Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту)
Перечень строительных видов работ
утвержден Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г.
(в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294)
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой*
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций *
виды работ сро на строительство
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения * (введен Приказом №294)
21.4. Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов* (введен Приказом №294)
21.7. Работы по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии* (введен Приказом №294)
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов
виды работ в сро строителей
23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств том числе рыбопереработки и хранения рыбы*
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства
30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем:
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19)
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.12, 23.6, 24.10-24.12)
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ №15.7, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) (Приказ № 294)
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, группа видов работ №22)
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29)
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ №23.16, группа видов работ №26)
32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ №23.17, группы видов работ №27, 28)*
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)
34. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (виды работ N 23.7, 24.32, группа видов работ N 21)* (введен Приказом № 294)
* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (выделены красным цветом)
Источник: lawsphere.ru
Виды деятельности требующие допуск СРО — вкратце обо всех
В соответствии с приказом Минрегиона РФ с 01.01.2010 года строительные и проектировочные организации России обязаны получать допуск СРО (саморегулируемой организации) к необходимому перечню типов работ.
Вся деятельность, которая касается безопасности объектов капитального строительства требует разрешения СРО.
Существующие виды работ СРО:
- изыскательные;
- проектные;
- строительные;
- энергоаудиторские;
- арбитражного управления;
- аудиторские;
- оценочные;
- рекламные.
Компании и частные предприниматели, занимающиеся данными видами деятельности обязаны иметь свидетельство СРО.
Инженерные изыскания
Инженерные изыскания являются первоначальным этапом проектных и строительных работ и носят экологический, гидрометеорологический и геодезический характер. Чтобы разработать проект и выполнить его строительство, необходим компетентный расчёт и учёт всех перечисленных характеристик.
Изыскательные типы СРО:
Экологический анализ
Позволяет установить степень вмешательства и нарушения условий внешней среды в процессе строительства. На сколько это является безопасным на выбранной территории.
Гидрометеорологический анализ участка
Состоит из комплекса мероприятий по изучению климатических условий и характеристик участка, включая возможные изменения (анализ всех атмосферных явлений). Целью данного изучения служит соответствующий выбор материалов и технологий сооружения, от которых зависит устойчивость и долговечность.
Геодезический анализ участка
Носит характер геологического изучения территории строительства. Данный тип деятельности не возможен без специализированного оборудования с помощью которого определяется состав и устойчивость грунта, уровень грунтовых вод, определяются оптимальные места для бурения скважин. Целью служит получение данных для дальнейшего проектирования конструкции сооружения: расчёт фундамента, этажность, глубина вывода коммуникаций. Анализ состоит из двух этапов: полевое получение данных и лабораторное исследование результатов.
Все инженерные изыскания направлены на обеспечение безопасности строительного объекта методом детального анализа свойств и характеристик земельного участка для будущей постройки. Данный вид деятельности требует квалифицированного персонала.
Проектные
Проектные виды работ СРО основываются на полученных изыскательных данных и обеспечивают правильное планирование земельного участка с целью обеспечения безопасности:
- разработка и планирование основных схем участка и организация линейного объекта;
- разработка подъездных путей и возможность качественного обслуживания всех технических решений строительного объекта;
- выбор архитектурных решений планируемого строительства;
- выбор, разработка и планирование конструктивных решений;
- разработка и проектирование всех внутренних и внешних инженерно-технических систем (электроснабжение, водообеспечение, вентиляционные и канализационные системы, газообеспечение);
- подготовка всей проектно-технической документации в соответствии с требованиями обеспечения безопасностикапитального строительства;
- обеспечение пожаробезопасности всех инженерно-технических конструкций;
- разработка и обеспечение всех мер защиты и способов эвакуации (гражданская оборона, ЧП природного и технического происхождения);
- проектная разработка по методам продления эксплуатационных качеств, возможности и этапы реконструкции;
- разработка безопасных методов сноса и демонтажа строительных сооружений.
Строительные
Деятельность, направленная на возведение, устройство, благоустройство реконструкцию и снос строительных объектов осуществляется компаниями, организациями и частными предпринимателями, имеющими допуск СРО:
- все типы грунтовых, обустройство дренажной системы;
- предварительная подготовка площади; разборка, снос и демонтаж старых не нужных строений;
- устройство подъездных, временных путей для кранов;
- возведение фундаментов и все виды бетонных, монолитных и железобетонных работ;
- возведение свай и укрепление грунта;
- необходимые взрывные и буровзрывные действия;
- возведение конструкций из камня;
- монтажные и сварочные работы металлоконструкций;
- конструкции из дерева;
- обустройство и монтаж трубопроводных систем;
- кровельные и фасадные работ;
- устройство всех инженерно-технических систем (электромонтаж, теплосеть, водопровод, канализация, газопровод, вентиляция и воздуховоды).
Все виды строительной деятельности с детальным перечнем приняты Министерством РФ, указом №624 в 2009 году и были дополнены приказом №294 в 2010 году 23 июня. Контроль осуществляется Ростехнадзором в соответствии с действующим законодательством. Этот орган исполнительной власти проводит качественный анализ соответствия нормам безопасности:
- Защита экологии и нанесение вреда окружающей среде.
- Безопасность для здоровья человека.
Опасные и особо опасные виды деятельности
Некоторые виды мероприятий считаются опасными и особо опасными видами деятельности. К таким относятся:
- бурение и устройство скважин для нефтепроводов и газовой добычи;
- наружное обустройство линий электропередач, их монтаж и демонтаж;
- проводимые в области атомной энергетики, газо- и нефтедобычи;
- строительство автомагистралей взлётно-посадочных площадок;
- работы в области метростроительства и шахтостроение;
- промышленное, авиационное и транспортное строительство;
- объекты космической инфраструктуры.
По существу, все эти работы предполагают местом деятельности опасные, технически усложнённые и уникальные объекты капитального строительства государственного значения. Все эти производственные строения являются I и II класса опасности. Для получения допуска СРО на такие объекты предъявляются более жёсткие требования и высокая профессиональная база.
Источник: anatomia-sro.ru
Вопросы и ответы по деятельности СРО
В какие сроки можно вступить в СРО строителей?
По законодательству СРО строителей рассматривает документы на вступление в течение 2-х месяцев со дня их получения. Но сроки вступления в СРО АС «Межрегионстройальянс» зависят от вашей потребности и на практике составляют от 2 до 5 рабочих дней. В случае если организации необходимо срочно предоставить выписку из реестра членов СРО заказчику или подать документы на рассмотрение тендерной комиссии, мы поможем вступить в СРО за 1 день.
Возможно ли оплатить взнос в компенсационный фонд в рассрочку? Может ли такой взнос быть оплачен частями или сторонней организацией?
Не допускается уплата взносов в компенсационные фонды СРО в рассрочку или иным способом, кроме единовременного платежа, а также невозможна уплата третьими лицами.
Если компания зарегистрирована в Подмосковье, может ли она вступить в СРО города Москвы?
По новым требованиям, установленным 372-ФЗ и правками в ГрК РФ, вступившими в юридическую силу 01.07.2017 г., членами строительной СРО могут быть только юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована саморегулируемая организация.
Как заказать выписку из реестра членов СРО строителей?
Выписку может получить копания, которая является членом СРО строителей «Межрегионстройальянс». Это можно сделать посредством функционала личного кабинета; в этом случае компания получит документ в электронном виде. В бумажном виде выписку можно получить по почте.
Как на сайте СРО строителей заказчик может получить актуальную информацию по юридическому лицу, включенному в вашу СРО?
Все актуальные сведения отражены во вкладке Реестр членов СРО. Чтобы узнать необходимые сведения, достаточно знать ИНН организации либо его архивный номер. В данном реестре изложена подробная информация: уровень ответственности члена СРО, наличие права и размер внесенного взноса в компенсационный (-ые) фонд (-ы), основание принятия в членство, действие договора страхования, результаты плановых/внеплановых проверок и др.
Как проверить СРО строителей?
Для того чтобы проверить СРО можно воспользоваться сайтами — официальными реестрами СРО: НОСТРОЙ, НОПРИЗ, Ростехнадзор. Для более тщательного анализа деятельности СРО и её финансового состояния можно запросить выписку из банка.
Какие бывают уровни ответственности?
1 уровень
Объем выполняемых работ не превышает 60 000 000 рублей
Какие взносы нужно заплатить в Компенсационный фонд?
Размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ)
В соответствии со ст. 55.16 п.12 взнос в компенсационный фонд возмещения вреда уплачивается на основе суммы по договору строительного подряда, реконструкции, капитального ремонта, сноса. Данный взнос оплачивается единовременно (ст. 55.16 п.3).
Какие виды работ имеет право выполнять компания, вступившая в СРО АС «Межрегионстройальянс»?
372-ФЗ внес множество изменений в Градостроительный кодекс. Изменения затронули и виды работ. Данным ФЗ был упразднен 624 Приказ Минрегиона, содержащий перечень видов работ, а также упразднено свидетельство о допуске. На смену допуску на строительство пришла выписка из реестра членов.
Какие виды работ по строительству мы можем выполнять, если решим вступить в СРО?
Ранее, до 01 июля 2017 г., согласно Градостроительному Кодексу РФ, ИП или юридическое лицо были вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного Свидетельства о допуске. Перечень видов работ определялся Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624.
Какие документы необходимо собрать для вступления?
Документы и требования для вступления
Формы для вступления в СРО строителей
- Заявление о приеме в члены установленного образца
- Анкета для кандидата
- Обязательство о соблюдении требования СРО АС «Межрегионстройальянс»
- Заявление на предоставление доступа к Личному Кабинету
- Копии документов, подтверждающих оплату членского и целевых взносов, а также взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и/ или обеспечения договорных обязательств
- Доверенность на лицо, предоставляющее документы
- Соглашение о конфиденциальности
Какие требования необходимо соблюдать, чтобы вступить в СРО?
- Иметь адрес места регистрации компании в том же субъекте, что и саморегулируемая организация.
- Подготовить необходимый пакет документов (в этом вам совершенно бесплатно помогут наши эксперты).
- Оплатить все необходимые взносы.
- Наличие открытого расчетного счета.
- Наличие в штате двух и более работников, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ.
- Для иностранных юридических лиц, вступающих в Ассоциацию, необходимо иметь зарегистрированный на территории РФ филиал.
Какие функции выполняет СРО строителей?
СРО строителей обеспечивает соблюдение и выполнение юридическими лицами обязательств по договорам строительного подряда, которые были заключены в соответствии с законами РФ о контрактной системе в области закупок товаров, услуг и работ. СРО помогает обеспечить контроль качества строительных работ и предотвратить неблагоприятные последствия.
Какими законодательными актами регламентируется работа СРО?
Какое количество специалистов необходимо для вступления в СРО строителей?
Необходимое количество специалистов НРС должно соответствовать объёму выполняемых работ.
Какое СРО является надежным?
Для того, чтобы понять, какое СРО надежное, а какое нет, в первую очередь нужно проверить статус этого СРО в государственном реестре. Кроме того, следует обратить внимание на следующие характеристики:
Какой порядок действий при вступлении?
Порядок действий при вступлении прост и состоит из двух основных этапов:
Кто может вернуть деньги из компенсационного фонда СРО после 01 июля 2021 года?
Частью 14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ установлено, что юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, членство которых в саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или 7 настоящей статьи и которые не вступили в иную саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 1 июля 2021 года подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено такими лицами в соответствии с указанной статьей, о возврате внесенных такими лицами взносов в компенсационный фонд. В этом случае саморегулируемая организация обязана в течение десяти дней со дня поступления в указанную саморегулируемую организацию соответствующего заявления возвратить взносы указанным юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уплаченные ими в компенсационный фонд саморегулируемой организации.
Может ли ИП вступить в СРО строителей?
Индивидуальный предприниматель может вступить в СРО. Он также должен выполнить все условия и требования для вступления в СРО.
Может ли получить выписку из реестра членов СРО филиал (обособленное подразделение или представительство) иностранного юридического лица, который зарегистрирован в РФ?
Нет, т.к. филиал не является юридическим лицом на основании п.3 ст.55 Гражданского Кодекса РФ. Документ высылается как на адрес головного офиса, так и филиала. При этом в выписке из реестра членов СРО указывается адрес головного офиса.
Источник: sro-mrsa.ru