3.1.1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение ГНС, ГНП, АГЗС, резервуарных и групповых баллонных установок должны производиться по проекту, разработанному с учетом требований строительных норм и правил, настоящих Правил, требований к устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, технических условий, выданных и согласованных в установленном порядке.
3.1.2. Утвержденная и согласованная проектная документация до начала строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов СУГ, в том числе в установленных случаях декларация промышленной безопасности и заключение экспертизы промышленной безопасности, представляется в территориальный орган Госгортехнадзора России.
3.1.3. Заключение экспертизы промышленной безопасности рассматривается и утверждается органами Госгортехнадзора России в установленном порядке.
3.1.4. На стадии строительства должны обеспечиваться соблюдение технологии производства строительно-монтажных работ, выполнение технических решений, предусмотренных проектной документацией на строительство.
Строительство газопровода «Сарыарка»
3.1.5. В процессе строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения, консервации и ликвидации объектов СУГ организации, разработавшие проектную документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор.
3.1.6. Изменения, возникающие при строительстве газопровода, должны быть внесены в проект, согласованы с газораспределительной организацией и территориальным органом Госгортехнадзора России, утвердившим заключение экспертизы промышленной безопасности.
3.1.7. Перед началом строительства объекта СУГ следует организовать технический надзор за строительством.
3.1.8. О начале строительства строительно-монтажная организация уведомляет территориальный орган Госгортехнадзора России не менее чем за 10 дней.
3.1.9. При представлении плана объемов строительно-монтажных работ на квартал срок уведомления о начале строительства может быть сокращен до 5 дней.
3.1.10. Перед началом строительства производится разбивка трассы газопровода, размещения резервуаров СУГ в соответствии с проектом, оформлением акта в установленном порядке и записью в журнале производства работ.
3.1.11. При производстве земляных работ следует обеспечить установленную проектом глубину траншеи и места размещения резервуаров СУГ, подготовку основания под газопровод и резервуары.
Выполнение указанных работ должно быть оформлено актом.
3.1.12. Засыпка траншеи и обвалование резервуаров должны производиться с предварительной присыпкой песком и уплотнением грунта с коэффициентом уплотнения в соответствии с проектом производства работ.
3.1.13. Вдоль трассы наружных газопроводов устанавливаются опознавательные знаки, предусмотренные «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878*, а также требованиями по безопасности систем газораспределения и газопотребления.
Газпром подписал с Правительством Монголии соглашение о строительстве газопровода Союз Восток
3.1.14. Промышленные групповые баллонные установки следует размещать в запирающихся шкафах из негорючих материалов с естественной вентиляцией, установленных на опоры высотой не менее 15 см.
3.1.15. Резервуарные установки должны иметь проветриваемое ограждение из негорючих материалов высотой не менее 1,6 м.
При установке резервуаров следует предусматривать уклон не менее 2 % в сторону сборника конденсата, воды и неиспарившихся остатков.
Сборник конденсата не должен иметь выступов над нижней образующей резервуара, препятствующих сбору и его удалению, а также неиспарившихся остатков.
3.1.16. Уклон газопроводов следует предусматривать для наружных газопроводов не менее 5 % в сторону конденсатосборников.
Вместимость конденсатосборников принимается не менее 4 л на 1 м3 расчетного часового расхода газа.
3.1.17. Арматуру и КИП резервуарных установок следует защищать от повреждений и атмосферных воздействий запирающимися кожухами.
3.1.18. Испарительные установки, для которых в качестве теплоносителя предусматривается горячая вода или водяной пар, должны быть оборудованы сигнализацией о недопустимом снижении температуры теплоносителя.
3.1.19. Организации, осуществляющие строительство, монтаж и ремонт газопроводов и резервуаров, групповых баллонных установок, обязаны обеспечить контроль производства работ, в том числе лабораториями в установленном порядке.
3.1.20. Контроль включает проверку:
- наличия аттестации персонала;
- наличия аттестации технологии сварки;
- наличия аттестации сварочного и контрольного оборудования, аппаратуры, приборов и инструментов;
- качества материалов (стальных и полиэтиленовых труб, изоляционных покрытий, сварочных, в том числе материалов для дефектоскопии);
- состояния оснований под газопровод и резервуары СУГ;
- своевременность освидетельствования резервуаров СУГ;
- организации и осуществления операционного контроля (визуального и измерительного) сварных соединений;
- контроля качества сварных соединений разрушающим и неразрушающим (радиографическим, ультразвуковым) методом, а также контроля качества изоляционных покрытий;
- организации контроля исправления дефектов.
3.1.21. Входной контроль качества труб, деталей газопроводов, резервуаров, арматуры, изоляционных материалов должен производиться специалистами лаборатории, аттестованными в установленном порядке.
3.1.22. Радиографическому и (или) ультразвуковому методу контроля подлежат стыки законченных сваркой участков наружных и внутренних стальных и полиэтиленовых газопроводов СУГ всех давлений в объеме 100 %.
Контроль радиографических снимков сварных стальных соединений, сваренных каждым сварщиком, следует осуществлять на аппаратно-программном комплексе автоматизированной расшифровки радиографических снимков в объеме 20 %.
Не подлежат контролю наружные и внутренние газопроводы СУГ диаметром менее 50 мм всех давлений, а также диаметром 50 мм давлением до 0,005 МПа.
3.1.23. Наружные газопроводы всех категорий и резервуары должны быть испытаны давлением воздуха на герметичность.
Испытания газопроводов, резервуарных и групповых установок после их монтажа должна проводить строительно-монтажная организация в присутствии представителей технадзора заказчика и газораспределительной организации.
Результаты испытаний оформляются протоколом и записью в строительном паспорте.
Элементы газопроводов и газовая арматура, при их изготовлении на заводе-изготовителе, испытываются технической службой контроля.
3.1.24. Испытания газопроводов следует производить после окончания сварочных и изоляционных работ, установки арматуры и устройства ЭХЗ.
Монтаж арматуры, оборудования и приборов, не рассчитанных на испытательное давление, следует производить после окончания испытаний. На период испытаний вместо них следует устанавливать катушки или заглушки.
Газопроводы-вводы при их раздельном строительстве с распределительным газопроводом следует испытывать на участках до отключающих устройств, установленных перед зданиями и сооружениями.
3.1.25. Газопроводы, транспортирующие сжиженные углеводородные газы, испытываются на герметичность пневматическим (гидравлическим) давлением по требованиям к испытанию систем газораспределения и газопотребления.
Наружные газопроводы с давлением свыше 0,6 до 1,6 МПа независимо от вида изоляционного покрытия давлением 2,0 МПа в течение 24 часов.
Внутренние газопроводы промышленных производств, котельных и др. свыше 1,2 МПа до 1,6 МПа на 1,25 рабочего в течение 1 часа.
Результаты испытания на герметичность считаются положительными при отсутствии видимого падения давления в газопроводе по манометру класса точности 0,6, а по манометрам класса точности 0,15 и 0,4, а также по жидкостному манометру если падение давления не превышает одного деления шкалы.
3.1.26. Резервуары с обвязкой жидкой и паровой фаз СУГ испытываются в соответствии с требованиями к устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
3.1.27. В комиссию по приемке в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции или капитального ремонта систем газоснабжения территориальные органы Госгортехнадзора России назначают своих представителей, в соответствии с п. 27 «Положения о Федеральном горном и промышленном надзоре России», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2001 № 841.
3.1.28. Заказчик не менее чем за 5 дней уведомляет территориальные органы Госгортехнадзора России о дате, времени и месте работы приемочной комиссии.
3.1.29. Приемочная комиссия проверяет проектную, исполнительную документацию, наземную и надземную сеть газораспределения, внутреннюю систему газопотребления, технологические и вспомогательные системы объекта СУГ на соответствие их требованиям настоящих Правил и проекту, а также наличие актов на скрытые работы, в том числе на установку резервуаров, и разрешений на промышленное применение технических устройств.
3.1.30. Комиссии предоставляется право потребовать вскрытия любого участка подземного газопровода для проверки качества строительства, а также проведения повторных испытаний.
Дополнительно приемочной комиссии представляются:
- копия приказа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию объекта СУГ;
- положение о газовой службе или договор с организацией, имеющей опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования;
- протоколы проверки знаний настоящих Правил, нормативных документов руководителями, специалистами и инструкций рабочими;
- инструкции и технологические схемы, предусмотренные настоящими Правилами;
- акт проверки эффективности электрохимической защиты (для подземных стальных газопроводов и резервуаров);
- акт проверки технического состояния промышленных дымоотводящих и вентиляционных систем;
- акт проверки молниезащиты;
- акт проверки срабатывания сигнализаторов загазованности, блокировок и автоматики безопасности;
- акт приемки под комплексное опробование и пусконаладочные работы оборудования, а также график их выполнения;
- план локализации и ликвидации аварийных ситуаций и взаимодействия служб различного назначения, включая аварийно-диспетчерскую службу (АДС) газораспределительной организации и профессиональное аварийно-спасательное формирование (при необходимости).
3.1.31. Приемка в эксплуатацию газопроводов и резервуаров, не обеспеченных электрохимической защитой, не допускается.
3.1.32. Принятый комиссией объект СУГ, не введённый в эксплуатацию в течение 6 месяцев, должен повторно быть испытан на герметичность.
3.1.33. Испытания насосов, компрессоров и карусельных агрегатов проводятся на холостом ходу и под нагрузкой с проверкой соблюдения требований паспортных данных и инструкций по эксплуатации изготовителей.
Результаты испытаний оформляются актом.
3.1.34. Резервуары для сжиженного газа, сепараторы, продувочные ёмкости и другие сосуды, работающие под давлением, должны пройти техническое освидетельствование.
Испарители и газозаправочные колонки испытываются как газопроводы.
3.2. Приемка в эксплуатацию и пусконаладочные работы
3.2.1. После окончания строительства, реконструкции, технического перевооружения, а также после капитального ремонта, должна производиться приемка в эксплуатацию газопроводов и оборудования объектов СУГ в соответствии с требованиями настоящих Правил с участием представителя территориального органа Госгортехнадзора России.
3.2.2. Приемка оборудования, газопроводов, сооружений СУГ после капитального ремонта, технического перевооружения может осуществляться без участия инспектора по согласованию с территориальным органом Госгортехнадзора России.
3.2.3. Резервуары, газопроводы и оборудование после окончания монтажных работ перед проведением пусконаладочных работ должны быть испытаны строительно-монтажной организацией:
- резервуары по требованиям к устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;
- газопроводы и оборудование по строительным нормам и правилам, настоящим Правилам и (или) требованиям по безопасности систем газораспределения и газопотребления.
Испытания оформляются актом.
3.2.4. Приемочные испытания газопроводов, а также газового оборудования ГНС, ГНП, АГЗС, резервуарных установок проводятся пусконаладочной организацией по программе, согласованной с территориальным органом Госгортехнадзора России.
3.2.5. Перед началом приемочных испытаний, организации их проводящей, необходимо:
- назначить ответственных лиц и укомплектовать персонал по обслуживанию и ремонту технологического оборудования, газопроводов, средств автоматизации, санитарно-технических и вентиляционных систем, электрооборудования;
- вывесить на рабочих местах технологические схемы газопроводов и оборудования;
- утвердить должностные и производственные инструкции, графики технического обслуживания и ремонта, планы локализации и ликвидации аварий, обеспечить взаимодействие с пожарной командой, скорой помощью, газораспределительными организациями;
- обеспечить средства пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями;
- иметь проектную (исполнительскую) и эксплуатационную документацию, акты на проверку эффективности вентиляционных систем, электрооборудования, средств автоматики безопасности.
3.2.6. К моменту проведения пусконаладочных работ на объекте СУГ должны быть выполнены мероприятия:
- назначены лица, ответственные за выполнение газоопасных работ, техническое состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением, электрохозяйство и вентиляционное оборудование;
- зарегистрированы сосуды, работающие под давлением, проведено их техническое освидетельствование и получено разрешение на эксплуатацию;
- оформлена исполнительно-техническая документация и подписан акт на проведение пусконаладочных работ и комплексное опробование оборудования;
- проставлены номера согласно технологической схеме на насосах, компрессорах, испарителях, резервуарах, наполнительных и сливных колонках, электродвигателях, вентиляторах, запорной и предохранительной арматуре и других технических устройствах;
- указано направление движения газа на газопроводах, а на маховиках запорной арматуры — направление вращения при открытии и закрытии;
- нанесены обозначения категории пожарной опасности и класса помещений по взрывоопасности в соответствии с проектом и действующими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке;
- обеспечена подготовка и аттестация работников в области промышленной безопасности, также проведена проверка знаний настоящих Правил и других нормативно правовых актов и нормативно-технических документов.
3.2.7. Перед проведением пусконаладочных работ и заполнением резервуаров сжиженным газом должна быть обеспечена приемка оборудования для комплексного опробования, задействованы автоматические средства противоаварийной и противопожарной защиты.
При проведении пусконаладочных работ на объектах СУГ перед продувкой газом газопроводы, резервуары и газовое оборудование подвергаются контрольной опрессовке воздухом или инертным газом давлением 0,3 МПа в течение часа.
Результаты испытания на герметичность считаются положительными при отсутствии видимого падения давления в газопроводе по манометру класса точности 0,6, а по манометрам класса точности 0,15 и 0,4, если падение давления не превышает одного деления шкалы.
3.2.8. Пусконаладочные работы на технологическом оборудовании выполняются на холостом ходу и под нагрузкой, в проектном режиме работы.
3.2.9. При контрольной опрессовке все сварные стыки, резьбовые и фланцевые соединения, сальниковые уплотнения проверяются обмыливанием или высокочувствительными приборами.
В условиях отрицательных температур мыльная эмульсия разбавляется спиртом в концентрации, исключающих ее замерзание.
3.2.10. При пусконаладочных работах по вводу объектов СУГ в эксплуатацию осуществляется:
- внешний осмотр оборудования, арматуры и приборов;
- проверка работоспособности средств пожаротушения и вентиляции взрывоопасных помещений;
- проверка работы стационарных сигнализаторов взрывоопасной концентрации газа;
- продувка резервуаров, газопроводов, оборудования (паровой фазой сжиженного газа или инертным газом) до содержания кислорода не более 1 %;
- проверка работы контрольно-измерительных приборов и уровнемеров;
- слив сжиженного газа в резервуары базы хранения;
- опробование в работе всех компрессоров, испарителей и насосов;
- заполнение баллонов, заправка газобаллонных автомобилей, пуск газа потребителям;
- отработка технологических режимов в течение 72 часов.
3.2.11. Выявленные и неустранимые в работе оборудования неполадки отражаются в акте.
Вопросы устранения неполадок и продолжения пусконаладочных работ рассматриваются комиссией.
3.2.12. В период пусконаладочных работ отрабатываются технологические операции, уточняются и дополняются производственные инструкции.
3.2.13. Перед началом пусконаладочных работ эксплуатационный персонал инструктируется на рабочих местах руководителем пусконаладочных работ о мерах безопасности.
3.2.14. Во время пусконаладочных работ на объектах СУГ ответственным за безопасное их проведение является руководитель пусконаладочной бригады.
Все работы выполняются по его указанию.
3.2.15. На время комплексного опробования должно быть организовано дежурство обслуживающего персонала для наблюдения за состоянием технологического оборудования и принятия мер по своевременному устранению неисправностей и утечек газа.
3.2.16. Персонал станции должен быть обучен, проинструктирован о возможных неполадках и способах их устранения, а также обеспечен необходимыми схемами и инструкциями, средствами защиты и пожаротушения, спецодеждой, необходимыми инструментами, приборами и оборудованием.
3.2.17. После комплексного 72-часового опробования оборудования и выполнения технологических операций пусконаладочные работы считаются законченными, и объект сдается руководителем пусконаладочной бригады приемочной комиссии с оформлением соответствующего акта.
3.2.18. Ввод объекта в эксплуатацию осуществляется после подписания акта государственной (приемочной) комиссией.
26 Февраля 2013 г.
Источник: gazovik-lpg.ru
Порядок газификации объектов капитального строительства
Согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее Правила), подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:
а) направление заявителем исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее соответственно — технические условия, запрос о предоставлении технических условий) или заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее — заявка о подключении (технологическом присоединении) по типовым формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713 «Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» (далее — постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713);
б) выдача технических условий в случае направления заявителем запроса о предоставлении технических условий;
в) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее — договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору о подключении, по типовым формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713;
г) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;
д) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);
е) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (далее — акт о подключении (технологическом присоединении), по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713.
Перечень сведений, направляемых в составе запроса на получение технических условий подключения (технологического присоединения) строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к газораспределительным сетям.
Заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий. Указанный запрос может быть направлен в электронной форме.
1.1. Запрос о предоставлении технических условий должен содержать:
а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя);
б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек;
г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
(пп. «г» введен Постановлением Правительства РФ от 19.06.2017 N 727)
д) информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в программу газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.
1.2. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:
а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее — земельный участок), за исключением случаев предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
б) ситуационный план;
в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);
д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;
е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил;
ж) документы, предусмотренные пунктом 47 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;
з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (далее — некоммерческое объединение), предусмотренного Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения;
и) документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание на сеть газораспределения (при реконструкции сети газораспределения), в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.
Перечень сведений, направляемых в составе заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к газораспределительным сетям.
Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.
2.1. В заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой в адрес ООО «Газпром газораспределение Волгоград» заявителем, ранее получившим технические условия, указываются следующие сведения:
а) реквизиты заявителя (для юридических лиц полное наименование и государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей — государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, дата ее внесения в реестр и для физических лиц — фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, почтовый адрес и иные способы обмена информацией — телефоны, факс, адрес электронной почты);
б) наименование и местонахождение объекта капитального строительства, который необходимо подключить (технологически присоединить) к сети газораспределения;
в) характер потребления газа (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
г) сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта капитального строительства (в том числе по этапам и очередям);
д) планируемое распределение максимального часового расхода газа отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек;
е) номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем (в случае если заявителю ранее предоставлялись технические условия), срок действия которых на момент подачи заявки о подключении (технологическом присоединении) не истек.
В случае если ранее предоставленные заявителем исполнителю сведения, указанные в пункте 7 настоящих Правил, изменились, заявитель в заявке о подключении (технологическом присоединении) дополнительно указывает информацию об этих изменениях.
2.2. К заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой в адрес ООО «Газпром газораспределение Волгоград» заявителем, прилагаются следующие документы:
а) ситуационный план;
(пп. «а» в ред. Постановления Правительства РФ от 16.11.2016 N 1203)
б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик — физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);
в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя. В случае если земельный участок принадлежит заявителю на ином законном основании, заявитель представляет согласие собственника земельного участка на использование этого участка на период строительства объектов сетей газораспределения.
г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом присоединении) подается представителем заявителя);
д) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров);
е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил;
ж) документы, предусмотренные пунктом 47 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;
з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования некоммерческого объединения, предусмотренного Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения.
и) копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), предусматривающей строительство сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному освоению, в случае осуществления подключения (технологического присоединения), предусмотренного пунктом 119 настоящих Правил.
Документы, указанные в подпунктах «а», «е» — «и» пункта 69 настоящих Правил, прилагаются к заявке о подключении (технологическом присоединении), если сведения, содержащиеся в таких документах, изменились по сравнению со сведениями, ранее представленными заявителем исполнителю для получения технических условий, срок действия которых, установленный пунктом 29 настоящих Правил, не истек.
2.3. В случае если заявитель ранее не получал технические условия или срок действия технических условий, установленный пунктом 29 настоящих Правил, истек, к заявке о подключении (технологическом присоединении) прилагаются документы, указанные в пункте 69 настоящих Правил (документы, указанные в п.2.2.)
Адреса и телефоны структурных подразделений, осуществляющих прием запросов на выдачу технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения и заявок на заключение договоров о подключении объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
Филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Волжский
404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.11, тел.: 8 (8443) 38-30-64
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» МГП «Городищенское»
403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пер. Красного Октября, д. 27, тел.: 8 (84468) 3-15-83
Филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в р.п. Елань
403732, Волгоградская область, Еланскй район, р.п. Елань, ул. Матроса Железняка, д. 111, тел.: 8 (84452) 5-44-64
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» МГП «Жирновское»
403791, Волгоградская область, г. Жирновск, ул. Губкина, д. 26, тел.: 8 (84454) 5-33-19
Филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Калаче-на-Дону
404507, Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону, пер. Баррикадный, д. 35, тел.: 8 (84472) 3-35-57
Филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Камышине
403870, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Волгоградская, д. 37, тел.: 8 (84457) 4-04-00
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» МГП «Котельниковское»
404352, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Северная, д. 11, тел.: 8 (84476) 3-24-49
Филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Котово
403805, Волгоградская область, Котовский район, г. Котово, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.12, тел.: 8 (84455) 4-54-46
Филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Михайловке
403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Томская, д. 3, тел.: 8 (84463) 2-80-58
Филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Николаевске
404032, Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, ул. Некрасова, д. 17, тел.: 8 (84494) 6-26-61
Филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Новоаннинском
403952, Волгоградская область, Новоаннинский район, г. Новоаннинский, ул. Пугачевская, д. 177, тел.: 8 (84447) 3-44-41
Филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Палласовке
404260, Волгоградская область, Палласовский район, г. Палласовка, ул. Ушакова, д. 80, тел.: 8 (84492) 6-85-66
Филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Серафимович
403441, Волгоградская область, Серафимовичский район, г. Серафимович, ул. Республиканская, д. 47, тел.: 8(84464) 4-14-57
Филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Суровикино
404413, Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, пер. Овражный, д. 18, тел.: 8 (84473) 2-22-94
Филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Урюпинске
403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Малая Мушкетовская, д. 4, тел.: 8 (84442) 4-19-54
Филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Фролово
403534, Волгоградская область, г. Фролово, ул. 40 лет Октября, д.1, тел.: 8 (84465) 2-44-80
Перечень подразделений МФЦ, в которых организуется предоставление услуг
| № | Наименование | Адрес |
| 1 | ГКУ ВО «МФЦ» | 403538, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Пролетарская, д. 12 |
| 2 | ГКУ ВО «МФЦ» | г. Волгоград, пр-кт им маршала Г.К. Жукова, д.106А(на базе ПАО «Сбербанк России») |
| 3 | ГКУ ВО «МФЦ» | г. Волгоград, пр-кт героев Сталинграда, д.50А(на базе ПАО «Сбербанк России») |
| 4 | ГКУ ВО «МФЦ» | г. Волгоград, пр-кт Ленина, д.5(на базе Банка ВТБ24 (ПАО)) |
| 5 | ГКУ ВО «МФЦ» | г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.40 (на базе ПАО «Сбербанк России») |
| 6 | ГКУ ВО «МФЦ» | г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.19Д(на базе Банка ВТБ24 (ПАО)) |
| 7 | ГКУ ВО «МФЦ» | г. Волгоград, ул. Комсомольская, д.6(на базе ООО «Родниковая Долина») |
| 8 | ГКУ ВО «МФЦ» | г. Волжский, ул. Мира, д.71(на базе ПАО «Сбербанк России») |
| 9 | ГКУ ВО «МФЦ» | г. Волгоград, ул. 51 Гвардейская, д.1Б(ООО «Строительная компания Пересвет-Юг») |
| 10 | ГКУ ВО «МФЦ» | г. Волгоград, ул. Новороссийская, 15(на базе Центра поддержки предпринимательства) |
| 11 | ГКУ ВО «МФЦ» | г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22(на базе Волгоградской торгово-промышленной палаты) |
Договор о подключении содержит следующие существенные условия:
а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, исполнитель включает в договор о подключении условия о выполнении мероприятий по фактическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя к сети газораспределения;
б) срок осуществления мероприятий по подключению;
в) порядок разграничения балансовой принадлежности сети газораспределения, сети газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон;
г) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения;
д) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение;
е) стоимость разработки проекта газоснабжения и проведения его экспертизы (в случае, когда плата за технологическое присоединение определяется по индивидуальному проекту);
ж) положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных договором о подключении и настоящими Правилами;
з) технические условия, включающие в том числе информацию, указанную в пункте 75 настоящих Правил;
и) дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки;
к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре о подключении;
л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения;
м) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга.
Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:
а) 9 месяцев — для заявителей первой категории в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) осуществляются без получения исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством субъекта Российской Федерации разрешения на строительство;
б) 1 год — для заявителей первой категории, за исключением случая, указанного в подпункте «а» настоящего пункта;
в) 1,5 года — для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;
г) 2 года — для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.
В случае если требуется только фактическое присоединение, срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению):
а) 3 месяца для случаев, когда подключение (технологическое присоединение) осуществляется в существующую сеть газораспределения исполнителя диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;
б) 10 рабочих дней в иных случаях.
При невыполнении заявителем технических условий в согласованный в договоре о подключении срок и соблюдении исполнителем требований, указанных в абзаце первом пункта 95 настоящих Правил, исполнитель по обращению заявителя, направленному не позднее 10 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, продлевает срок действия указанных технических условий, но не более чем на половину срока, определенного договором о подключении. Продление технических условий не влечет за собой недействительность договора о подключении.
Источник: 34gaz.ru
Строительство газопровода
Как получить компенсацию затрат на строительство газопровода если межрегионгаз подключил абонента на газопроводе,
Как получить компенсацию затрат на строительство газопровода если межрегионгаз подключил абонента на газопроводе, принадлежащем физлица, не выполнив его условия?
Какие условия не выполнил?
Да никак и не получите, если газопровод вам принадлежит, то газовики не имеются права пускать по нему газ вообще, и вам в том числе. Он давно стоит у них на учёте.
Как вернуть потраченные деньги
Можно ли вернуть потраченные деньги на строительство общего газопровода с вновь подключающими потребителями к построенному за личные денежные средства?
При определённых обстоятельствах да.
Очевидно, что хотят нас лишить этой трубы, построенной за 1,5 млн, что можно сделать?
Есть ли закон, запрещающий три газопровода по улице?
И второй вопрос, есть договор на строительство газопровода, земля не оформлена под ним, но техобслуживание горгаз присылает, присылает так же бумагу на согласие на врезку в газопровод. Сейчас ведут газ на соседнюю улицу, третью трубу и хотят без нашего разрешения выполнить наши врезки, а нашу заглушишь трубу. Мы не жаловались на низкое давление, у нас 110 труба как и у соседей. Очевидно, что хотят нас лишить этой трубы, построенной за 1,5 млн, что можно сделать?
Обращайтесь в суд, перед этим нужно сделать много чего необходимого из переписки со сторонами событий.
(Особенности возмещения убытков при ограничении прав в связи с установлением, изменением зон с особыми условиями использования территорий).
Мой земельный участок и здание (дом) сформированы до строительства объекта, по переустройству подземного распределительного газопровода попали в зону производства работ, имеющего охранную зону, могу ли я рассчитывать на возмещение убытков по статье 57.1 ЗК РФ. (Особенности возмещения убытков при ограничении прав в связи с установлением, изменением зон с особыми условиями использования территорий).
Нужно смотреть в ЕГРН, когда было наложенно ограничение, должны были наложить до проекта, если нет, то смотреть документы.
Оплата по договорам подряда
В пределах границ принадлежащего мне земельного участка организацией проведены строительно-монтажные работы по строительству газопровода. Работы выполнены и оплачены. Мне на руки выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. В соответствии с областным Законом о мерах социальной поддержки я имею право на компенсацию расходов на строительно-монтажные работы.
Какие копии учетных документов от исполнителя работ, оформленных в соответствии со статьей 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О бухгалтерском учете», подтверждающие оплату работ я должен дополнительно получить от Исполнителя работ для представления в орган исполнительной власти в целях получения компенсации расходов? Я так понимаю, что квитанция к приходному кассовому ордеру не будет являться достаточным подтверждением оплаты работ? Обязаны ли мне выдать кассовый чек с квитанцией к приходному кассовому ордеру? И если работают без использования кассовой техники – какой документ, подтверждающий оплату должны предоставить в таком случае? Документы, подтверждающие оплату работ по договорам, подаются в орган исполнительной власти региона для дальнейшей компенсации по ним расходов на строительно-монтажные работы.
Требуйте больше документов — хуже не будет.
В Вашем случае договор и документ о б оплате — вполне достаточно-то есть указанный приходный кассовый ордер всё доказывает. Закон о бухучёте Вас вообще волновать не должен., тут нормы ГК РФ и ЗоЗПП.
Платежным документом может быть платежное поручение, платежное требование, кассовый и товарный чек, БСО (бланк строгой отчетности).
Если бюрократы в органе исполнительной власти затребуют что-то дополнительно, то пусть мотивируют, Вы у исполнителя затребуете, в крайнем случае — решите вопрос через прокурора или в суд обратитесь с иском.
Перечень первичных документов, которыми может быть подтверждена операция по внесению денежных средств в кассу контрагента, не ограничивается только чеком ККТ, поскольку до настоящего момента подлежат применению утвержденные в установленном порядке бланки приходных и расходных кассовых ордеров.
Согласно статье 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2022) все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать обязательные реквизиты, перечисленные в данной статье.
Квитанция приходного кассового ордера является первичным документом, подтверждающим факт приема денег кассиром от вносителя,
Форма (унифицированная) самого ордера, а также квитанции к приходному кассовому ордеру утверждена постановлением Государственного комитета статистики от 18.08.1998 № 88
Квитанция к приходному кассовому ордеру заполняется кассиром при осуществлении приема денежных средств одновременно с ПКО. В отрывной части документа дублируется вся информация из ордера, а также проставляется его регистрационный номер и актуальная дата.
[b]На основании вышеизложенного квитанция к приходному кассовому ордеру является достаточным подтверждением Вашей оплаты работ[/b].
Вам больше нечего не нужно, а кассовый чек, естественно, вам не могут выдать, если они работают без применения ККТ.
Вам обязаны были выдать вместе с квитанцией к приходному кассовому ордеру чек, сформированный контрольно-кассовой техникой (ст. 1.2 Закона от 22.05.2003 г № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»).
Уклонение подрядчика от применения ККТ является основанием для применения к нему мер ответственности со стороны органов ФНС России.
Вы можете предложить подрядчику приобрести ККТ и сформировать чек, а при дальнейшем уклонении-подать жалобу в инспекцию ФНС России.
[b]Никакой иной документ вместо чека ККТ законом не допускается для вашего случая.[/b]
В качестве первичных документов, о которых говорится в ст.9 закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вами может быть представлена форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» (утв. Постановлением Росстата от 11 ноября 1999 года N 100), если организацией не утверждена собственная форма первичного документа для оформления этих операций.
У Вас должны быть следующие документы:
1. договор на строительно-монтажные работы по строительству газопровода.
2. Акт приемки выполненных работ.
3. [b]документ об оплате, в данном случае — квитанция приходного ордера.[/b]
Этих документов достаточно для подтверждения «заказа» работ и их оплаты.
Чисто бухгалтерский документ это квитанция приходного ордера как первичный учетный документ бухгалтерского учета в соответствии со ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете»
[quote]Статья 9. Первичные учетные документы
1. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.[/quote]
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2022)
Статья 9. Первичные учетные документы
1. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.
1. договор на строительно-монтажные работы по строительству газопровода.
2. Акт приемки выполненных работ.
3. документ об оплате, в данном случае — квитанция приходного ордера.
[b]Смотрите дам вам один совет, узнайте в администрации подойдут ли эти документы для компенсации, может у них есть какие то дополнительные справки и выписки[/b]
Добрый день! Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
В рассматриваемом случае Вы должны представить:
1. Договор подряда;
2. Авкт выполненных работ;
3. Документ об оплате. Суды считают, что наличие приходно-кассового ордера и при отсутствии кассового чека является достаточным доказательством факта получения от покупателя товара (заказчика услуг) наличных денежных средств.
Написала письмо в Газпром, прислали письмо, что от физ лица, к чьей трубе мы должны были подключиться поступил отказ.
Подали заявку на догазификацию. Все работы согласно договору по строительству внутреннего и внешнего газопровода на своем участке выполнены в полном объеме.
В начале июля сдали всю исполнительную документацию. Сказали 2 недели ждите вам позвонят. Прошло полтора месяца. Тишина. Написала письмо в Газпром, прислали письмо, что от физ лица, к чьей трубе мы должны были подключиться поступил отказ. Что делать?
В данном случае обращайтесь в прокуратуру для проведения проверки.
Работы на своём участке Вы выполнили.
Отказ в данном случае неправомерный.
— см. ст. 10 ФЗ «О прокуратуре РФ»
[b]Жаловаться прокурору, после иск в суд подавать при желании. [/b]
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 11.06.2022) «О прокуратуре Российской Федерации»
Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений.
Вам отказали связи с тем, что сосед заявил отказ от подключения Вас к своей трубе, т.к. является его собственностью (ст.209 ГК РФ).
Оплатите или проведите работы по прокладке своей трубы к газопроводу, минуя участок несговорчивого соседа.
Или заключите соглашение с соседом о пользовании его имуществом и на каких условиях.
Сервитут — это право пользования чужой собственностью. Оно может распространяться на недвижимость, нежилое и жилое помещение либо земельный участок. Термин перешел в юридическую практику из римского права.
Право пользоваться чужим имуществом возможно по соглашению сторон или по решению суда.
Направьте письменное обращение с просьбой дать письменный ответ в соответствии законом о порядке обращения граждан.
Порядок рассмотрения обращений граждан регулируется Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».
Согласно ст. 2 Закона № 59-ФЗ граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
Согласие от соседа на догазификацию Вам необходимо, если он добровольно не дает его, то необходимо обратиться в суд в силу [quote]ст. 27 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» организации-собственники систем газоснабжения обязаны обеспечить недискриминационный доступ любым организациям, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации, к свободным мощностям принадлежащих им газотранспортных и газораспределительных сетей в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
[b]В силу пункта 11 Положения об обеспечении доступа организаций к местным распределительным сетям, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1370, поставщики и покупатели газа имеют право на подключение газопроводов-отводов и подводящих газопроводов к местной газораспределительной сети при наличии свободной мощности на ее соответствующих участках.[/b]
В соответствии с пунктом 14 Правил № 1314 основанием для отказа в выдаче технических условий является отсутствие технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя.[/quote]
Вы также можете обратиться с жалобой в Прокуратуру!
Всего Вам наилучшего!
Вы провели работы на своём участке, отправили документы, но увы, получен отказ, из — за неразрешения соседа.
Если от соседа поступил отказ, то в такой ситуации, Вопрос может быть решён только в судебном порядке.
Согласно статьи 3 ГПК РФ
[i]Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.[/i]
Исковое заявление должно соответствовать требованиям статей 131-132 ГПК РФ.
[b]Исковое называется иск нечинении препятствий в подключении к газопроводу.
Третье лицо у Вас Газпром по региону. [/b]
[u]Практика положительная по ссылке ниже [/u]
[b]В иске укажите, что [/b]
В соответствии с частью 10 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ [quote]порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение (технологическое присоединение), а также порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.[/quote]
Согласно пункту 34 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 (ред. от 30.11.2021) «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
[quote]в случае если подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям газопотребления, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое не оказывает услуг по транспортировке газа (далее — основной абонент), технические условия такого подключения (технологического присоединения) выдаются газораспределительной организацией, к сети газораспределения которой присоединена сеть газопотребления, принадлежащая основному абоненту. В случае если заявителем является лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к существующей сети газопотребления основного абонента, запрос о предоставлении технических условий должен содержать согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к своей сети газопотребления.[/quote]
[quote]Стоит отметить, что суд приходит к выводу, по данной категории дел,[/quote] что
[quote]для[b] выдачи технических условий истцам на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газопотребления, принадлежащей третьим лицам, истцы наряду с другими документами, должны представить согласие третьих лиц на подключение. При этом, техническая возможность подключения жилых домов истцов к сети газопотребления ответчика – имеется.
Отсутствие возможности подключения жилых домов истцов к сетям инженерно-технического обеспечения по основанию отсутствия резерва пропускной способности сетей либо наличие возможности подключения к иным сетям газоснабжения, кроме существующей, ответчиком не доказана[/b].[/quote]
[i]За помощью в подготовке иска по Вашим условиям, пишите в личку любому юристу либо подготовьте его самостоятельно
Источник: www.9111.ru
Мониторинг наружных газопроводов
Термин «мониторинг» применительно к газораспределительным сетям был введен сначала СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3-2011 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», а затем ГОСТ Р 54983-2012 с таким же названием.
Мониторинг наружных газопроводов необходим для определения параметров, состояния и условий их функционирования и для сравнения полученных данных с требованиями нормативно-технической, конструкторской и проектной документации. Фактически это процесс наблюдения за сетями и систематического сбора информации, необходимой для принятия обоснованных решений. Текущий и капитальный ремонт выполняют по результатам мониторинга и технического обслуживания.
Рис. 1. Мониторинг технического состояния газопроводов
Мониторинг включает в себя (рис. 1):
- проверку состояния охранных зон;
- технический осмотр;
- техническое обследование подземных газопроводов;
- оценку технического состояния;
- техническое диагностирование подземных газопроводов.
Проверка состояния охранных зон и технический осмотр газопроводов ранее представляли собой одну работу, называлась она «обход». В СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3-2011 их разделили. Проверка — просто визуальный осмотр земельных участков, входящих в охранную зону газопровода. Осмотр включает более сложные действия, в том числе, поиск наличия утечек приборным методом.
Вместе они служат постоянным источником информации о состоянии газопровода. Кроме того, в процессе выполняется очистка коверов и крышек газовых колодцев от загрязнений, снега, обновление опознавательных знаков.
Мониторинг производится по графикам с учетом периодичности работ, установленной в ГРО и утвержденной техническим руководителем. Сроки выполнения работ определены ГОСТ Р 54983, кроме проверки охранных зон, когда периодичность устанавливает ГРО самостоятельно. Графики формируются исходя из установленной в организации периодичности работ.
Для служб, эксплуатирующих наружные газопроводы, сложной задачей оказывается составление графиков осмотра технического состояния газопроводов. При обследовании и оценке проблем не возникает: сроки установлены в отношении отдельного газопровода, и работа выполняется применительно к газопроводу. При проверке охранных зон периодичность устанавливается для маршрута. А вот для осмотра периодичность установлена применительно к газопроводу, в то время как график составляется для маршрута, который может включать до нескольких десятков разных газопроводов. По этой причине и возникают вопросы при формировании графиков осмотра газопроводов.
Проверка состояния охранных зон
Основное назначение проверки — выявление нарушений условий безопасной эксплуатации газопроводов. Серьезную проблему для ГРО представляют механические повреждения подземных газопроводов сторонними организациями при земляных и строительных работах. В одном ряду с ними стоят нарушения Правил охраны газораспределительных сетей, прежде всего несанкционированное строительство, склады и свалки в охранных зонах, их перегораживание.
При проверке также контролируется соблюдение нормативных расстояний от подземных газопроводов до фундаментов строящихся зданий, сооружений, хозяйственных построек, которые составляют: для низкого давления 2 м, среднего — 4 м, высокого 2 категории — 7 м, высокого 1 категории — 10 м. Газопровод может пострадать от талых или дождевых вод. Возможны просадки, обрушения и эрозии грунта на трассе газопровода. Ну и, конечно, при проверке по внешним признакам выявляются утечки газа.
Периодичность проверки устанавливает эксплуатационная организация самостоятельно, но не реже сроков проведения технического осмотра.
При определении сроков проверки основными критериями служат:
- плотность застройки и насыщенность подземными инженерными коммуникациями;
- наличие определенных условий, которые влияют на безопасность газопровода.
Плотность застройки характеризует интенсивность использования территории. Чем больше строений расположено в пределах поселения или отдельного микрорайона, тем больше инженерных сооружений имеется на этой территории. В городах, в кварталах плотной застройки крайне важно взаимодействие с организациями, обслуживающими подземные инженерные коммуникации. Раскопки для строительства, реконструкции, ремонта водопровода, канализации, теплотрассы, электрокабелей и кабелей связи требуют постоянного внимания со стороны газораспределительных организаций. Особенно важен контроль в теплое время года, когда производится основная масса работ.
Исходя из плотности застройки устанавливается разная периодичность проверки состояния охранных зон газопроводов (табл. 1). Поскольку газопроводы одного маршрута в большинстве случаев расположены в одинаковых условиях: или на незастроенной территории, или на территории малоэтажной застройки, или в городах и поселках, сроки устанавливают для всего маршрута.
Таблица 1
Характеристика расположения газопровода
Сроки проверки охранных зон газопроводов
В большинстве случаев сотрудникам ГРО удается своевременно выявить и остановить работы в охранной зоне газопровода. Иногда строительство продолжается, несмотря на выдаваемые акты на приостановление работ. Необходимо принимать меры на ранних этапах, когда затраты заказчиков минимальны. Затягивание приводит к длительным тяжбам, в которых не всегда суд встает на сторону газораспределительной организации.
При наличии определенных условий, которые влияют на безопасность газопровода, проверку в охранных зонах проводят чаще.
Ежедневно проводят проверку:
- в период паводка в местах перехода газопровода через водные преграды и овраги, где возможен размыв грунта;
- при контроле сохранности газопроводов в местах производства земляных и строительных работ в охранной зоне газопровода.
Осмотр технического состояния
При осмотре подземных газопроводов, кроме выявления утечек газа, выполняют:
- проверку путем внешнего осмотра сооружений и технических устройств надземной установки;
- очистку крышек колодцев и коверов;
- выявление пучений, просадок, оползней, обрушений грунта.
При техническом осмотре надземных газопроводов выявляют утечки газа, а также осуществляют:
- проверку путем внешнего осмотра состояния газопроводов, его опор и креплений, футляров в местах входа и выхода из земли;
- проверку состояния запорной арматуры, компенсаторов, электроизолирующих соединений, средств защиты от падения электропроводов, габаритных знаков в местах проезда транспорта.
Сроки технического осмотра устанавливают ГРО самостоятельно с учетом требований стандарта. Согласно ГОСТ Р 54983-2012 периодичность работ для основных типов газопроводов должна быть не реже указанных в табл. 2.
Таблица 2
На застроенной территории поселений
На незастроенной территории и вне поселений
низкого давления
среднего и высокого давления
1 раз в 2 месяца
1 раз в 6 месяцев
1 раз в 6 месяцев
1 раз в 6 месяцев
Для стальных подземных газопроводов со сроком службы менее 15 лет периодичность — не реже 1 раза в 6 месяцев, для полиэтиленовых — не реже 1 раза в год. Для надземных газопроводов со сроком службы до 15 лет периодичность осмотра ГОСТ Р 54983-2012 не определена.
Рис. 2. Определение периодичности осмотров газопроводов
Периодичность осмотров наружных газопроводов устанавливается на основании следующих критериев (рис. 2):
- срок службы: до 15 лет и свыше 15 лет;
- положение относительно поверхности земли: надземный или подземный;
- материал: сталь или полиэтилен;
- категория давления: низкое или среднее (высокое);
- расположение: на застроенной территории поселений или вне поселений.
В отношении ряда газопроводов периодичность осмотра определяется с учетом их особого технического состояния, в частности: недостаточная обеспеченность электрохимической защитой; наличие анодных и знакопеременных зон, не устраненных дефектов изоляции; выявление необходимости капитального ремонта или реконструкции. В этих случаях сроки устанавливаются для отдельного газопровода, а частота осмотров значительно возрастает. Например, газопроводы низкого давления на территории поселений, подлежащие реконструкции и капитальному ремонту, проходят с осмотром 1 раз в неделю, а стальные подземные при наличии анодных и знакопеременных зон — ежедневно.
В остальных случаях графики составляют для целого маршрута, который редко состоит из одного газопровода. Часто в маршрут входят десятки газопроводов, как подземных, так и надземных, как стальных, так и полиэтиленовых. В состав одного газопровода зачастую входят и подземные и надземные участки.
По сроку службы газопроводы, входящие в один маршрут, также различаются. Обычно при газификации территорий строится межпоселковый газопровод к поселению, высокого или среднего давления, монтируется пункт редуцирования газа. Если маршрут состоит только из этого газопровода, то все необходимые для определения периодичности осмотра данные известны: срок службы, положение относительно поверхности земли, материал, давление. Исходя из этих данных составляется график выполнения работ.
А вот газификация поселений обычно идет постепенно. От пункта редуцирования газа строят распределительный газопровод и газопроводы-вводы к потребителям. После пуска газа идет дальнейшее развитие сети, в распределительный газопровод врезаются другие ПРГ, вводы к коммунально-бытовым и промышленным потребителям. Эти процессы могут идти десятилетиями. По этим причинам в состав одного маршрута входят самые разные газопроводы: надземные и подземные, стальные и полиэтиленовые, со сроком службы до 15 лет и свыше 15 лет.
Обычно при формировании маршрута в его состав стараются включать газопроводы одной категории давления. Этот фактор — основной, он определяет периодичность осмотра. Остальные признаки, влияющие на определение периодичности, берут в зависимости от протяженности отдельных видов газопровода. Например, если по поселению идет подземный полиэтиленовый газопровод, от которого отходят стальные цокольные вводы к жилым домам, то периодичность осмотра всего маршрута будет как для полиэтиленового газопровода, с учетом давления газа и срока службы.
Еще один аспект, который необходимо учитывать при составлении графиков осмотра, — изменение периодичности работ с течением времени. Время летит быстро. Кажется, совсем недавно газопроводу было 12 лет, и вот он уже старше 15 лет. Если таких газопроводов много — необходимо пересматривать периодичность осмотра для всего маршрута.
Ранее действовали нормативные требования к срокам обхода, установленные ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». В них не было такого критерия определения периодичности работ, как срок службы газопровода. В настоящее время он есть, и его надо учитывать.
Осмотр и проверка охранных зон — это регламентные работы, объем и сроки которых устанавливаются независимо от технического состояния газопровода. Грамотное определение периодичности мониторинга позволяет осуществлять работы с оптимальными трудозатратами, при этом обеспечивая безаварийное функционирование газораспределительных сетей.
Источник: mrg-online.ru