- Главная Страница
- Поиск По Сайту
- Контакты Обратная связь
Договор На строительство распределительного газопровода
На строительство распределительного газопровода
Г. Симферополь «__» _______________ 200 г.
Именуемые в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ответственного за газификация Усеинов Ю. Ф. действующего на основании Протокола № от ______________ (Приложение № ), с одной стороны, и ООО «АЛЬФАГАЗИГВЕНСТ», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Копковой Н. П., действующего на основании «Устава», с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Понятие, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее;
Стороны Договора — Заказчик, Подрядчик:
Заказчик – население с. Водное, с. Пожарское Симферопольского района АР Крым
согласно прилагаемого списка (Приложение №2 к настоящему Договору).
Подрядчик — ООО «АЛЬФАГАЗИГВЕНСТ».
Объект — Строительство сетей газопровода Симферопольского района АР Крым
Ученический договор + франшиза: как убить двух зайцев при оптимизации налогов
Договор — настоящий документ.
Определение других — понятий, встречающихся в договоре, идентичны определениям, предусмотренным в законодательных актах Украины.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По заданию Заказчика Подрядчик осуществляет работы по «Газоснабжению с. Пожарского Симферопольского района АР Крым» (далее «Объект»), а Заказчик принимает и своевременно, в полном объеме оплачивает выполненную работу.
2. ЦЕНА И УСЛОВИЕ ПЛАТЕЖА
2.1. Стоимость строительства уличного газопровода с каждого квартиросъемщика (дома) составило ______ (Шесть тысяч двести)грн., из расчета газификации 500 квартир (домов)
2.2. Стороны договорились, что стоимость строительства уличного газопровода и вывода стояка для каждого квартиросъемщика (дома) подключающего после « » ______ 2010 года составляет 120% (сто двадцать ) от стоимости определенной в п. 2.1. настоящего договора.
2.3. Оплата по Договору осуществляется путем зачисления Заказчиком квартиросъемщиком (пайщиками) денежных средств на расчетный счет (в кассу) Подрядчика. Заказчик не позднее 1-го дня с момента получения денежных средств от квартиросъемщиком (пайщиками) обязуется зачислить их Подрядчику. Ответственным за сбор, учет и зачисление денежных средств на р/счет (в кассу) Подрядчика является Заказчик.
2.4. Договорная цена не окончательная и с учетом условий п.2.2 настоящего Договора подлежит пересмотру Подрядчиком в случае: — принятия законодательными органами нормативных актов влияющих на договорную цену;
— если полная оплата определенного участка Объекта будет осуществлена из бюджета средств то обязательство Заказчика по оплате уменьшается пропорционально оплаченного участка (выплаченной суммы);
— по обоюдному согласию сторон;
2.5. Источник финансирования – средства заказчика (паевые взносы).
2.6. Заказчиком в течении 30 дней с момента заключения Договора оплачивает Подрядчику аванс из расчета не менее 30% (тридцать) с каждого квартиросъемщика (жилого дома).
Плюсы и минусы комплексного договора социальной газификации
2.7. Оплата по Договору может осуществляется единоразово или поэтапно, но окончательный расчет проводится Заказчиком не позднее 5-х календарных дней с момента выполнения работ.
3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ.
3.1. Сроки выполненных работ: Начало _____ дня момента подписания Договора Окончание _____ месяца с момента получения аванса, при условии выполнения Заказчиком своих обязательств по финансированию работ.
3.2. Договор считается заключительным с момента его подписания и действует до его исполнения сторонами.
4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Способствовать достижению общей хозяйственной цели, предусмотренной настоящим Договором.
4.2. Своевременно и добросовестно выполнять взятые на себя обязанности.
4.3. Обязанности Заказчика:
4.3.1. Оказывать содействие в обеспечении сохранности Объекта, материалов и оборудования завезенных Подрядчиком на Объект.
4.3.2. В течении одного месяца с момента заключения договора передать Подрядчику список домов, по которым сданы денежные средства на строительство газопровода и которые подлежат подключению к газопроводу согласно настоящего Договора.
4.3.3. Заказчик (квартиросъемщики) обязуется отшурфовать имеющиеся подземные коммуникации (водовоз, канализация, кабель, связь, прочее) по улице и к каждому подключаемому дому.
4.3.4. После подключения сообщения о готовности Объекта в течении 5 дней принять его, подписать акт выполненных работ (форма -2) и на условиях Договора оплатить выполненные работы.
4.4. Обязанности Подрядчика:
4.4.1. Выполнить строительно монтажные работы по Объекту и сдать исполнительно-техническую документацию в Управление газового хозяйства.
4.4.2. Уведомить Заказчика о выполнении работ.
4.4.3. После выполнения работ по Договору сдает исполнительно-техническую документацию в ОАО «Крымгаз» и списки подключаемых к газоснабжению домов включаются только те дома, которые оплатили паевые взносы в размере 100%.
4.5. Стороны несут и другие обязанности, не оговоренные настоящим Договором, но вытекающие из его условий.
5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛОЙ.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы (стихийного бедствия, забастовкой, войной, актов органов государственной власти).
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Одностороннее прекращение, изменение и дополнение Договора не допускается.
6.2. Стороны Договорились, что Подрядчик вправе выполнять работы в более короткий срок, чем это оговорено в Договоре (п.3.1. Договора). При этом Обязательства по оплате остаются неизменными.
6.3. Врезку и пуск газа на Объект производит Управление газового хозяйства ОАО «Крымгаз» на основании отдельного Договора заключенного Заказчиком с Управлением газового хозяйства ОАО «Крымгаз» с учетом п.6.7. настоящего Договора. Подрядчик не несет ответственность за действия сторон во взаимоотношениях между Заказчиком и Управлением газового хозяйства ОАО «Крымгаз».
6.4. Все внутренние споры возникающие между квартиросъемщиками (дома, жителями села) в связи с настоящим Договором. Заказчик решает без участия Подрядчика.
6.5. Финансирование строительства Объекта осуществляется на паевых основах, Заказчик обязуется выступать стороной Договора от имени пайщиков, надлежащим образом осуществлять оплату работ. Заказчик несет ответственность за нецелевое, несвоевременное или неполное перечисление паевых взносов Подрядчику. Порядок сбора средств и возмещение затрат (дополнительных расходов) строительство определяется Заказчиком квартиросъемщиками (дома, жителями села) с участием Подрядчика.
6.6. Стороны договорились, что к построенному газопроводу могут подключатся иные потребители только с письменного разрешения Заказчика и Подрядчика после оплаты суммы долевого участия в строительстве согласно п.2.1., п.2.2. настоящего Договора.
6.7. При вводе объекта в эксплуатацию Подрядчик передает Управлению газового хозяйства ОАО «Крымгаз» список домов подлежащих подключению по которым оплачено 100% долевого взноса.
Управление газового хозяйства ОАО «Крымгаз» осуществляет подключение квартиросъемщиков (домов) к газопроводу исключительно письменному разрешению Подрядчика.
Подключение домов к газопроводу без письменного согласия Подрядчика не допускается.
6.8. Все конфликты, возникающие по настоящему Договору, при невозможности их решить путем переговоров, окончательно решаются в судебном порядке по месту нахождения Подрядчика.
6.9. Особые условия: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Приложение:
Протокол общего собрания о выборе ответственного по газификации.
Список квартиросъемщиков (домов) с. Водное, с. Пожарское Симферопольского р-н принимающие участие в строительстве и подлежащих подключению.
Согласно Протокола №___ от _________2009года. в лице ответственного за газоснабжение
Источник: po-teme.com.ua
Договор оказания услуг по подключению к газопроводу
и Садоводческое товарищество «_____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению следующих Работ: выдаче разрешения (далее – «Разрешения») на подключение к газопроводу, находящемуся в собственности Исполнителя по адресу Московская область г. __________, ул. ______________ … (далее – «Газопровод») Заказчика, при условии соответствия технической (проектной) документации на подключение требованиям законодательства РФ, руководящими нормативными документами (ГОСТ, СНиП, НПБ, РД), регламентирующими данную сферу деятельности.
1.2. Стороны договорились, что процедуру получения необходимых разрешений (согласований) на подключение, в компетентных органах газовых служб Московской области, а также само техническое подключение к Газопроводу Заказчик оформляет самостоятельно и за свой счет. Исполнитель оказывает содействие в предоставлении необходимой документации, имеющейся в его распоряжении.
1.3. Стороны договорились, что выдаче Исполнителем Разрешения предшествует письменное согласование между Заказчиком, Исполнителем и представителями компетентных органах газовых служб Московской области будущих лимитов потребления газа и других технических вопросов, необходимых для нормального функционирования газопровода. Стороны пришли к соглашению, что будущие лимиты использования Заказчиком технических возможностей Газопровода не будут превышать следующие показатели: ____________________________________
______________________________________________________________________.
1.4. Стороны договорились, что после подключения Заказчика к Газопроводу у Исполнителя останутся в распоряжении следующие лимиты и технические возможности для увеличения своего личного потребления газа через Газопровод в размере: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________.
1.5. Заказчик гарантирует, что использование технических возможностей Газопровода не будет превышать параметров, указанных в п. 1.3. настоящего договора возмездного оказания услуг. В случае превышения данных лимитов Заказчик обязуется ограничить свое потребление до лимитов, указанных в п. 1.3. В случае, если в течение 30 календарных дней нарушения п. 1.3.
Договора не будут устранены, Заказчик соглашается на его отключения от Газопровода в досудебном порядке и возмещения Исполнителю всех понесенных им расходов. Такое прекращение исполнения обязательства Исполнителя в рамках данного договора возмездного оказания услуг не является нарушением Договора, а является мерой оперативного воздействия, направленной на уменьшение убытков Исполнителя. Надлежащее исполнение обязательства Исполнителя в соответствии со статьей 328 ГК РФ обусловлено надлежащим исполнением обязательства Заказчика и не подлежит исполнению до тех пор, пока обязательство Заказчика не будет надлежащим образом исполнено.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по Договору составляет _________ (_______________ тысяч) рублей, включая НДС.
2.2. Оплата Работ осуществляется Заказчиком платежами в три этапа:
— первый этап _______ (________ тысяч) руб. до «___» _________ 201_ г.
— второй этап _______ (________ тысяч) руб. до «___» _________ 201_ г.
— третий этап _______ (________ тысяч) руб. до «___» _________ 201_ г.
2.3. Приемка Работ и процедура подписания акта сдачи-приемки Работ осуществляется в соответствии с п.п. 4.2.-4.3. настоящего Договора.
3. Сроки выполнения Работ
3.1. Исполнитель выполняет работы в следующие сроки:
— начало Работ – «___» _________ 201_ г.
— окончание Работ – «___» _________ 201_ г.
4. Порядок сдачи и приемки Работ
4.1. Приемка Заказчиком результатов Работ, соответствующих требованиям, указанным в п.1.1. Договора, осуществляются в порядке, указанном в п.п. 4.2. — 4.3. договора возмездного оказания услуг.
4.2. По завершении выполнения Работ Исполнитель передает Заказчику документацию на разрешение подключения к газопроводу членов садоводческого товарищества «_______________» на бумажных носителях. При этом, количество подключаемых членов не должно превышать __ человек. При необходимости подключения большего количества членов, требуется дополнительные согласования. Подключение абонентов не являющихся членами Садоводческого товарищества «____________» без согласования с исполнителем не допускается.
4.2.1. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента получения, рассматривает представленную документацию и подписывает акт выполненных работ или представляет мотивированный отказ от приемки.
4.3. В случае отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Выполнить Работы в соответствии с техническими, экономическими и другими требованиями газовых служб Московской области и передать результаты работ Заказчику.
5.1.2. Совместно с Заказчиком принимать участие в согласовании проектной документации в согласующих инстанциях.
5.1.3. По поручению Заказчика, при необходимости, внести изменения и дополнения в выполненную работу в сроки, согласованные с Заказчиком.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Принимать и оплачивать выполненные Исполнителем Работы, указанные в п. 1.1 Договора, в соответствии с условиями договора возмездного оказания услуг.
5.3. Исполнитель имеет право:
5.3.1. Выдать разрешение после оплаты Первого этапа п.2.2 при условии выполнения требований п. 1.3. – 1.5. настоящего Договора.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за не подключение Заказчика к газовой трубе Исполнителя, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика.
5.5. В случае не выполнения в срок хотя бы одного из условий настоящего Договора, Исполнитель вправе отозвать свои разрешения на подключения к газопроводу.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения Заказчиком установленных Договором порядка и сроков оплаты выполненных Работ, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых, одна десятая процента) от стоимости неоплаченных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 5% от неоплаченной суммы.
6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых, одна десятая процента) от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки но не более 5% суммы от цены невыполненных работ.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством РФ и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. В случае если такие обстоятельства длятся более трех месяцев, Стороны должны провести переговоры относительно дальнейшей судьбы настоящего Договора. Если о вышеупомянутых событиях не будет сообщено другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления данных событий, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основания освобождения от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение Договора.
6.4. Ответственность Сторон за ненадлежащее выполнение условий Договора наступает при условии предъявления одной из Сторон письменной претензии о нарушении условий договора возмездного оказания услуг.
6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения письменной претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде ___________________ в соответствии с действующим законодательством РФ.
Бесплатный для скачивания типовой бланк и образец договора оказания услуг по подключению к газопроводу размещен в прикрепленном файле.
Источник: uristhome.ru
Инвестиционный договор на строительство газопровода
Инвестиционный договор на строительство газопровода — документ, по которому инвестор вкладывает средства в строительство газопровода для получения прибыли. На странице можно скачать образец инвестиционного договора на строительство газопровода.
Наш сервис позволяет избавить специалиста от рутинной работы: подробной вычитки после правок, исправления слетевших ссылок, поиска ошибок и противоречий, заполнения реквизитов. Встроенный конструктор позволит с легкостью создать и сформировать инвестиционный договор на строительство газопровода. Также при создании договора, вы автоматически (моментально! ) формируете пакет сопутствующих документов (приложения, акты, графики). Получая на выходе инвестиционный договор в жилищном строительстве готовый к использованию.
Источник: www.freshdoc.ru