием, его соблюдение является обязательным.

Помимо предмета следующим важным элементом в договоре об оказании инжиниринговых услуг, является цена. В ряде случаев, она будет считаться существенным условием (например, участие инженера в строительстве на стороне заказчика). Здесь цена четко индивидуализирована, и данный факт не позволяет при определении цены применить пункт 3 статьи 424 ГК РФ, то есть оплачивать услуги инженера, исходя из аналогичных цен на подобные услуги.

Следующим элементом договора об оказании инжиниринговых услуг, является срок, который является существенным условием при заключении договора. Это, в частности, отмечает О.Г. Ершов, который указывает, что срок фиксируется в договоре, чтобы инженер понимал в течение какого времени он должен выполнить свои функции. Существует и другая точка зрения, согласно которой срок не является существенным условием ввиду того, что в строительном инжиниринге срок договора напрямую зависит от срока договора строительного подряда (ее придерживается А.М. Люкшин) [1].

Вместе с тем, как показывает судебная практика (постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2019 №05АП-346/2019), правоотношения сторон договора инжиниринговых услуг регулируются нормами гражданского законодательства о возмещении оказания услуг (глава 39 Гражданского кодекса Российский Федерации).

В обязанности исполнителя входят:

1) в соответствии с принятым (техническим) заданием от заказчика и календарным планом, исполнитель обязан оказать услуги по данному договору, при этом сделать это качественно, в срок и в порядке, указанном в договоре;

2) в минимальные сроки устранить за свой счет недостатки, которые произошли по вине исполнителя;

3) иметь все необходимые документы, как правило, это разрешения государственных органов, лицензии на осуществление данной деятельности;

4) в своей деятельности использовать исключительно сертифицированные материалы и оборудование;

5) предоставлять всю необходимую информацию, по запросу заказчика;

6) своевременно предлагать заказчику внести корректировки в техническую документацию, с целью получению положительного эффекта от результата выполнения услуги;

7) в случае выявления недостатков в технической документации, исполнитель обязан за свой счет устранить их и, если это необходимо, провести дополнительные исследовательские услуги, если они не выходят за пределы задания заказчика;

8) после подписания договора об оказании инжиниринговых услуг, направить заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, а также акты сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактуры и т.д.

9) сообщить заказчику при сдаче оказанных услуг о тех требованиях, которые необходимо соблюдать в момент использования, в целях эффективности и безопасности эксплуатации результатов услуг, а также сообщить о последствиях их несоблюдения;

10) в случае привлечения конкретного соисполнителя для оказания данной услуги, исполнитель обязан в письменном виде известить об этом заказчика, при этом он также должен предоставить всю необходимую документацию (лицензию на осуществление данной услуги, допуски и разрешения) о соисполнителе, до его привлечения;

11) передать заказчику по акту приемки-передачи результат выполненной услуги;

12) предупреждать заказчика об обстоятельствах, которые угрожают успешному и своевременному оказанию услуги.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения указанной в договоре услуги, ввиду того что заказчиком были совершены нарушения своих обязательств.

В обязанности заказчика входят:

1) приемка результата оказанных услуг, а также оплата данных услуг в сроки и в порядке, которые указаны в договоре;

2) предоставление необходимой информации исполнителю для оказания данной услуги;

3) утверждение всей необходимой документации (календарный план, техническое задание) в установленный срок, указанный в договоре, а также подписание актов сдачи-приемки оказанных услуг в сроки, установленные договором;

4) контроль выполнения всех этапов и их координация, в соответствии с календарным планом и техническим заданием;

5) предоставление исполнителю информации об изменении в составе собственников заказчика, включая бенефициаров, исполнительных органов заказчика;

6) предоставление задания на оказание услуг по каждому объекту, согласно договору;

7) обеспечение доступа исполнителя ко всем объектам для оказания услуг;

Кроме того, заказчик вправе:

1) в любое время проверять ход работы исполнителя по оказанию услуг, указанных в договоре, при этом, не вмешиваясь в его деятельность;

2) отказаться от исполнения договора и требовать возместить убытки, ввиду того, что исполнитель нарушил свои обязательства по договору (несвоевременно оказал услугу либо оказывает их медленно, т.е. получение результата будет невозможным в срок, либо не оказывает услуги совсем).

С заключением договора об оказании инжиниринговых услуг наступает взаимная ответственность сторон. Так, исполнитель в случае неуплаты установленной цены, причитающейся в связи с оказанием услуги, вправе, в соответствии со статьями 359 и 360 ГК РФ, удерживать вещь, пока заказчик не исполнит основное обязательство (оплаты соответствующих сумм), согласно статье 712 ГК РФ. В случае нарушения сроков оказания услуг исполнителем, заказчик вправе взыскать неустойку, указанную в договоре. Также в случае нарушение сроков оплаты заказчиком, исполнитель вправе взыскать неустойку, предусмотренную в договоре.

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. По своей правовой природе договор на оказание инжиниринговых услуг является разновидностью договора возмездного оказания услуг. Исходя из сущности договорных правоотношений, конструкция договора инжиниринговых услуг имеет право на существование и должна признаваться

приемлемой. Глава 39 ГК РФ указывает на то, что особый характер правового регулирования договора связывает его и с договором подряда. Также следует отметить, что для систематизации отношений в сфере инжиниринговых услуг необходимо более четко определить его место и разграничить с договором возмездного оказания услуг, что позволит упорядочить отношения в сфере инжиниринга.

Литература и источники

1. Люкшин А.М. Договор оказания инжиниринговых услуг [Электронный ресурс] // Бизнес, менеджмент и право. Интернет-журнал. 2010. С. 130-138. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=15610969.

2. Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А., Ратновский А.А. Универсальный бизнес-словарь. М.: ИНФРА-М, 1997. С. 29.

3. ГОСТ Р 57306-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Инжиниринг. Терминология и основные понятия в области инжиниринга (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2016 № 1907-ст) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». — Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= docn=21132#04345486329786379.

4. Николюкин С.В. Инжиниринговые услуги в международном коммерческом обороте: особенности правового регулирования и практика разрешения споров [Электронный ресурс] // Таможенное дело. Интернет-журнал. 2008. №3. — Режим доступа: http://base.garant.ru/5744664/.

5. Дегтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая деятельность. М.: Дело, 2007.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // СПС «КонсультантПлюс». — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_9027/.

7. Алексеев С.С. Об объекте права и правоотношения // Вопросы общей теории советского права. М., 1960.

8. Индюков Н.П. Услуга как объект гражданского правоотношения // Проблемы права, социалистической государственности и социалистического управления. Свердловск, 1978.

9. Кротов М.В. Обязательство по оказанию услуг в советском гражданском праве. Л., 1990.

10. Иоффе О. С. Обязательственное право. М., 1975.

11. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга пятая. Т. 2. М., 2006.

References and Sources

1. Lyukshin A.M. Dogovor okazaniya inzhiniringovyh uslug [Elektronnyj resurs] // Biznes, menedzhment i pravo. Internet-zhurnal. 2010. S. 130-138.

— Rezhim dostupa: https://elibrary.ru/item.asp?id=15610969.

2. Lozovskij L.SH., Rajzberg B.A., Ratnovskij A.A. Universal’nyj biznes-slovar’. M.: INFRA-M, 1997. S. 29.

3. GOST R 57306-2016. Nacional’nyj standart Rossijskoj Federacii. Inzhiniring. Terminologiya i osnovnye ponyatiya v oblasti inzhiniringa (utv. i vveden v dejstvie Prikazom Rosstandarta ot 30.11.2016 № 1907-st) [Elektronnyj resurs] // SPS «Konsul’tantPlyus». — Rezhim dostupa: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=docn=21132#04345486329786379.

4. Nikolyukin S.V. Inzhiniringovye uslugi v mezhdunarodnom kommercheskom oborote: osobennosti pravovogo regulirovaniya i praktika razresheniya sporov [Elektronnyj re-surs] // Tamozhennoe delo. Internet-zhurnal. 2008. №3. — Rezhim dos-tupa: http://base.garant.ru/5744664/.

5. Degtyareva O.I., Polyanova T.N., Sarkisov S.V. Vneshneekonomicheskaya deyatel’nost’. M.: Delo, 2007.

6. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii. Chast’ vtoraya: federal’nyj zakon ot 26.01.1996 № 14-FZ (red. ot 18.03.2019) // SPS «Konsul’tantPlyus».

— Rezhim dostupa: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/.

7. Alekseev S.S. Ob ob»ekte prava i pravootnosheniya // Voprosy obshchej teorii so-vetskogo prava. M., 1960.

8. Indyukov N.P. Usluga kak ob»ekt grazhdanskogo pravootnosheniya // Problemy prava, socialisticheskoj gosudarstvennosti i socialisticheskogo upravleniya. Sverdlovsk, 1978.

9. Krotov M.V. Obyazatel’stvo po okazaniyu uslug v sovetskom grazhdanskom prave. L., 1990.

10. Ioffe O. S. Obyazatel’stvennoe pravo. M., 1975.

11. Braginskij M. I., Vitryanskij V. V. Dogovornoe pravo. Kniga pyataya. T. 2. M., 2006.

ОСТРОУХОВА ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА — студентка Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

ГЛАДКИХ АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА — студентка Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

УДК 347 (347.1) Б01: 10.24412/2411-2275-2020-4-179-184

ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ СТОРОН ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ В СУДЕ

Ключевые слова: дистанционное рассмотрение гражданско-правовых судебных споров, полномочия представителя, видеоконференцсвязь, вэб-конференция, электронная подпись, идентификация, аутентификация, биометрия

Предметом рассмотрения настоящей статьи является анализ порядка допуска к участию в заседании суда физических лиц (в том числе, индивидуальных предпринимателей) и представителей юридических лиц в России. В работе исследуются особенности идентификации и аутентификации при удаленном доступе, т.е. дистанционно. Автором даются конкретные предложения относительно необходимости правового регулирования получения биометрических данных при допуске лиц к участию в гражданском и арбитражном процессе, а также в третейском разбирательстве.

Источник: cyberleninka.ru

Международные контракты на оказание инжиниринговых услуг

В основе организации международной торговли инжиниринговыми услугами лежит заказной метод осуществления работ, базирующийся на контракте, заключенном между заказчиком и зарубежной инжиниринговой фирмой.

Национальные ассоциации, объединяющие инженерные фирмы отдельных стран, международные ассоциации инженерных фирм, Европейская экономическая комиссия (ЕЭК ООН), а также отдельные крупные фирмы разработали типовые контракты на оказание инжиниринговых услуг.

Международный контракт на оказание инжиниринговых услуг включает ряд обязательных пунктов, регулирующих основные условия участия инжиниринговой фирмы в строительстве объектов за рубежом. К ним относятся:

• обязательства инжиниринговой фирмы и заказчика с приложением перечня подлежащих выполнению работ;
• сроки и графики выполнения работ;
• численность и состав персонала инжиниринговой фирмы, участвующего в работах по контракту;
• степень ответственности сторон за нарушение ими договорных обязательств;
• условия заключения субподрядных контрактов;
• условия и ставки оплаты инжиниринговых услуг и др.

Оплата инжиниринговых услуг осуществляется тремя методами:

• повременная оплата на базе ставок заработной платы инже- неров-консультантов;
• оплата фактических затрат плюс фиксированное вознаграждение;
• оплата в процентах от стоимости строительства.

Метод повременной оплаты на базе ставок заработной платы инженеров-консультантов применяется для оплаты таких видов персональных услуг, как консультирование, обучение специалистов и других работ неизменного характера, объем которых зачастую невозможно определить. Расценки по данному методу устанавливаются на основе рыночных почасовых или дневных ставок заработной платы персонала инжиниринговой компании, включая различные доплаты, затраты на социальное обеспечение, начисления на заработную плату. Эти ставки дифференцированы в соответствии с характером работы, уровнем квалификации, служебным положением работника.

Метод оплаты фактических затрат плюс фиксированное вознаграждение применяется при проведении инжиниринговых работ с не определенными заранее объемом и структурой. При данном методе оплаты заказчик возмещает инжиниринговой компании все фактические расходы (как прямые, так и накладные) и в соответствии с условиями контракта выплачивает фиксированную сумму или процентную надбавку, установленную с учетом общего объема работы, конъюнктуры и других факторов. Доля такой надбавки в совокупных расходах инжиниринговой компании колеблется от 10% для особо крупных проектов до 25% для небольших проектов.

Метод оплаты в процентах от стоимости строительства применяется при предоставлении всего комплекса инжиниринговых услуг (полный инжиниринг). На международном рынке данный тип контрактов занимает ведущее место, поэтому этот метод оплаты наиболее часто используется при определении цены инжиниринговых услуг в экспортных сделках.

Цены на экспортируемые инжиниринговые услуги обычно выше внутренних на 40—50% для импортеров в промышленно развитых странах и в два раза — для импортеров в развивающихся странах. Такая ценовая политика объясняется, с одной стороны, повышенным спросом на инжиниринговые услуги в развивающихся странах, а с другой — фактической монополией на предоставление этих услуг со стороны промышленно развитых стран. Заключение контракта на оказание инжиниринговых услуг чаще всего происходит в результате проведения торгов.

Международный контракт на оказание инжиниринговых услуг может оформляться по-разному. Вид контракта зависит от выбранного заказчиком способа осуществления проекта и характера услуг зарубежной инжиниринговой фирмы.

Наиболее распространенным является международный договор на консультативный инжиниринг. Договоры на консультативный инжиниринг могут касаться «всего вида услуг» или «неполного круга услуг» в зависимости от того, поручается ли консультанту вся совокупность задач, относящихся обычно к сфере его компетенции, или лишь некоторые из них, например, исключительно общее проектирование и общие планы, или же исключительно задачи контроля за качеством. Иными словами, услуги в рамках консультативного инжиниринга могут охватывать все этапы какоголибо проекта или же ограничиваться только какой-либо его частью или одним этапом, например предынвестиционным этапом.

Все задачи и услуги, порученные консультанту, будь то весь круг услуг или часть их, должны быть четко описаны в договорных документах (как правило, в приложении к договору). Чем точнее будут описаны задачи и функции, тем легче определить, имели ли место какие-либо отступления от контрактных обязательств.

Договоры на консультативный инжиниринг могут дополняться элементами сотрудничества, например совместными научными исследованиями, опытным производством или маркетингом, или элементами подготовки кадров.

Хотя соглашение между консультантом и его заказчиком определяет характер их взаимоотношений и отношение каждого из них к данному проекту, может сложиться ситуация, когда заказчик является стороной в целом ряде других соглашений, связанных с этим проектом. Консультант также может участвовать в этих договорных соглашениях на различных ролях. В этом случае важно определить роль консультанта в реализации проекта в целом, а также его отношение со сторонами, участвующими в этом проекте.

Договор на консультативный инжиниринг по проекту в целом предусматривает предоставление услуг, связанных со всеми этапами проекта. Однако иногда бывает трудно достаточно точно предусмотреть весь объем консультационных услуг, который может потребоваться на более поздних стадиях, и обязанности консультанта в рамках одного договора могут быть распределены и определяться на последующих стадиях осуществления проекта.

Наиболее часто встречаются случаи, когда консультант привлекается заказчиком в рамках одного, охватывающего проект в целом договора, в соответствии с которым предоставление консультационных услуг ставится в зависимость от определенных условий. В соответствии с таким договором права и обязанности консультанта, предоставляющего услуги после предынвестиционной стадии, становятся действительными в том случае, если результаты предыдущей стадии признаются заказчиком удовлетворительными. Аналогичным образом при особых обстоятельствах фирма-консультант, которая проводила анализ экономической целесообразности проекта или заключила договор на разработку проекта и уже проделала работу, удовлетворяющую заказчика, может быть допущена к продолжению оказанию услуг.

Договор на консультативный инжиниринг в отношении части проекта. В практике консультативного инжиниринга договоры могут быть заключены на различных стадиях проекта для каждой стадии отдельно. Ведение переговоров о заключении такого договора позволяет заказчику проявлять гибкость в отношениях с консультантами.

Проект осуществляется постепенно, начиная с определения целей и понятий и проходя через последовательные стадии. Каждая последующая стадия осуществляется только после всестороннего рассмотрения предыдущей; осуществление последующих стадий зависит от успешного завершения предыдущих. В серии договоров, заключаемых последовательно, каждая сторона имеет право отказаться от заключения договора на последующую стадию проекта. Поэтому договаривающиеся стороны обычно предусматривают в своем договоре, будет ли продолжаться предоставление консультационных услуг на следующей стадии или нет.

Соглашение между заказчиком и консультантом может быть оформлено не только посредством заключения договора в письменной форме на консультационный инжиниринг, но также и на основе некоторых других документов. К договору на консультативный инжиниринг обычно прилагается перечень работ с подробным описанием основных услуг и средств на каждой стадии проекта, включая общие планы работ.

Существует несколько видов таких документов. Они должны быть специально оговорены и перечислены в договоре сторонами, если последние хотят, чтобы этими документами регулировались договорные отношения. Например, общие основные условия технического характера, такие как общие условия, касающиеся заказчика, профессиональных организаций, кредитующего банка и правительства страны, где осуществляется проект; имеющаяся документация, такая как технико-экономические обоснования, исходные данные для планирования. В ссылке на эти документы должно точно указываться, какие их части необходимо рассматривать как включенные в договор.

Если после заключения договора стороны пожелают продлить его действие и подготовить дополнительные документы, то необходимо обеспечить, чтобы эти документы не противоречили существовавшим ранее.

Источник: studref.com

Договор оказания услуг
образец (типовая форма)

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ).

Договор возмездного оказания услуг заключается на:

услуги по туристическому обслуживанию;

Этот перечень не является исчерпывающим.

Отношения сторон по договору возмездного оказания услуг регулируются главой 39 Гражданского кодекса РФ. Согласно статье 783 ГК к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде (статьи 702 — 729 ГК) и положения о бытовом подряде (статьи 730 — 739 ГК), если это не противоречит специальным нормам о данном договоре (статьи 779 — 782 ГК), а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

При оказании отдельных видов услуг стороны договора помимо ГК обязаны также руководствоваться нормами специального законодательства. Например, оказание услуг связи регулируется Законом «О связи» и Правилами оказания услуг связи, которыми определены как существенные условия оказания услуг подвижной связи, так и иные обязательные для включения в договор условия оказания этого вида услуг.

В некоторых случаях договор возмездного оказания услуг является публичным, поэтому к отношениям сторон по такому договору применяется Закон РФ «О защите прав потребителей».

Ниже размещена типовая форма договора оказания услуг. Конечно же, надо понимать, что каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей ряда условий и воли сторон. Тем не менее есть условия (они называются существенными) которые должен содержать любой договор оказания услуг и без которых договор считается незаключенным. К существенным условиям договора оказания услуг относятся условия, определяющие конкретный вид оказываемой услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ), т.е.:

Предмет договора возмездного оказания услуг (согласно ст. ст. 432, 703, 779 Гражданского кодекса РФ) являются конкретные услуги, поэтому из договора должно быть ясно — какие услуги будут оказываться.

Иные условия, которые предусмотрены в отраслевых нормативных актах (например, Закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», Закон «Об образовании в РФ» и др.) или стороны посчитают существенными (согласно статье 432 ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. К таким условиям, как правило, относятся условия о том, кто покупает необходимые материалы, порядок оплаты и приемки работ, гарантии качества выполненных работ, сроке годности, документах и принадлежностях.

Не является существенным условием условие о цене оказываемых услуг. При отсутствии в договоре такого условия цена определяется по правилам п. 3 ст. 424 ГК (п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996), т.е. по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Другие особенности договора оказания услуг

Договор должен быть заключен в простой письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК).

К договору применяются общие положения о подряде (ст. ст. 702 — 729 ГК) и положения о бытовом подряде (ст. ст. 730 — 739 ГК), если это не противоречит нормам гл. 39 ГК, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг (ст. 783 ГК).

Если заказчиком выступает гражданин, то к отношениям сторон также применяется Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».

полученный от услуги результат нельзя увидеть и пощупать;

сама услуга потребляется в момент оказания заказчику;

услуга считается оказанной после подписания акта сдачи-приемки услуг оказанных услуг;

для целей бухгалтерского и налогового учета необходимо доказать факт оказания услуг,

поэтому оформление первичных документов важно как для заказчика, так и для исполнителя.

Для отражения услуг основными документами являются:

— договор об оказании услуг;

— счет (счета-фактура) исполнителя услуг;

Типовая форма договора оказания услуг

г. ____________________

«__» ________ 201__ г.

ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Однодневка», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:

Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее — Услуги), поименованные в Перечне оказываемых услуг, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги лично.

1.3. Сроки оказания Услуг определены в Перечне оказываемых услуг (Приложение N 1).

Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора

2. Порядок сдачи и приемки услуг

2.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт приемки-сдачи оказанных услуг (Приложение N 2) в двух экземплярах.

2.2. В течение 7 дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

2.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 14 дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.

2.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Услуг составляет ____ (___________________) руб., в том числе НДС _____ (__________) рублей.

3.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке (выбрать нужное/возможно установление иного порядка оплаты): часть стоимости Услуг в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает до начала оказания Исполнителем услуг (предварительная оплата), оставшуюся часть стоимости Услуг в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг.

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.3 Договора) Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ___________________________________________________________________
(указать наименование и местонахождение суда выбранного сторонами для разрешения споров)

6. Заключительные положения

6.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

6.6. К договору прилагаются:

6.6.1. Перечень оказываемых услуг

6.6.2. Акт сдачи-приемки услуг

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

Исполнитель: _______________________________ (адрес места нахождения)

расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика:
Генеральный директор
ООО «Ромашка»
_________________ Фамилия И.О.
м.п.

От Исполнителя:
Директор
ООО «Однодневка»
_________________ Фамилия И.О.
м.п.

Как правильно составить акт приемки оказанных услуг

Приложение № 2
к Договору возмездного
оказания услуг № ____ от «___» ___________ _____ г.

Акт сдачи-приемки оказанных услуг

г. ____________________

«__» ________ 201__ г.

ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Однодневка», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт приемки-сдачи оказанных услуг (далее — Акт) по Договору возмездного оказания услуг N ___ от «___» ___________ _____ г. (далее — Договор) о нижеследующем.

Во исполнение п. 1.1 Договора Исполнитель в период с «__» _______ ___ г. по «__» _______ ___ г. выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно оказал Заказчику следующие услуги:

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Согласно Договору общая стоимость оказанных услуг составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.

Общая сумма перечисленного аванса составила _____ (__________) руб., в том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.
По настоящему Акту причитается к получению _____ (__________) руб., в том числе НДС ___% в размере _____ (__________) руб.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

От Заказчика:
Генеральный директор
ООО «Ромашка»

_________________ Фамилия И.О.
м.п.

От Исполнителя:
Директор
ООО «Однодневка»

_________________ Фамилия И.О.
м.п.

Скачать образец договора оказания услуг

Договор об образовании на обучение по образовательным программам дошкольного образования (утв. Приказом приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8) (формат Word 2007 ~ 36 Кб)

Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам (утв. Приказом приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185) (формат Word 2007 ~ 25 Кб)

Информация размещена 23 декабря 2012 года. Дополнена — 20.06.2013, 19.10.2013, 09.10.2014

Копирование статьи без указания прямой ссылки запрещено. Внесение изменений в статью возможно только с разрешения автора.

Источник: yuridicheskaya-konsultaciya.ru

Договор на оказание инженерных услуг в строительстве

ДОГОВОР N ______

на инжиниринговые услуги при строительстве нескольких объектов

г. ______________ «___»____________ ____ г.

______________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _______________, действующего на основании _________________, и ____________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель gt, в лице ____________________________, действующего на основании ___________, заключили между собой нижеследующий Договор.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать комплекс инжиниринговых услуг на объектах, финансируемых Заказчиком по адресам: _____________________, ________________, _____________________, далее — объекты, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги, далее — услуги.

1.2. Комплекс инжиниринговых услуг по Договору включает:

инженерно-консультационные услуги по подготовке, обеспечению процесса строительства и ввода в эксплуатацию объектов

технические исследования и услуги, связанные с подготовкой строительства. К ним относятся: проведение предпроектных работ и научных исследований, составление технических заданий и технико-экономических обоснований строительства, проведение инженерно-изыскательских работ для строительства, разработка проектной и технической документации, послепроектные услуги при монтаже и пусконаладочных работах, а также специальные услуги, связанные с особенностями создания каждого объекта (например, анализ экологических проблем)

общее техническое содействие, обеспечивающее оптимальный процесс строительства объектов, включая консультации и авторский надзор, консультации экономического и финансового характера, конъюнктурные и маркетинговые исследования, консультации по внедрению систем информационного обеспечения и др.

участие в работах по формированию объемов подрядных работ, обеспечивающих окончание строительства в установленные Заказчиком сроки

оказание содействия в обеспечении строительства материалами, конструкциями, изделиями, транспортными средствами, машинами и механизмами

контроль за состоянием строительства временных сооружений и объектов

решение совместно с Заказчиком, проектными и строительными организациями возникающих в ходе строительства организационных и технических вопросов

участие в разработке и осуществлении организационно-технических мероприятий по восполнению допущенных отставаний и обеспечению ввода объектов в эксплуатацию

координация деятельности третьих лиц при строительстве объектов

организация контроля качества

оказание других услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем.

На каждый объект Заказчик формирует задание, в котором определяет точное наименование объекта, перечень услуг, сроки их оказания, стоимость, своего полномочного представителя, перечень приложений к отчету Исполнителя и другие положения. Исполнитель акцептует задание полностью или уточняет отдельные его положения. При акцепте каждого задания Исполнитель назначает основного и замещающего его полномочных представителей.

Исполнитель вправе отказаться от выполнения задания в целом или от выполнения отдельных его частей.

1.5. Любое уведомление, задание, запрос или согласие, выдача которых необходима в связи с настоящим Договором, должны быть совершены в письменном виде. Любое такое уведомление, задание, запрос или согласие считаются выданными в случае их личной доставки полномочному представителю Стороны, которой адресована эта информация, или в случае их пересылки заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу такой Стороне по ее адресу.

Условия вступления уведомлений в силу — с момента его подтверждения другой Стороной.

1.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами — дата указана в преамбуле.

1.9. Исполнитель приступает к оказанию услуг с момента получения предоплаты. Исполнитель оказывает услуги до прекращения действия Договора.

1.10. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если Исполнитель не приступил к оказанию услуг по настоящему Договору в течение __________________ дней после получения предоплаты. Исполнитель при этом обязан вернуть всю сумму предоплаты и возместить Заказчику причиненные убытки.

1.11. Если настоящий Договор не расторгается раньше, срок его действия истекает по окончании периода строительства объектов, что подтверждается актами приемки объектов государственной комиссией.

1.12. Условия настоящего Договора, включая все, что касается объема услуг, могут быть изменены только с письменного согласия обеих Сторон.

1.13. Заказчик в любое время вправе отказаться от исполнения Договора, оплатив Исполнителю оказанные услуги и понесенные расходы.

1.14. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику всех понесенных им убытков.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

2.1. Оказывать услуги и выполнять свои обязанности по настоящему Договору с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой.

2.2. Придерживаться хорошей практики управления и применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные методы.

2.3. По первому требованию знакомить Заказчика с ходом оказания услуг по настоящему Договору.

2.4. Поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

2.5. Представлять Заказчику отчеты и документацию, указанные в Приложении B к настоящему Договору, по форме, в количестве и в сроки, оговоренные в этом Приложении.

2.6. Оформлять счета на предоплату и оплату оказанных услуг по каждому объекту.

2.7. Конфликт интересов

2.7.1. Исполнитель не вправе извлекать выгоду в виде комиссионных, скидок и т.д.

Вознаграждение Исполнителя, причитающееся ему в соответствии с Договором, является его единственным вознаграждением в связи с Договором и оказанными услугами.

Исполнитель не вправе принимать к своей собственной выгоде какие-либо торговые комиссионные, торговые скидки или аналогичные им платежи в связи с деятельностью, осуществляемой на основании Договора.

2.7.2. Если в рамках услуг Исполнитель несет ответственность за предоставление Заказчику консультаций по вопросам оценки поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг, Исполнитель должен соблюдать при этом действующие нормативные акты. При этом Исполнитель действует исключительно в интересах Заказчика. Скидки или комиссионные по таким сделкам получает только Заказчик.

2.7.3. Исполнитель соглашается с тем, что в течение срока действия настоящего Договора и в течение ____ лет после его прекращения Исполнитель лишается права предоставления товаров, работ или услуг (кроме услуг, связанных с поиском и предоставлением инвестиций) для любого проекта, являющегося следствием или тесно связанного с оказанными услугами.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Такой запрет не распространяется на случаи передачи информации внутренним службам контроля Исполнителя (подразделению по контролю за рисками, подразделению по согласованиям, налоговому подразделению), внутренним аудиторам, юридической службе, внешним аудиторам и юридическим советникам в случаях и в объеме, необходимом для целей соблюдения внутренних процедур Исполнителя и законодательства, применимого к деятельности Исполнителя.

4. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель несет материальную ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

4.2. При этом размер ответственности Исполнителя по каждому объекту ограничивается размером суммы вознаграждения, полученного Исполнителем от Заказчика по каждому объекту в рамках Договора.

5. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

СОГЛАСОВАНИЯ С ЗАКАЗЧИКОМ

5.1. Прежде чем предпринять любое из перечисленных ниже действий, Исполнитель должен предварительно получить письменное согласие Заказчика:

(a) заключение Договора с третьим лицом на выполнение какой-либо части услуг, причем здесь подразумевается, что Заказчик дает свое письменное согласие на выбор такого лица и существенные условия Договора еще до оформления Договора

(b) любое другое действие, которое может быть оговорено в особом приложении.

6. ПОДГОТАВЛИВАЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ДОКУМЕНТЫ,

КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Все планы, рисунки, спецификации, чертежи, отчеты, базы данных и другие документы, а также программное обеспечение, которые являются результатом оказания услуг по настоящему Договору, являются собственностью Заказчика.

6.2. Исполнитель обязуется не позднее даты прекращения Договора передать в распоряжение Заказчика всю такую документацию вместе с ее подробным перечнем.

6.3. Исполнитель вправе оставить у себя копии этих документов и программного обеспечения. Ограничения в отношении будущего использования этих документов (если таковые имеются) оговариваются отдельно.

7. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

7.1. Оборудование и материалы, предоставляемые Заказчиком Исполнителю или же закупленные Исполнителем на средства, предоставленные Заказчиком, являются собственностью Заказчика и должны быть соответствующим образом промаркированы.

7.2. Исполнитель страхует это оборудование и материалы (если только от Заказчика не поступит иных письменных распоряжений) за счет Заказчика на сумму, равную их полной восстановительной стоимости.

7.3. После прекращения Договора Исполнитель обязан не позднее даты такого прекращения предоставить Заказчику инвентарный перечень такого оборудования и материалов.

7.4. Заказчик в течение _____ дней направляет Исполнителю инструкции, как распорядиться этим оборудованием и материалами. Исполнитель поступает в соответствии с инструкциями Заказчика.

8. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

8.1. Выдать Исполнителю задание на оказание услуг по каждому объекту. Такое задание после согласования всех существенных условий будет являться полным Соглашением о выполнении данного задания на оказание услуг. Все, что не указано в таком задании на оказание услуг, регулируется условиями Договора и действующим законодательством.

8.2. Согласовывать с Исполнителем все вопросы, касающиеся содержания и выполнения задания, в течение не более ______ (___) дней с момента его оформления. Если в течение вышеуказанного периода соглашение не будет достигнуто, Заказчик вправе обратиться к другому исполнителю.

8.3. Оказывать содействие Исполнителю, в том числе:

— своевременное оформление и передача Исполнителю разрешений и документов на строительство объектов

— беспрепятственный доступ Исполнителя ко всем объектам для оказания услуг

— инструктирование Исполнителя по вопросам соблюдения техники безопасности и норм охраны труда.

9. ПРИЕМКА УСЛУГ

9.1. Услуги по каждому объекту считаются оказанными и окончательно принятыми Заказчиком, а отчет об оказанных услугах с приложением подтверждающих документов, считается одобренным Заказчиком как удовлетворительный через ________ (___) дней после их получения Заказчиком.

Если в течение этого периода Заказчик направит Исполнителю письменное уведомление о непринятии услуг и/или неодобрении отчета с подробным описанием недостатков, то Исполнитель обязан незамедлительно устранить выявленные недостатки.

После устранения недостатков Исполнитель вновь направляет Заказчику отчет об оказанных услугах.

9.2. Заказчик должен оформить акты сдачи-приемки и произвести оплату по выставленным счетам Исполнителя в течение ____________ (____) дней после получения Заказчиком отчета с приложениями.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор при неоднократных нарушениях настоящего Договора со стороны Исполнителя, направив Исполнителю соответствующее уведомление не менее чем за ___ (________) дней до такого расторжения, в случаях:

(а) если Исполнитель не исправляет положение с невыполнением своих обязательств по Договору в течение ________ (__) дней после получения уведомления Заказчика

(б) если Исполнитель становится неплатежеспособным и банкротом, или же заключает соглашения со своими кредиторами в целях освобождения от задолженности, или использует законодательство в пользу дебиторов, или ликвидируется, или переходит в конкурсное управление (обязательное или добровольное)

(в) если Исполнитель не выполняет любое окончательное решение, вынесенное в результате арбитражного разбирательства в соответствии с действующим законодательством

(г) если Исполнитель передает Заказчику рекомендации, которые оказывают существенное влияние на права, обязанности или интересы Заказчика и которые, как это известно Исполнителю, являются ложными

(д) если в результате форс-мажора Исполнитель не способен выполнять существенную часть услуг в течение периода времени не менее ___________ (__) дней

(е) если Исполнитель, по мнению Заказчика, замешан в коррупции и мошенничестве в ходе проведения конкурсного отбора или выполнения Договора. Для целей настоящей статьи: «коррупция» означает подарки, пожертвования, сокрытие или ходатайство любого размера в целях оказания влияния на действия официальных лиц в процессе конкурсного отбора или выполнения Договора или иных сделок «мошенничество» означает неправильное представление фактов с целью оказания влияния на процесс конкурсного отбора или выполнения Договора в ущерб Заказчику и включает сговор с заинтересованными лицами как до, так после подачи предложений с тем, чтобы искусственно поднять цены до неконкурентного уровня и лишить Заказчика выгод свободной и открытой конкуренции по Договору или иным сделкам.

10.2. Исполнитель может расторгнуть настоящий Договор, направив Заказчику письменное уведомление не менее чем за ___ (_______) дней в случаях:

(а) если Заказчик не выплачивает Исполнителю какой-либо платеж, причитающийся ему в связи с настоящим Договором, в течение ___________ (__) дней после выставления счета

(б) если Заказчик существенно нарушил свои обязательства по настоящему Договору и не исправил это положение в течение ___________ (__) дней после получения Заказчиком уведомления Исполнителя с указанием такого нарушения

(в) если в результате форс-мажора Заказчик не способен выполнять свои обязательства не менее ___________ (__) дней

(г) если Заказчик не выполняет любое окончательное решение, вынесенное в результате арбитражного разбирательства.

10.3. После прекращения Договора все права и обязанности Сторон по этому Договору теряют силу, за исключением тех прав и обязанностей, которые могли накопиться к моменту расторжения или истечения срока действия Договора, обязанности соблюдения конфиденциальности, обязанности Исполнителя предоставить возможность просмотра, копирования и проверки его бухгалтерских счетов и книг и любых прав, которые сторона может иметь в рамках действующего законодательства.

10.4. После расторжения настоящего Договора на основании уведомления, направленного любой из Сторон другой Стороне в соответствии с Договором, Исполнитель сразу же после такого уведомления должен предпринять все необходимые шаги для оперативного и организованного прекращения оказания услуг и сделать все необходимое для сведения к минимуму связанных с этим расходов. Что касается оборудования, материалов, документации, подготовленной Исполнителем, а также оборудования и материалов, поставленных Заказчиком, Исполнитель должен действовать согласно инструкциям Заказчика.

10.5. После прекращения настоящего Договора Заказчик должен выплатить Исполнителю следующие платежи:

(а) вознаграждение за услуги, удовлетворительно выполненные до наступления даты расторжения Договора

(б) за исключением случаев расторжения Договора в соответствии с пунктами (а) — (е) ст. 10.1 Договора, компенсацию любых обоснованных расходов, связанных с оперативным и должным образом оформленным расторжением Договора.

10.6. Если одна из Сторон оспаривает то, что имело место событие, указанное в пунктах (а) — (е) ст. 10.1 или в ст. 10.2 настоящего Договора, эта Сторона может в течение ___________ (__) дней после получения от другой Стороны уведомления о расторжении Договора направить этот вопрос на рассмотрение арбитражного суда, и Договор не будет расторгнут по причине этого события, за исключением того случая, когда это будет сделано в соответствии с вынесенным арбитражным решением.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

Форс-мажор не охватывает любые события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или третьих лиц, любые события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или преодолеть их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

11.2. Ненарушение условий Договора.

Невыполнение Стороной каких-либо обязательств по Договору не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Договора, если такое невыполнение связано с событием форс-мажора, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Договора.

11.3. Необходимые меры.

(а) Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

(б) Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через _____ (______) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

(в) Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

11.4. Продление срока.

Любой период времени, в течение которого Сторона должна завершить какое-либо мероприятие или задание в соответствии с настоящим Договором, продлевается на такой период времени, в течение которого эта Сторона была не в состоянии выполнять это мероприятие в связи с форс-мажором.

Не позднее чем через ____ (_______) дней после того, как Исполнитель в результате события форс-мажора оказался неспособен к выполнению существенной части услуг, Стороны должны проконсультироваться друг с другом с целью согласования мер, которые необходимо предпринять в сложившихся обстоятельствах.

12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

12.1. Досудебное разрешение разногласий.

Стороны должны делать все возможное для того, чтобы миролюбиво разрешать все разногласия, возникающие по причине или в связи с настоящим Договором или его интерпретацией.

12.2. Урегулирование споров.

Любое разногласие между Сторонами, возникшее в связи с вопросами настоящего Договора и не поддающееся миролюбивому разрешению в течение __________ (___) дней после получения одной Стороной просьбы (претензии) другой Стороны о таком миролюбивом разрешении, может передано любой из Сторон на урегулирование в соответствии с согласованными процедурами.

13. УВЕДОМЛЕНИЯ

13.1. Уведомления считаются действительными в следующих случаях:

а) в случае вручения адресату лично или доставки заказной почтой — в момент доставки

б) в случае направления телеграммы — через ___________ (__) часов после отправки телеграммы с подтверждением получения

в) в случае направления факса — через ____ (__) часов после отправки факса с подтверждением получения

г) в случае направления электронной почты — с момента подтверждения получения.

14. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК

РАСЧЕТОВ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ

14.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет __________________ тыс. руб.

Стоимость услуг по каждому объекту Заказчик устанавливает в задании.

14.2. Порядок оплаты услуг по каждому объекту Заказчик устанавливает в соответствующих заданиях.

При этом размер предоплаты не может быть менее ____% от стоимости услуг задания по каждому объекту, а срок перечисления — менее _____ дней со дня выставления счета Исполнителя.

Окончательные расчеты за оказанные услуги осуществляются не позднее _____ дней с момента направления отчета Исполнителя о проделанной работе с зачетом предоплаты.

14.3. Вознаграждение Исполнителя включает все его расходы, за исключением оговоренных в задании на оказание услуг по каждому объекту.

Перечисленные ниже документы, прилагаемые к настоящему Договору, считаются его неотъемлемой частью:

Договор на оказание инжиниринговых услуг при строительстве объекта (примерная форма)

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

(наименование или Ф.И.О.). именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, Ф.И.О.). действующ__ на основании (Устава, положения, доверенности). с одной стороны, и (наименование или Ф.И.О.). именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.). действующ__ на основании (Устава, положения, доверенности) __, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать комплекс инжиниринговых услуг при строительстве объекта, финансируемого Заказчиком, по адресам: ____________________, далее — объект, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги, далее — услуги.

1.2. Комплекс инжиниринговых услуг по Договору включает:

1.2.1. Инженерно-консультационные услуги по подготовке, обеспечению процесса строительства и ввода в эксплуатацию объектов

1.2.4. Участие в работах по формированию объемов подрядных работ, обеспечивающих окончание строительства в установленные Заказчиком сроки

1.2.5. Оказание содействия в обеспечении строительства материалами, конструкциями, изделиями, транспортными средствами, машинами и механизмами

1.2.6. Контроль за состоянием строительства временных сооружений и объектов

1.2.7. Решение совместно с Заказчиком, проектными и строительными организациями возникающих в ходе строительства организационных и технических вопросов

1.2.8. Участие в разработке и осуществлении организационно-технических мероприятий по восполнению допущенных отставаний и обеспечению ввода объектов в эксплуатацию

1.2.9. Координация деятельности третьих лиц при строительстве объектов

1.2.10. Организация контроля качества

1.2.11. Оказание других услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем.

Исполнитель вправе отказаться от выполнения задания в целом или от выполнения отдельных его частей.

1.5. Любое уведомление, задание, запрос или согласие, выдача которых необходима в связи с настоящим Договором, должны быть совершены в письменном виде. Любое такое уведомление, задание, запрос или согласие считаются выданными в случае их личной доставки полномочному представителю Стороны, которой адресована эта информация, или в случае их пересылки заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу такой Стороне по ее адресу.

Условия вступления уведомлений в силу — с момента его подтверждения другой Стороной.

1.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами — дата указана в преамбуле.

1.10. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если Исполнитель не приступил к оказанию услуг по настоящему Договору в течение ________________ дней после получения предоплаты. Исполнитель при этом обязан вернуть всю сумму предоплаты и возместить Заказчику причиненные убытки.

2. Обязанности Сторон

2.3. По первому требованию знакомить Заказчика с ходом оказания услуг по настоящему Договору.

Образец договора на оказание услуг

ДОГОВОР на оказание услуг № 16

Краевое Государственное Учреждение Культуры Барнаульский дом культуры, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора И.И. Иванова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин Петрова Нина Петровна(паспорт: серия 69 02 № 365852. выдан Кировским РОВД г, Барнаула 18.02.2002г) зарегистрированный по адресу г.Барнаул ул. Пирогова,15 кв.64, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности на выполнение следующих работ: Переплет бухгалтерских документов в количестве 100 книг по 130 рублей на сумму: 13000 рублей ( Тринадцать тысяч рублей 00 копеек)

1.2. Срок выполнения работ: до 18 июня 2011 г.

1.3. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работ.

1.4. Исполнитель несет материальную ответственность за вверенное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой утрату или порчу имущества.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется выполнить работу, указанную в п.1.1. настоящего договора и сдать результат работы в объеме и с качеством в установленный срок.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. При выполнении Исполнителем работ, оговоренных в настоящем договоре, Заказчик выплачивает Исполнителю в виде вознаграждения сумму в размере. 13000 рублей 00 копеек.

(Тринадцать тысяч рублей 00 копеек).

3.2. Выплаты Исполнителю с удержанием налогов в установленном порядке производятся в срок до 20 июня 2011 г. после окончания работ наличными деньгами в кассе театра или безналичным путем.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу для сторон.

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами

и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

КГУК Барнаульский дом культуры

656000, г. Барнаул, ул. Ленина, 25, тел. 35-28-35

Договоры об оказании инженерных услуг

Инженерные услуги по сопровождению строительства оказываются компанией «СИ плюс» на основании заключаемого с клиентом договора об оказании инженерных услуг .

Статья 704 Гражданского кодекса Республики Беларусь упоминает инженерные услуги в контексте отношений заказчика строительства и генподрядчика, называя инженерную организацию (инженера) в качестве представителя клиента, наделенного в соответствии с договором об оказании услуг определенным объемом полномочий заказчика в строительстве.

Таким образом, при заключении договора с инженерной организацией ей от заказчика строительства всегда передаются определенные функции, примерный перечень которых установлен Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20.05.2011 №25. Соответственно, договор об оказании инженерных услуг по своей правовой сути является договором поручения и регулируется главой 49 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Договор между Заказчиком строительства (владельцем проекта) и Исполнителем (инженерной организацией) заключается в соответствии с законодательством в порядке, установленном Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в строительстве, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011г. №18, и закрепляет основные условия оказания инженерных услуг . согласованные сторонами на этапе переговоров. К таким условиям относятся объем инженерных услуг, их цена, порядок расчетов и сдачи-приемки оказанных услуг, сроки, права, обязанности и ответственность сторон . а также источники финансирования инженерной организации, условия обеспечения ее деятельности и срок действия договора.

В качестве приложения к договору готовится задание на оказание инженерных услуг, которым определяется конкретный объем услуг и перечень функций, подлежащих выполнению инженерной организацией.

При необходимости составляется детальный график оказания услуг в форме диаграммы Ганта, который также оформляется в виде приложения к договору.

Наши преимущества

Чем мы отличаемся от других?

Соглашение на оказание услуг

В стандартную форму необходимо внести данные о сторонах, которые заключают данное соглашение на оказание услуг. Подробно описывается предмет договора, виды предоставляемых услуг, условия на которых данные услуги будут предоставлены.В пункте о цене договора и взаиморасчетах должны быть указаны стоимость предоставляемых услуг, издержки, понесенные при их выполнении и способ оплаты стороной — получателя услуг. Качество предоставляемых услуг отражается в соглашении со ссылкой на статью Гражданского кодекса Российской Федерации, с помощью которой происходит регулирование предоставление такого вида услуг. При необходимости в соглашение вносятся данные о дополнительных документах, например, это могут быть документы, подтверждающие необходимость получения именно такого рода услуг.

В следующем пункте соглашения прописываются права и обязанности сторон, которые подробно разъясняют действия, как заказчика, так и исполнителя. Изменения в условиях соглашения или возможные форс-мажорные обстоятельства должны быть прописаны в дополнительном соглашении, как приложении к основному соглашению сторон.

Все условия по предоставлению услуг, прописанные в соглашении, заверяются подписями сторон и при необходимости заверяются нотариально. Если одна из сторон является юридическим лицом, то соглашение на оказание услуг подписываются обеими сторонами и скрепляются печатью.

Для составления соглашения на оказание услуг заполняется бланк, который можно распечатать по ссылке.

Источник: obrazeczhaloby.my1.ru

Договор на инжиниринговые услуги при строительстве нескольких объектов | изменен в октябре 2022 г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАКАЗЧИКА В ОТНОШЕНИЯХ

7. АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

8. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ Текст научной статьи по специальности «Право»

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Шереметьева Наталья Владимировна, Остроухова Валерия Андреевна, Гладких Александра Евгеньевна

Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Шереметьева Наталья Владимировна, Остроухова Валерия Андреевна, Гладких Александра Евгеньевна

THE LEGAL NATURE OF AN ENGINEERING SERVICE CONTRACT

Текст научной работы на тему «ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ»

Международные контракты на оказание инжиниринговых услуг

Договор оказания услуг образец (типовая форма)

Другие особенности договора оказания услуг

Типовая форма договора оказания услуг

Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора

1. Предмет договора

Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора

2. Порядок сдачи и приемки услуг

3. Цена договора и порядок расчетов

Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов

4. Ответственность сторон

5. Порядок разрешения споров

6. Заключительные положения

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН:

Как правильно составить акт приемки оказанных услуг

Акт сдачи-приемки оказанных услуг

Скачать образец договора оказания услуг

Договор на оказание инженерных услуг в строительстве

Договор на оказание инжиниринговых услуг при строительстве объекта (примерная форма)

1. Предмет Договора

2. Обязанности Сторон

Образец договора на оказание услуг

Договоры об оказании инженерных услуг

Наши преимущества

Соглашение на оказание услуг

Срок передачи объекта долевого строительства для всех един

Инженерная экономика и сметное дело в строительстве отзывы

Строительство домов из газобетона или пеноблоков что лучше

Используемые в строительстве материалы должны обладать какой теплопроводностью

Исполнительная документация в строительстве требования к оформлению документов

1 виды цен в строительстве и принципы их формирования

Соседи не дают согласие на строительство что делать

Исковое заявление о признании индивидуальное строительство в собственность

Договор оказания услуг
образец (типовая форма)