Задание на строительство подстанции 110 кв

1.3. Организация канало связи.
1.4. Обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с договорными условиями, а также обеспечение по отдельным соглашениям сервисного обслуживания фирмами – производителями оборудования и систем на весь период эксплуатации.

2. Адрес строительства

Строительство ПС-110/10 «Новожилово» производится по адресу: Лен.область, Приозерский р-н Платформа 69, д. Новожилово (далее также «Объект»).
3. Особые требования

Подрядчику поручается получение разрешения на строительство ПС 110/10 кВ «Новожилово», акта технологического присоединения после завершения строительства. Сдача объекта органам Ростехнадзора и получения разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки.

получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;
вынос в натуру углов поворотных точек земельного участка и установка межевых знаков до начала работ по устройству фундамента Объекта;
получение от имени Заказчика постановления о присвоении адреса Объекту;
изготовление технического паспорта Объекта;
изготовление технического плана Объекта;
контрольно-исполнительная съемка;
получение от имени Заказчика разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
изготовление кадастрового паспорта Объекта.

Комплектная трансформаторная подстанция блочная, КТПБ(М)-СЭЩ 110 кВ Электрощит-Самара

4. Сроки завершения работ.

Срок окончания выполнения работ: 2-й квартал 2014 г.
5. Сведения о проектной документации

СВ 110 – 1 шт. (ВГТ-110);
СР1 110,СР2 110 — 2 шт.(РГНП2-110);
ЛР1,ЛР2 – 2 шт.(РГПН2-110);
СР1,СР2 – 2 шт. в ремонтной перемычке(РГПН2-110);

ВТ1 110,ВТ2 110 – 2 шт. (ВГТ-110);
ЛР1,ЛР2 – 2 шт.(РГПН2-110) в цепи трансформаторов;
КРУ-10 кВ (в полном объеме).

6.Общая характеристика объекта.

ПС 110/10 кВ «Новожилово» предназначена для электроснабжения производственных и коммунальных-бытовых потребителей.

Подстанция 110 кВ «Новожилово» подключается к электрическим сетям 110 кВ путем врезки в существующую линию 110 кВ «Громовская-2» с установкой ответвительной опоры.

Совмещенное здание ОПУ-ЗРУ подстанции выполняется одноэтажным – модульным. Модульное здание ЗПУ-ОПУ должно быть оснащено системами освещения, отопления, вентиляцией обогрева, охранно-пожарной сигнализацией.

аккумуляторные батареи – 2 шт.;
щиты постоянного тока;
панели защит, автоматики и связи.
щит собственных нужд (ЩСН)
КРУ 10 кВ

ОРУ 110 кВ
силовые трансформаторы 2 шт. (мощностью 16 МВА каждый);
трансформаторы собственных нужд;
маслосборник;
емкость для пожаротушения.

Год строительство подстанции за 5 минут (таймлапс)

Трансформаторы собственных нужд, подключаются к шинам РУ 10 кВ посредством силовых кабелей 10 кВ.

Выход кабелей 10 кВ из здания подстанции к сторонним потребителям осуществляется в заглубленных кабельных приямках.

Расположение помещения релейного щита выбрано таким образом, чтобы сократить протяженность трасс контрольных кабелей от ОРУ-110 кВ до панелей вторичных устройств и максимально удалить их от мощных источников электромагнитного излучения: силовых трансформаторов и токоограничивающих реакторов.
На ПС 110 кВ приняты следующие принципиальные схемы распределительных устройств:
ОРУ 110 кВ –схема 110-5АН ( мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтная перемычка со стороны линии)

ЗРУ 10 кВ – одна, секционированная выключателем, система шин.
7.Отопление и вентиляция.

Во всех помещениях совмещенного ОПУ-ЗРУ ПС 110 кВ «Новожилово» предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.
8. Пусконаладочные работы

Подрядчику необходимо произвести весь комплекс пусконаладочных работ первичного оборудования 110 кВ, 10 кВ средств РЗиА, связи, ТМ, АИИС КУЭ, АСДУ, охранно-пожарной сигнализации.
9. Требования к производству работ

СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные». Общие требования безопасности»;
ПЭУ (действующее издание);
ПТЭ (действующее издание);
иными нормативно-техническими документами в области строительства, регулирующими вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательными к применению на территории Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Требования к поставке оборудования

Технические требования к оборудованию определяются согласованной проектной документацией и опросными листами по поставляемому оборудованию.

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

Требования к комплектности поставки

Подрядчик (поставщики Подрядчика) должен предоставить полный комплект оборудования, запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП).
Состав ЗИП согласовать с Заказчиком дополнительно. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.
Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения оборудования.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, осуществляет своевременную консервацию оборудования (по необходимости), его осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к оборудованию для его осмотра.
Требования к надежности и живучести оборудования

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.
Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Подрядчик (поставщики Подрядчика) должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90,ГОСТ 34.201-89,ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601. Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах-на бумажном носителе, в одном экземпляре — в электронном виде в формате PDF.

Сроки и очередность поставки.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику поставки оборудования, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком.
Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями Заказчика и ответственными представителями поставщика Подрядчика при получении оборудования на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик Подрядчика обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока — с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставщик должен бесплатно и в определенные Договором на поставку сроки устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик должен обеспечить послегарантийное обслуживание на весь период эксплуатации на заранее оговоренных условиях.

Производитель обеспечивает расширенную сервисную поддержку по истечении гарантийного срока службы не менее 10 лет, на заранее оговоренных условия, с наличием авторизированного сервисного центра в Санкт-Петербурге или Ленинградская области.

Исполнение Поставщиком указанных требований обеспечивается Подрядчиком.

11. Требования к Подрядчику

должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

не должен находиться в процессе ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;
должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений, в том числе в случае привлечения субподрядчиков должен иметь соответствующие документы:

на осуществление функций генерального подрядчика;
на осуществление функций генерального подрядчика по изыскательским работам.

должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности:

должен иметь за последние 3 года не менее 2х завершенных аналогичных по выполняемым поставкам, работам, услугам (в т.ч. объемам поставок, работ, услуг) и общей сумме договора на объекте, классом напряжения не менее 110 кВ в качестве генподрядчика либо субподрядчика;

должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе необходимо наличие аттестационной комиссии по проверке знаний персонала по экологической безопасности, противопожарной безопасности, производственной безопасности, ответственных лиц за работу грузоподъемных механизмов, подъемников и вышек, проведение периодической аттестации персонала по экологической безопасности, противопожарной безопасности, производственной безопасности;

должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных (субподрядных) свободных (не задействованных на других объектах) кадровых ресурсов соответствующей квалификации;

должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ;

отсутствие рекламаций вследствие неисполнения договорных обязательств перед ОАО «ЛОЭСК» и отсутствие отрицательных отзывов и рекламаций по выполненным работам от сторонних Заказчиков;

должен иметь необходимые полномочия на поставку оборудования и подтверждение распространения фирменных гарантийных обязательств от производителей оборудования, предлагаемого в рамках настоящего запроса предложений. В частности, производитель должен гарантировать поставку в определенные сроки, проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки, распространение всех фирменных гарантий на оборудование в течение гарантийного срока, оговоренного в закупочной документации;

отсутствие отрицательного опыта эксплуатации и рекламаций на предлагаемую продукцию;
гражданская ответственность Участника запроса предложений при проведении строительно-монтажных работ должна быть застрахована.

нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации Участника в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя), подтверждающего регистрацию Участника на территории Российской Федерации (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года дополнительно свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц);

нотариально заверенную копию устава в действующей редакции (для юридических лиц);
список аффилированных лиц (для Участников, зарегистрированных в форме акционерных обществ);

оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (аналогичного документа для индивидуальных предпринимателей) с указанием сведений, что Участник не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданную соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема Заявок на участие в запросе предложений;

заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса (для юридических лиц). Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

нотариально заверенные копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, выданных саморегулируемыми организациями, в том числе:

оригинал или нотариально заверенную копию выписки из реестра членов саморегулируемой организаций, членом которой является Участник, выданной не ранее чем за 30 дней до срока окончания приема заявок;
оригинал или нотариально заверенную копию выписки из реестра саморегулируемых организаций, с приложением перечня работ, свидетельство на выполнение которых имеет право выдавать СРО, выданной Ростехнадзором не ранее чем за 30 дней до срока окончания приема заявок;

оригинал или нотариально заверенную копию Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданную соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания приема Заявок на участие в запросе предложений;

копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год и квартальной отчетности на последнюю отчетную дату с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.96 N129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н ;
заключение аудиторской проверки за последние 2 года (для юридических лиц) в случаях, когда проведение аудиторской проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательно для Участника запроса предложений, а также в случае наличия заключения аудиторской проверки при проведении Участником запроса предложений добровольного аудита;

оригинал справки об опыте выполнения аналогичных договоров за последние 3 года

утвержденное руководителем организации Положение о службе по охране труда, разработанного на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 08.02. 2000 №14);

списка лиц, ответственных за ОТ;

копии приказов о создании аттестационной комиссии;

утвержденные руководителем организации перечень инструкций по ОТ, выдаваемых персоналу на объектах (согласно постановления Минтруда и социального развития РФ от 17.12.2002 №80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований по охране труда»);
копию сертификата ISO 14001 или утвержденную руководителем организации программу реализации мероприятий по охране окружающей среды с приложением последнего акта проверки органами государственных надзорных органов (Росприроднадзора, экологического надзора);
реестр карточек выдачи спецодежды, спецобуви и СИЗ с приложением нескольких примеров таких карточек (2-7 штук) (согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»);
перечень журналов проведения вводного и первичного (на рабочем месте) инструктажей по охране труда с приложением копий обложки, первого листа с записями, последнего листа с записями и оборотной стороны журнала с опечатыванием;
оригинал письма о готовности предоставить по запросу закупочной комиссии инструкции ОТ, карточки выдачи спецодежды, журналы проведения инструктажей по ОТ, протоколы заседаний аттестационных комиссий.
оригинал справки о текущей загруженности Участника;
оригинал справки, подтверждающей наличие материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора по установленной в настоящей документации форме . В случае использования арендованных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, специальной техники и приспособлений) Участником предоставляются нотариально заверенные копии подписанных с двух сторон соглашений о намерениях заключить договор аренды, в случае признания Участника Победителем, между Участником и каждым арендодателем, с указанием наименований, количества, сроков аренды арендуемых материально-технических ресурсов;
оригинал справки, подтверждающей наличие у Участника соответствующих кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора по установленной в настоящей Закупочной документации форме, с обязательным указанием данных по специалистам по категориям: СМР, ПНР, РД, и предоставлением документов по указанным специалистам, подтверждающих их квалификацию;
оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие у Участника правомочий от производителей предлагаемого им оборудования на предложение в рамках настоящего запроса предложений этого оборудования по форме, установленной в настоящей Документации, если Участник не является производителем предлагаемого оборудования;
оригинал справки об участии в судебных разбирательствах
нотариально заверенную копию полиса (договора) страхования гражданской ответственности строителей;
отзывы, рекомендации, и другие документальные доказательства выполнения аналогичных договоров (если имеются);
иные документы, которые по мнению Участника подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.
В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору запроса предложений о соответствии Участника данному требованию.

Источник: rykovodstvo.ru

Право заключения договора на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство ПС 110 кВ Аммиачная с КВЛ 110 кВ для электроснабжения распределительных устройств 10 кВ производств Аммиака-2 и Карбамида по проекту «Производства аммиака и карбамида, Кингисепп (Российская Федерация)»

– Добрый день. В ответ на запрос, сообщаем следующее: 1. п.3.5. ТУ — зона ответственности Заявителя (ЕвроХим Северо-Запад-2). В ТЗ требований об организации схемы электроснабжения потребителей ЕвроХим особой группы первой категории электроснабжения и выделение аварийной брони нет. Соответственно, данное требование ТУ должно выполняться ЕвроХим Северо-Запад-2.

2. Согласно ТУ обеспечение электроснабжения по первой категории предусмотрено в объеме … присоединения 55 МВт. 3.Наличие или отсутствие на производствах потребителей особой группы первой категории электроснабжения находится в зоне ответственности Заявителя и проектировщиков производственных установок. 4.В начальной (максимальной) цене лота не учитывались объемы по п.3.5.ТУ Показать полностью  

– В техническом задании (Тендерное задание) на выполнение комплекса работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию (ЕРС контракт) ПС 110 кВ «Аммиачная» с КВЛ 110 кВ для электроснабжения распределительных устройств 10 кВ производств Аммиака-2 и Карбамида по проекту «Производства аммиака и карбамида, Кингисепп (Российская Федерация) в разделе 2.2 – Состав работ (пункт 7 – исходные данные) указаны технические условия на технологическое … присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» №506/ТУ-М7 от 07.07.2020г. При разработке проектной и рабочей документации необходимо руководствоваться условиями, отраженными в указанном техническом задании (ТЗ) и технических условиях (ТУ).

По пункту 3.5 данных ТУ требуется исключить внезапный перерыв снабжения электрической энергией химического производства, являющегося непрерывным технологическим процессом и обеспечить установку автономных резервных источников питания при аварийной ситуации в электрической сети. В ТЗ и ТУ отсутствует величина резервной мощности при введении аварийных ограничений режима потребления. Для определения объемов и затрат на организацию резервов мощности при вне регламентных отключениях электроэнергии, просим сообщить необходимую нагрузку (мощность), обеспечивающую соблюдение непрерывного технологического процесса производства. Также, просим отдельно дополнительно сообщить о том, что: 1) требование организатора закупки о необходимости в рамках выполнения рассматриваемого комплекса работ реализации требований п.3.5 ТУ, то есть требования о фактическом создании третьего резервного источника питания соответствующей мощности для обеспечения питания нагрузки проектируемой ПС в случае аварийных ситуаций в энергосистеме, требуется или не требуется? 2) соответственно учитывалась ли указанное в пункте 3.5 ТУ требование при определении величины затрат на сооружение электросетевого объекта в представленной начальной (максимальной) цене лота. Показать полностью  

– В соответствии с п.1.2 «Предмет конкурса» и п.2 «Техническое задание..» Том 2 КД, участник (исполнитель) самостоятельно выполняет комплекс работ, в т.ч. разрабатывает проектную и сметную документацию.

– Добрый день! Для формирования технико-коммерческого предложения прошу предоставить проектную документацию, в том числе сметную.

– Добрый день, уважаемый Участник. Проект договора не подлежит изменению, является неотъемлемой частью Конкурсной документации. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные заказчиком в Конкурсной документации, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

– На основании и в соответствии с п.6 раздела 2 «Техническое задание ПС 110 кВ «Аммиачная» с КВЛ-110 кВ для электроснабжения распределительных устройств 10 кВ производств Аммиака-2 и Карбамида, по проекту «Производства аммиака и карбамида, Кингисепп», Том 2. «Техническая часть» просим внести изменения в п.6.2 Статьи 6 и п.25.11 Статьи 25 проекта Договора и изложить их в прилагаемой редакции (файл во вложении)

Источник: zakupki.kontur.ru

Задание на строительство подстанции 110 кв

Заместитель генерального директора по капитальному строительству

_________________С.Р. Карпович
« » ________2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту «Реконструкция подстанции 110/15кВ «Гвардейск» (шифр 2922-2008)

Основание для реконструкции
Вид строительства и его объем и этапы
Общие требования
Основные характеристики сооружаемого объекта
Поставка оборудования и материалов
Требования к подрядной организации
Правила контроля и приемки выполненных работ
Гарантия подрядной организации
Другие требования
Приложение

Основания для реконструкции

Утвержденная инвестиционная программа ОАО «Янтарьэнерго».
Проектно-сметная документация «Реконструкция подстанции 110/15кВ «Гвардейск» (шифр 2922-2008), разработанная ОАО «КАЛИНИНГРАДПРОМПРОЕКТ» в 2009 году.

Вид строительства, его объем и этапы

2.2. Объем работ по первому этапу:

— Перевозка автотранспортом существующего (б/у) силового трансформатора напряжением 110/15 кВ типа ТДТН-16000/110 У1 по маршруту: ПС 110/15 кВ О-24 «Гурьевская» — ПС 110/15 кВ «Гвардейск»;

— Демонтаж существующего силового трансформатора Т1 110/15 кВ 10 МВА;

— Сооружение нового маслоприемника под трансформатор Т1;

— Монтаж проектируемого силового трансформатора Т1 110/15 кВ 16 МВА;

-Замена гибкой связи между трансформатором и ЗРУ;

— Замена существующих вентильных разрядников в обмотках 15 кВ и нейтралях трансформаторов на ограничители перенапряжений соответствующего класса напряжений;

— Расширение существующей 1-ой секции ЗРУ 15 кВ на четыре отходящих ячеек и одной вводной ячейки без выключателя (глухой ввод), номинальное напряжение КРУ 20 кВ, номинальной ток сборных шин 1250 А. Осуществляется замена существующих вводного и секционного выключателей на вакуумные выключатели типа VD4. Для организации коммерческого учета и функционирования релейной защиты и автоматики производится замена существующих измерительных трансформаторов тока в вводной ячейке и ячейке секционного выключателя существующего РУ 15 кВ на трансформаторы тока ТЛО 24;

— В помещении ЗРУ предусмотрена замена существующего контура заземления;

— Ремонтно-строительные работы по существующему зданию ЗРУ-15 кВ;

— заделка оконных проемов силикатным кирпичом, 1590х2240(h) — 4шт;

— замена существующих дверных блоков на новые в количестве — 2 шт;

— косметический ремонт помещения ЗРУ;

— установка фальшпола с сохранением существующих кабельных каналов

— пробивка отверстий Ø100мм-24шт, 200х400(h)-2шт, с тщательной заделкой отверстий негорючими материалами после прокладки кабеля;

— в помещение ЗРУ стены окрашиваются масляной краской на высоту 2000мм, выше 2000 мм и потолки – известковая окраска. Установка фальшпола.

— внутренняя отделка коридора и тамбура — стены окрашиваются масляной краской на высоту 2000 мм, выше 2000мм и потолки – известковая окраска. Полы существующие – бетонные.

2.3. Объем работ по второму этапу:

— Демонтаж существующего силового трансформатора Т2 110/15 кВ 10 МВА;

— Сооружение нового маслоприемника под трансформатор Т2;

— Монтаж проектируемого силового трансформатора Т2 110/15 кВ 16 МВА;

-Замена гибкой связи между трансформатором и ЗРУ;

— Расширение существующей 2-ой секции ЗРУ 15 кВ на четыре отходящих ячеек и одной вводной ячейки без выключателя (глухой ввод), номинальное напряжение КРУ 20 кВ, номинальной ток сборных шин 1250 А. Осуществляется замена существующих вводного на вакуумные выключатели типа VD4. Для организации коммерческого учета и функционирования релейной защиты и автоматики производится замена существующих измерительных трансформаторов тока в вводной ячейке и ячейке секционного выключателя существующего РУ 15 кВ на трансформаторы тока ТЛО 24;

Общие требования

3.2. Требования к выполнению работ:

3.2.1. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с разработанным проектом;

3.2.2. Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме;

3.2.3. Подрядчик несет ответственность за причинённый ущерб в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений;

3.2.4. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному подрядчиком до начала работ и согласованному со службами ОАО «Янтарьэнерго» и другими заинтересованными организациями;

3.2.5 В ходе проведения работ все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно. Работы выполняются в действующих электроустановках;

3.2.6 Во время проведения пусконаладочных работ должно быть выполнено обучение персонала СРЗА «Янтарьэнерго» в части АСУТП; провести инструктаж эксплуатирующего персонала Заказчика работе на оборудовании электроустановки.

3.2.7 Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами;

— РД 34.45.-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

-СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2002; СНиП 3.05.06-85; СНиП 3.02.01-87; СНиП 3.03.01-87; РД 153-34.0-031.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3.2.8 Порядок допуска и производства работ, согласно «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00» гл. 12 «Организация работ командированного персонала»;

3.2.9. Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Подрядчика. На всё имеющееся оборудование и материалы Подрядчиком должна быть представлена подробная номенклатура.

3.2.10. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

3.2.11. Все изменения проектных решений возникающих в ходе выполнения строительно-монтажных работ должны быть согласованы с ОАО «Янтарьэнерго».

3.2.12. Подрядчик должен обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

3.2.13. Подрядчик должен обеспечить сдачу Объекта Ростехнадзору.

3.3 Сроки выполнения работ

3.3.1. Первый этап строительства: май 2013 г. – ноябрь 2013 г.

3.3.3. Второй этап строительства: май 2014 г. – ноябрь 2014 г.

3.4 Поставка оборудования и материалов:

3.4.1. Материалы по 1 и 2 этапам строительства поставляет Подрядчик в объеме проекта.

3.4.2.Оборудование по этапам строительства поставляется согласно приложенных спецификаций: Спецификация № 1 «Оборудование поставки «Заказчика», Спецификация № 2 «Оборудование поставки «Подрядчика»;

3.4.3. В случае поставки Подрядчиком оборудования аналога предусмотренного проектом, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком технические характеристики предлагаемого к поставке оборудование.

3.4.4. В случае поставки Подрядчиком оборудования аналога предусмотренного проектом, цена предлагаемого оборудования не должна превышать рыночные текущие цены на оборудование.

3.4.5. Требования на поставляемое Подрядчиком оборудование:

— предоставление сертификата соответствия РФ, сертификатами безопасности и свидетельствами о поверке на поставляемое оборудование, декларации на соответствие, паспортов, протоколов испытаний, руководства по эксплуатации; — предлагаемое оборудование должно быть новым и ранее не использованным; — предлагаемое оборудование должно быть опломбировано и упаковано в тару, обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении; — срок гарантии на оборудование с момента ввода в эксплуатацию должен быть – не менее 5(пяти) лет; — предлагаемое оборудование должно соответствовать техническому заданию; — обеспечение Подрядчиком шефмонтажа специалистами завода-изготовителя на оборудование, требующего шефмонтажа.

3.5 Корректировка проекта:

3.5.1. При изменении номенклатуры оборудования, указанного в рабочей документации (шифр 2922-2008) разработанной ОАО «КАЛИНИНГРАДПРОМПРОЕКТ» в 2009 году, Подрядчик должен выполнить корректировку проекта в 30-тидневный срок с момента заключения договора;

3.5.2. При необходимости Подрядчик оформляет разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по 1-му и 2-му пусковым комплексам.

после реконструкции – ОРУ-110 кВ по схеме 110-10

выполнено по схеме «одна секционированная выключателем система шин»

4 фидера от I с.ш. 15 кВ;

Ячейки РУ ABB ZS1 с воздушной изоляцией с выключателями выкатного типа — 8 ячеек,

Вводные ячейки РУ ABB ZS1без выключателей (глухой ввод) – 2шт.

Вакуумные выключатели типа VD4 – 3шт.

Трансформаторы тока ТЛО 24 на вводных и секционной ячейке.

Калитка — металлическая глухая высотой 2,4 м.

Общие требования к поставке оборудования и материалов

5.1.1. Подрядчик поставляет оборудование и материалы до объекта строительства;

5.1.2 Подрядчик отвечает за сохранность оборудования и материалов до момента сдачи-приемки объекта в эксплуатацию (до момента подписания акта ф. КС-14 приемочной комиссией);

Требования к подрядной организации

6.1.1 Участник должен иметь следующие допуски СРО:

3. Земляные работы:

3.1. Механизированная разработка грунта;

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками;

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.

5. Свайные работы. Закрепление грунтов:

5.3. Устройство ростверков;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

6.1. Опалубочные работы;

6.2. Арматурные работы;

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений;

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок;

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин.

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов);

12.5. Устройство оклеечной изоляции;

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ;

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

23. Монтажные работы:

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации.

24. Пусконаладочные работы:

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики.

6.1.2. Участник должен иметь следующие допуски СРО (с правом заключения договоров на сумму не менее цены конкурса):

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.

6.2 Наличие действующего свидетельства о соответствии требованиям ОАО «АТС» о добровольной сертификации организаций, выполняющих работы в области создания автоматизированных информационно-измерительных систем.

6.2.1. Требуемые области сертификации:

Монтажные и наладочные работы;

Поставка оборудования и материалов.

6.3 Наличие действующей лицензии Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

6.3.1. Виды деятельности, указываемые в лицензии:

Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;

Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;

Монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления;

Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;

Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре;

Монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных занавесов и завес;

Монтаж, ремонт и обслуживание заполненных проемов и противопожарных преградах;

Производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

6.4. Наличие у подрядной организации сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), применительно к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

6.5. Наличие у подрядной организации электролаборатории, освидетельствованной и зарегистрированной в управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерения электрооборудования и электроустановок напряжением до и свыше 1000В.

6.6. Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ.

6.6.1 Наличие производственной базы на территории Калининградской области в собственности или по договору аренды.

6.6.2. Наличие в собственности у Подрядчика автомобильного крана грузоподъемностью не менее 25 тонн. Автомобильный кран должен быть входить состав транспортного участка, зарегистрированного в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральном законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Наличие свидетельства о регистрации транспортного участка в государственном реестре опасных производственных объектов).

6.6.3. Наличие у Подрядчика автомобильного крана более 40 тонн в собственности или по договору аренды.

6.6.4. Наличие у Подрядчика оборудования по геодезическим измерениям в недрах земли и на соответствующих участках ее поверхности с последующим нанесением изображения на карты и планы.

6.7. Наличие квалифицированного персонала.

6.7.1. Количество квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ, имеющих группу электробезопасности не ниже IV, по специальностям – электроэнергетика; электрические станции, сети и системы; релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем должно быть не менее 80%.

6.7.2. Наличие аттестованных специалистов производственного контроля экологической, промышленной безопасности и строительного контроля.

6.7.3. Наличие аттестованной комиссии по проверке знаний ТБ, ПБ, ППБ, ЭБ, и ООС.

6.7.4 Наличие аттестованных НАКС специалистов.

6.7.5. Наличие аттестованных специалистов на право обращения с отходами (наличие службы по охране окружающей среды).

6.7.6. Наличие аттестованных специалистов по пожарной безопасности.

6.7.7. Наличие персонала по геодезическим измерениям в недрах земли и на соответствующих участках ее поверхности с последующим нанесением изображения на карты и планы.

6.8. Опыт выполнения аналогичных работ, с техническими показателями аналогичных предмету запроса предложений, не менее последних 5-ти лет.

6.9. Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находится в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена. Подрядчик должен иметь устойчивое финансовое состояние, а именно выручка от реализации (оборот) Подрядчика за последний завершенный финансовый год должна составлять не менее двойной цены конкурса. Чистая прибыль за последний завершенный финансовый год должна быть не менее 2,5% от выручки за соответствующий период. Финансовое состояние должно быть подтверждено бухгалтерской отчетностью за последний завершенный отчетный период с отметкой налогового органа.

6.10. Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проекта производства работ, технологических карт.

6.11. Наличие у подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам и испытанных в соответствии с РД 153-34.03.603.-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

6.12. Наличие положительных отзывов заказчиков о выполнении работ по строительству объектов электроэнергетики с копиями разрешений органов власти на ввод объектов в эксплуатацию и/или копиями актов приемки объектов капитального строительства (за последние 5 лет).

6.13. Наличие у Подрядчика свидетельств Национального агентства контроля сварки (НАКС) о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 на следующие группы и технические устройства:

1. Металлические строительные конструкции — РД-СК-2

2. Арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций — РД-СК-арм

3. Металлические трубопроводы — РД-СК-3

6.14 Наличие у Подрядчика поверенных приборов контроля токсикологического состояния.

Правила контроля и приемки работ

7.2. Приемка работ осуществляется после предоставления подрядчиком актов на строительные работы, акты на скрытые работы, акты высоковольтных испытаний оборудования, протоколов измерений и наладки, проверки защит РЗА, исполнительные схемы и т.п;

7.3. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах;

7.4. Оценка качества производится в соответствии с РД 34.04.181-2003 «Правила технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

7.5. Приемка законченного строительством объекта осуществляется приемочной комиссией, назначенной приказом, с оформлением Акта приемки законченного строительством приемочной комиссией (КС-14).

Гарантии подрядной организации

8.2. Исполнитель гарантирует хорошее качество работ в течение срока, указанного в договоре подряда (12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ);

8.3. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.

Другие требования

9.2. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком график производства работ.

Методика оценки заявок на участие в конкурсе

10.1.1. Критерий № 1 «Цена договора» Kai – 60 %;

10.1.2. Критерий № 2 «Опыт Подрядчика». Kbi – 10 %;

10.1.3. Критерий № 3 «Квалификация Подрядчика». Kci – 15 %;

10.1.4. Критерий № 4 «Срок выполнения работ». Kdi – 5 %;

10.1.5 Критерий № 5 «Соответствие технического предложения техническому заданию на выполнение работ». Kei – 5 %;

10.1.6. Критерий № 6 «Наличие в коммерческом предложении обоснования стоимости оборудования, строительно-монтажных и наладочных работ». Kfi – 5 %.

10.2. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей документации. Значимость критериев определяется в процентах. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в настоящей документации, составляет 100 %.

По результатам оценки по критериям каждой заявке на участие в конкурсе выставляется оценка в баллах (рейтинг). Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.

Итоговый рейтинг каждой заявки на участие в конкурсе (Vi) определяется по формуле:

Rаi — рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 1;

Rbi — рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 2;

Rci — рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 3.

Rdi — рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 4;

Rei — рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 5;

Rfi — рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 6.

По результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора присуждается порядковый номер. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

10.3 Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора» определяется по формуле:
Rai
где:

Rai — рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в настоящей конкурсной документации;

Ai — предложение i-го участника конкурса по цене договора.

При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

10.4. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Опыт Подрядчика», определяется по формуле:

Rbi= B i 1+B i 2+…+B i k

— рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

— значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k количество установленных показателей.

Для оценки заявок по Критерию № 2 «Опыт Подрядчика» каждой заявке выставляется каждым членом конкурсной комиссии значение от 0 до 20 баллов.

Для определения рейтинга заявки по критерию «Опыт Подрядчика» устанавливается следующий перечень показателей по данному критерию:

Наличие сведений о положительной деловой репутации участника конкурса – от 0 до 20 баллов.

Для подтверждения репутации участником предоставляются копии положительных отзывов заказчиков о выполнении работ по строительству объектов электроэнергетики с копиями разрешений органов власти на ввод объектов в эксплуатацию и/или копиями актов приемки объектов капитального строительства (за последние 5 лет).

В случае, если участник конкурса в составе заявки на участие в конкурсе представил вышеперечисленные документы, то Комиссией по размещению заказа такому участнику присваивается 20 баллов.

В случае отсутствия вышеперечисленных документов в составе заявки на участие в конкурсе, такому участнику присваивается 0 баллов.

Отсутствие в составе заявки копий вышеперечисленных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в участию в конкурсе.

Все указанные выше документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства, если такие требования предъявляются к их оформлению, в том числе должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, наименование документа, наименование организации, от имени которой составлен документ, номер, дата составления, наименование должностей и фамилий лиц, подписавших документ и их личные подписи) и заверены надлежащим образом.

10.5. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация Подрядчика», определяется по формуле:

Rсi= С i 1+С i 2+…+С i k

— рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Для оценки заявок по Критерию № 3 «Квалификация Подрядчика» каждой заявке выставляется каждым членом конкурсной комиссии значение от 0 до 95 баллов.

Для определения рейтинга заявки по критерию «Квалификация Подрядчика» устанавливается следующий перечень показателей по данному критерию:

Количество квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ по строительству – от 0 до 60 баллов.

При рассмотрении сведений, подтверждающих наличие квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ по строительству, будет учитываться (предмет оценки):

наличие квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ строительству, имеющих группу электробезопасности не ниже IV, по специальностям – электроэнергетика; электрические станции, сети и системы; релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (от 0 до 30 баллов).
наличие аттестованных специалистов производственного контроля экологической, промышленной безопасности и строительного контроля (от 0 до 5 баллов).
наличие аттестованной комиссии по проверке знаний ТБ, ПБ, ППБ, ЭБ, и ООС (от 0 до 5 баллов).
наличие аттестованных НАКС специалистов (от 0 до 5 баллов).
наличие аттестованных специалистов на право обращения с отходами (наличие службы по охране окружающей среды) (от 0 до 5 баллов).
наличие аттестованных специалистов по пожарной безопасности (от 0 до 5 баллов).
наличие персонала по геодезическим измерениям в недрах земли и на соответствующих участках ее поверхности с последующим нанесением изображения на карты и планы (от 0 до 5 баллов).

Отсутствие в составе заявки перечня квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ в области эксплуатационно-технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства, оборудования, линий электропередач, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

В случае, если заявка на участие в конкурсе не содержит вышеуказанные сведения, то по показателю «Количество квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ по строительству» участнику конкурса конкурсной комиссией будет присвоено нулевое значение.

При оценке и сопоставлении заявок по показателю «Количество квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ по строительству» будет учитываться количество квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ по строительству, указанное в перечне квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ по строительству, представленном в составе.

Наличие действующего свидетельства о соответствии требованиям ОАО «АТС» о добровольной сертификации организаций, выполняющих работы в области создания автоматизированных информационно-измерительных систем (п. 6.2 настоящего Технического задания) – от 0 до 5 баллов.

В случае, если заявка на участие в конкурсе не содержит вышеуказанные сведения, то по данному показателю участнику конкурса конкурсной комиссией будет присвоено нулевое значение.

Наличие действующей лицензии Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. (п. 6.3 настоящего Технического задания) – от 0 до 5 баллов.

Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), применительно к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (п. 6.4 настоящего Технического задания) – от 0 до 5 баллов.

Наличие электролаборатории, освидетельствованной и зарегистрированной в управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерения электрооборудования и электроустановок напряжением до и свыше 1000В (п. 6.5 настоящего Технического задания) – от 0 до 5 баллов.

Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ в соответствии с п. 6.6 настоящего Технического задания – от 0 до 5 баллов.

Наличие у Подрядчика свидетельств Национального агентства контроля сварки (НАКС) о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 (п. 6.13 настоящего Технического задания) – от 0 до 5 баллов.

Наличие у Подрядчика поверенных приборов контроля токсикологического состояния (п. 6.14 настоящего Технического задания) – от 0 до 5 баллов.

10.6 Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок выполнения работ» определяется по формуле:
Rdi

Rdi — рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Dmax – срок выполнения работ первого этапа работ в соответствии с техническим заданием (п.3.3) – в мес.;

Di — срок выполнения работ первого этапа работ предложенный участником – в мес.

При оценке заявок по критерию «Срок выполнения работ» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшим сроком выполнения работ – в мес.

10.7. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Соответствие технического предложения техническому заданию на выполнение работ», определяется по формуле:

Rei= E i 1+E i 2+…+E i k

— рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Для оценки заявок по Критерию № 5 «Соответствие технического предложения техническому заданию на выполнение работ» каждой заявке выставляется каждым членом конкурсной комиссии значение от 0 до 20 баллов.

Для определения рейтинга заявки по критерию «Соответствие технического предложения техническому заданию на выполнение работ» устанавливается следующий перечень показателей по данному критерию:

Наличие документов, подтверждающих наличие у Подрядчика полномочий от производителей продукции (оборудования, материалов) на поставку продукции, осуществляемой Подрядчиком в рамках настоящего проекта – от 0 до 20 баллов.

При рассмотрении сведений, подтверждающих наличие полномочий от производителей продукции (оборудования, материалов) на поставку продукции, будет учитываться (предмет оценки):

Оригиналы или нотариально заверенные копии свидетельств предприятий-изготовителей продукции (производителя), о подтверждении готовности данного производителя (по отдельному договору с Подрядчиком, в случае признания данного Подрядчика Победителем конкурса) изготовить и поставить данную продукцию. Перечень основного поставляемого оборудования:

— Выключатель вакуумный напряжением 24 кВ номинальным током 1250А -3 шт.;

— Трансформатор тока опорный измерительный напряжением 24 кВ ТЛО-24-01- 6 шт.

— Ограничитель перенапряжения нелинейный MWK18 – 6 шт.;

— Ограничитель перенапряжения нелинейный MWK13 – 6 шт.;

— Ограничитель перенапряжения нелинейный MWK41 – 2 шт.;

— Шкаф настенный стальной с перфорированной платой Sarel Special 3D – 2 шт.;

— Реле промежуточное CAD32MD – 4 шт.

Отсутствие в составе заявки копий вышеперечисленных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в участию в конкурсе.
10.8. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Наличие в коммерческом предложении обоснования стоимости оборудования, строительно-монтажных и наладочных работ», определяется по формуле:

Rfi= F i 1+F i 2+…+F i k

— рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Для оценки заявок по Критерию № 6 «Наличие в коммерческом предложении обоснования стоимости оборудования, строительно-монтажных и наладочных работ» каждой заявке выставляется каждым членом конкурсной комиссии значение от 0 до 20 баллов.

Для определения рейтинга заявки по критерию «Наличие в коммерческом предложении обоснования стоимости оборудования, строительно-монтажных и наладочных работ» устанавливается следующий перечень показателей по данному критерию:

Наличие документов, подтверждающих наличие обоснования стоимости поставляемого оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ осуществляемых Подрядчиком в рамках настоящего проекта – от 0 до 20 баллов.

При рассмотрении сведений, подтверждающих наличие обоснования стоимости поставляемого оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ будет учитываться (предмет оценки):

Оригиналы или нотариально заверенные копии коммерческих предложений предприятий-изготовителей продукции (производителя), на поставку основного оборудования;
Сметная документация на строительно-монтажные и пусконаладочные работы на выполнение работ по объекту «Расширение ПС 110/15кВ О-47 «Борисово» в г. Калининграде, поселке Борисово. (1 этап).

Источник: mognovse.ru

Задание на строительство подстанции 110 кв

Используемые в строительстве материалы должны обладать какой теплопроводностью

Исполнительная документация в строительстве требования к оформлению документов

1 виды цен в строительстве и принципы их формирования

Соседи не дают согласие на строительство что делать

Исковое заявление о признании индивидуальное строительство в собственность

Какие документы для возврата подоходного налога на строительство

Срок передачи объекта долевого строительства для всех един

Инженерная экономика и сметное дело в строительстве отзывы