Здесь Вы можете скачать бланки договоров технологического присоединения к электросетям. Используя представленные шаблоны, Вы можете скачать, заполнить и направить в сетевую компанию свою редакцию договора. Стоит отметить, что представленные на странице договоры технологического присоединения полностью соответствуют действующим правилам технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.
Любой типовой договор присоединения к электрическим сетям должен содержать следующие сведения: реквизиты заявителя, описание точки присоединения заявителя к электрическим сетям, величина максимальной мощности заявителя, мероприятия, выполняемые заявителем и сетевой организацией в рамках договора, перечень обязательств и прав сторон, размер платы и порядок оплаты стоимости технологического присоединения к электрическим сетям, порядок разграничения вновь построенных объектов, ответственность сторон и порядок урегулирования споров.
Ниже приведены типовые формы документов, которые являются приложением к Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 №861 «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям»
Дополнительное соглашение к договору | Образцы заполнения
Источник: www.energo-konsultant.ru
Договор подряда по прокладке наружной электросети
Бланк документа «Договор подряда по прокладке наружной электросети» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.
подряда по прокладке наружной электросети
г. [вписать нужное] [число, месяц, год]
[Полное наименование заказчика], именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с одной стороны, и [полное наименование подрядчика], именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик, действующий на основании лицензии на осуществление электромонтажных работ N [значение] от [число, месяц, год], выданной [указать наименование органа, выдавшего лицензию], обязуется своими силами (с правом привлечения третьих лиц — субподрядчиков) и материально-техническими средствами по заданию Заказчика выполнить работы по разработке индивидуального проекта и прокладке наружной электросети к [указать наименование объекта и адрес] (далее по тексту — Объект) [воздушным/подземным] способом, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения указанных работ, принять их результат и произвести оплату стоимости выполненных работ, обусловленную настоящим договором.
Как ГРАМОТНО составить ДОГОВОР, для выполнения строительных или отдельных работ. 15 пунктов.
1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет работу по прокладке наружной электросети в соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил пользования электроэнергией».
2. Сроки выполнения работ
2.1. Стороны установили следующие сроки реконструкции:
Начальный срок выполнения работ — [число, месяц, год].
Конечный срок выполнения работ — [число, месяц, год].
2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.
2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков по прокладке электросети.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Осуществить надзор за ходом работ, за соблюдением сроков производства работ, качеством работ.
3.1.2. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. До начала подрядных работ, предусмотренных настоящим договором, получить необходимые разрешения на производство работ.
3.2.2. В течение [значение] дней с момента извещения и представления документов принять у Подрядчика выполненные работы по стоимости, определенной на дату выполнения работ, путем подписания актов приемки выполненных работ.
3.2.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
3.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц — субподрядчиков.
3.3.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует его исполнению Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Обеспечить комплектацию инженерно-технической документации, определяющей способ и место прокладки наружной электросети, соответствующие требованиям ПУЭ, вместе с распределительными и учетными устройствами, регламентом работ, сметой.
3.4.2. Выполнять все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать результат Заказчику.
3.4.3. Провести работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, графиком производства работ.
3.4.4. Определить и установить контур заземления, УЗО и грозоразрядники.
3.4.5. Обеспечить качество работ и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями действующими СНиП и ПУЭ.
3.4.6. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения с изложением предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.
3.4.7. Нести расходы по содержанию объекта до передачи его Заказчику.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Цена договора включает в себя стоимость работ по прокладке наружной электросети к Объекту, стоимость материально-технических средств и компенсацию издержек Подрядчика.
4.3. Стоимость работ является твердой.
4.4. Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее [значение] дней с момента выставления счета Подрядчиком.
4.5. Оплата работ проводится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение [значение] дней со дня подписания Акта выполненных работ.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на месте прокладки электросети.
5.2. В течение [значение] дней с даты получения уведомления о выполнении обязательств, возложенных на Подрядчика настоящим договором, Заказчик приглашает лицензированную электролабораторию для проведения испытаний электросети.
5.3. В течение [вписать нужное] после получения Заказчиком технического отчета о проведении испытаний электроустановки Заказчик приглашает инспектора Энергонадзора для сдачи электроустановки, который после проверки правильности осуществления электромонтажных работ оформляет акт допуска в эксплуатацию электроустановки Заказчика.
5.4. В течение [вписать нужное] с даты получения акта допуска в эксплуатацию электроустановки Заказчика Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ.
5.5. В случае выявления недостатков и нарушений Подрядчик обязан устранить их в течение [вписать нужное].
6. Ответственность сторон
6.1. Все нарушения отдельных пунктов договора рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.
6.3. В случае задержки, возникшей по вине Заказчика и ограничивающей возможности Подрядчика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим договором, Сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Подрядчиком своих обязательств соразмерно времени задержки.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере [значение] рублей.
6.5. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере [значение] рублей.
6.6. Все споры, вытекающие из условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров они будут рассматриваться Арбитражным судом [указать регион] в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны согласовать новые сроки, порядок производства и стоимость работ в дополнительном соглашении, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
7.3. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
8. Порядок расторжения договора
8.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:
8.1.1. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания реконструкции Объекта более чем на [значение] дней;
8.1.2. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ.
8.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае систематического нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
9.2. Все приложения к настоящему договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.
9.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения настоящего договора.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.5. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до [вписать нужное], а в части исполнения гарантийных обязательств — до истечения срока таковых.
9.6. Вся корреспонденция по настоящему договору направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем договоре. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем договоре почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при оправке в ее адрес, указанный в договоре, письменного обращения другой Стороны.
Источник: dogovor-blank.ru
Договор подряда. Заполненный образец | Виды работ — отопление, водоснабжение, канализация
Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Иванова , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству внутренних сетей отопления, водоснабжения, канализации, ливневой канализации и стояков пожарного водоснабжения, в соответствии с Приложением № 1 (Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего договора) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты фактически выполненных работ и оплатить.
1.2. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд расположенный по адресу: Московская область, г. Видное, Московское шоссе вл. 2, именуемый в дальнейшем «Объект».
1.3. Сроки выполнения работ:
Начало: 06 мая 2021 г.
Окончание: 07 июля 2021 г.
2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Общая стоимость работ по договору подряда составляет: 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей.
2.2. Оплата выполненных работ осуществляется поэтапно за фактически выполненные работы, исходя из объемов, указанных в Приложении № 1 и предоставленных Подрядчиком первичных документов в форме КС-2 и КС-3, подписанных Заказчиком.
2.3. Объем выполненных работ уточняется после подписания акта о приемке выполненных работ.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Подрядчик за пять дней извещает Заказчика о готовности к сдаче работ, либо до 25 числа каждого месяца о выполнении этапа работ.
3.2. Устраняются недостатки работ, после чего подписывается документ, подтверждающий их устранение (если они выявлены).
3.3. Проводится непосредственно сдача и приемка результата работ, после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания договора.
3.4. Подрядчиком составляется и Сторонами подписывается акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Производить расчеты с Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.2. Осуществлять приемку работ в порядке и в сроки, установленные настоящим договором при обязательном подписании Акта о приемке выполненных работ(КС №-2)
4.1.3. Предоставить общежитие из расчета 3000 руб./мес./чел., а также питание из расчета 5000 руб./мес./чел., которое оплачивается Подрядчиком, проводя взаиморасчеты с Заказчиком.
4.1.4. Предоставлять строительные материалы Подрядчику для проведения строительно-отделочных работ.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Контролировать ход, сроки и качество выполнения работ Подрядчиком по настоящему договору.
4.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием и техническим состоянием переданного оборудования и при выявлении нарушений требовать от Подрядчика их устранения или возврата оборудования.
4.2.3. При нарушении качества работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, не производить оплату данных работ до устранения Подрядчиком брака (недостатков /несоответствий/, дефектов).
4.2.4. Принимать решения о допустимости выявленных незначительных отклонений (недостатков/ несоответствий/ дефектов) без их устранения и привлечения Подрядчика к ответственности, предусмотренной настоящим Договором.
4.2.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
4.2.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. Выполнить все работы, являющиеся предметом настоящего договора, с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.3.2. Самостоятельно определять график работы своего персонала для обеспечения выполнения ремонта оборудования в установленные сроки, предусмотренные настоящим договором, Техническим заданием (Сводным техническим заданием), согласованной Сторонами ведомостью объемов работ.
4.3.3. Обеспечить полную сохранность и работоспособность имущества в соответствии со статьей 714 ГК РФ, переданного Заказчиком для выполнения работ по настоящему договору.
4.3.4. Своевременно осуществлять техническое обслуживание, ремонт и перевозку, полученного от Заказчика имущества и по истечению действия настоящего договора или первому требованию Заказчика по акту приема-передачи вернуть полученное от него имущество.
4.3.5. Своевременно известить Заказчика, если переданное имущество утеряно, повреждено или признано непригодным для использования.
4.3.6. Перед проведением работ, являющихся предметом настоящего договора, довести до сведения своего персонала требования Рабочей и Технологической документации, а также требования качества и безопасности выполняемых работ.
4.3.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены работы, качество выполнения которых не соответствует условиям Договора, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в разумный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
4.3.8. Подрядчик своими силами обеспечивает надлежащую охрану результатов работ, строительных материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ и до завершения строительства и приемки Заказчиком выполненных работ.
4.3.9. Окончательная приемка завершенного строительством Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Стороны несут ответственность за нарушение мероприятий по обеспечению выполнения требований охраны труда и требований охраны окружающей среды.
5.3. Подрядчик несет ответственность за следующие нарушения обязательств по настоящему договору:
5.3.1. За невыполнение работ в установленные сроки.
5.3.2. За несоответствие квалификации своего персонала и несоблюдение им норм и правил по охране труда, радиационной, технической, пожарной и экологической безопасности.
5.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.
5.5. Подрядчик обязуется не привлекать иностранных граждан с нарушением норм миграционного законодательства и обеспечить контроль допуска на территории «Заказчика» иностранных работников.
5.6. В случае нарушения норм миграционного законодательства Подрядчик возмещает Заказчику понесенный ущерб.
5.7. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия в переговорах споры подлежат урегулированию в претензионном порядке. Претензии рассматриваются сторонами в течение 30 календарных дней с момента их получения. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.
5.8. При нарушении Подрядчиком сроков окончания этапа работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2 % за каждый день просрочки.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
6.2. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц возможно только по соглашению сторон.
6.3. Сторона договора, разгласившая конфиденциальную информацию, ставшую ей известной при исполнении условий настоящего договора, возмещает другой стороне причиненные ей этими действиями убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Стороны не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях настоящего договора информацию ограниченного доступа, ставшую им известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Уступка права (требования) по настоящему договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса от Подрядчика.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор досрочно, на любом этапе, по обоюдному согласию.
8.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
8.3. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме путем оформления Дополнительного соглашения.
8.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке за систематическое нарушение и несоблюдение персоналом Подрядчика правил по охране труда, радиационной и промышленной безопасности.
8.5. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего договора.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то стороны имеют право расторгнуть настоящий договор и, в этом случае, ни одна сторона не будет иметь право на возмещение убытков.
10. Сроки действия договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 07 июля 2021 г.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующими нормативными актами и нормами законодательства РФ.
11.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон.
Источник: advokat-pravo.ru
Образец договор строительство сети
ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____
на организацию локальной компьютерной сети
г. ________________ «___»_________ ____ г.
______________ _____________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице
(наименование или Ф.И.О.)
______________ _______, действующ___ на основании ______________ _________,
(должность, Ф.И.О.) (Устава, положения,
доверенности или паспорта)
с одной стороны, и ______________ _________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование или Ф.И.О.)
«Подрядчик», в лице ______________ _____________, действующ___ на основании
(должность, Ф.И.О.)
______________ ____________________ ________, с другой стороны, вместе
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по установке и отладке программного обеспечения на компьютерах Заказчика, а также осуществить объединение компьютеров Заказчика для их последующего подключения к локальной сети по адресу: ______________ ______, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Под локальной сетью Стороны понимают совокупность узлов (серверов, рабочих станций и активного сетевого оборудования), соединенных с помощью структурированной кабельной системы.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки:
1.3.1. Дата начала работ: __________________.
1.3.2. Дата окончания работ: __________________.
1.4. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.
1.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.
1.6. Работа выполняется иждивением Подрядчика — из его материалов, его силами и средствами, с использованием лицензионного программного обеспечения.
1.7. По окончании пусконаладочных работ Подрядчик передает Заказчику Техническую документацию, включая схемы конфигурации сети.
1.8. Результат работ должен соответствовать установленным нормативным
требованиям, в частности: ______________ ____________________ ________.
(указать стандарты, иные технологические требования)
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика (Приложение N ___).
2.1.2. Не позднее ______ с момента получения от Подрядчика Сметы (Приложение N ___) утвердить ее и направить Подрядчику или предоставить мотивированные возражения по существу.
2.1.3. Обеспечить доступ представителей Подрядчика в помещение Заказчика.
2.1.4. Предоставить Подрядчику следующие компьютеры, серверы, другую оргтехнику для выполнения работы: ___________, ____________, __________, _________.
2.1.5. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
2.1.6. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, принять выполненную работу, проверить ее качество, в случае обнаружения недостатков отметить в акте выполненных работ (Приложение N ___) характер недостатков, порядок и сроки их устранения.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Заказчику Смету на проведение работ по организации локальной компьютерной сети.
2.2.2. Не позднее ______ с момента получения от Заказчика задания на организацию локальной компьютерной сети приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее ______ с момента ее начала.
2.2.3. Работы выполняются следующими ответственными представителями Подрядчика: ____________ по адресу: __________________.
2.2.4. Сообщать Заказчику о выполнении, в том числе о досрочном выполнении, работ.
2.2.5. В срок _______ предупредить Заказчика о необходимости превышения указанной в Смете цены работы в связи с необходимостью проведения дополнительных работ.
2.2.6. По завершении работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с Заказчиком дату приема выполненной работы по Акту выполненных работ (Приложение N __).
2.2.7. Не позднее ______ с момента окончания работ представить Заказчику оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.
2.2.8. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ на основании представленных отчетных документов.
2.3.2. Требовать своевременной оплаты работ.
2.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
2.3.4. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.
2.3.5. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.
2.3.6. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору подряда препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. В этом случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
2.4.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
2.4.4. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
2.4.6. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.4.7. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
2.4.8. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Заказчик обязуется оплатить работы Подрядчика в размере ________ (__________) рублей, а также НДС — __%, что составляет ________ (__________) рублей.
3.2. Заказчик оплачивает работы Подрядчика в следующем порядке и сроки: ______________ ____________________ ___________________.
3.3. Основанием для оплаты являются оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику указанные документы в срок _______ с момента _______.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ________ (__________) рублей за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения Заказчиком срока принятия продукции Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ________ (__________) рублей.
4.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты стоимости работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по договору.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
5.2.1. По письменному соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст.
719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Изменение условий настоящего Договора оформляется путем составления дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.4. Приложения:
1. Задание Заказчика (Приложение N ___).
2. Смета (Приложение N ___).
3. Акт выполненных работ (Приложение N ___).
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик:
______________ ______ _____________ ______________ ______ _____________
(наименование юридического лица) (наименование юридического лица)
Юридический/почтовый адрес: _______ Юридический/почтовый адрес: ________
______________ ______ _____________ ______________ ______ _____________
ИНН/КПП ______________ ____________ ИНН/КПП ______________ _____________
ОГРН ______________ _______________ ОГРН ______________ ________________
Телефон: ________ Факс: ___________ Телефон: __________ Факс: __________
Адрес электронной почты: __________ Адрес электронной почты: ___________
Банковские реквизиты: _____________ Банковские реквизиты: ______________
______________ ______ _____________ ______________ ______ _____________
(Вариант: (Вариант:
______________ ___________________ ______________ ______ _____________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Адрес: ______________ ____________ Адрес: ______________ _____________
______________ ___________________ ______________ ______ _____________
Паспортные данные: _______________ Паспортные данные: ________________
______________ ___________________ ______________ ______ _____________
Телефон: ______________ __________ Телефон: ______________ ___________
Адрес электронной почты: _________ Адрес электронной почты: __________
Счет ______________ _____________) Счет ______________ ______________)
ПОДПИСИ СТОРОН
___________ / __________ ___________ / ___________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
Источник: obrazcidogovorov.ru