Лукьяненко В.И., именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны,
и __________________________________________________________________________, паспорт серия _______ №_________, выданный ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по строительству шахтного колодца, с правом досрочного завершения работ, по адресу: _________________________________________________________________________________
1.2. По окончании работ сторонами подписывается акт приемки выполненных работ, который с момента подписания становится приложением к настоящему договору.
1.3. Стоимость строительства шахтного колодца по настоящему договору определяется в пункте 5 настоящего договора.
1.4. Сроки выполнения работ:
· Начало работы устанавливается с «_____» _________ 20___ г.
Не повторяйте этих ошибок! Пруд своими руками.Пруд на даче. Пруд на участке.
· Окончание работы и сдача её Заказчику «_____»______________20____ г., с правом досрочного завершения.
1.5. Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: (геологическими или погодными условиями, а также форс-мажорным обстоятельствам).
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Доставить и разгрузить на объект материалы, необходимые для строительства шахтного колодца.
2.2. Своевременно, качественно, квалифицированно и иным надлежащим образом выполнить предусмотренные в настоящем договоре работы.
2.3. Приостановить работу, поставив об этом в известность Заказчика, если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ. В этом случае Стороны обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
2.4. Исполнитель гарантирует столб воды при сдаче колодца (не менее двух колец воды), за исключением условий указанных в пункте 2.7.
2.5. Исполнитель не берёт на себя обязательство на обеспечение желаемой Заказчиком скорости водопритока, за химический состав и свойства воды, так как это независящие от Исполнителя геологические обстоятельства.
2.6. Прокачка колодца производится в день окончания работ, но не до полного осветления воды ввиду длительности этого процесса (несколько дней).
2.7. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержку или невыполнение обязательств в полном объеме по настоящему договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Исполнителя и которые нельзя предвидеть или избежать:
1) присутствие крупнообломочных грунтов (размерами более 50см во всех направлениях) из твердых горных пород (гранит, базальт и т.д.),
2) плывунов глубиной более двух колец, или с притоком воды более 1000 л/ч.
3) при появлении болотного газа либо сероводорода.
2.8. В случае возникновения вышеперечисленных независящих от Исполнителя обстоятельств, целесообразность проведения работ обсуждается с Заказчиком в индивидуальном порядке после полного расчета с Исполнителем за проделанный объём работ по копке колодца.
Строительство колодца на даче
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
3.1. Гарантировать Исполнителю наличие и действенность своих имущественных и иных прав, на основании которых он заключает настоящий договор, в том числе отсутствие прав и претензий третьих лиц, способных повлиять на выполнение условий настоящего договора.
3.2. Не вмешиваться в производственную и технологическую деятельность Исполнителя.
3.3. Предоставить Исполнителю свободную строительную площадку. В случае отказа от проведения работ, оплатить Исполнителю ранее выполненные им работы, а также компенсировать все его затраты.
3.4. Принять заказанные и привезенные на объект материалы, и оплатить их сразу же в день доставки по договоренности сторон. В случаи платности либо не возможности проезда к месту строительства колодца либо применения спец — техники (тягачи, вездеходы ,трактора, снегоуборщики) Заказчик компенсирует понесенные — Исполнителем затраты.
3.5. Если при производстве работ выяснится, что оплаченных Заказчиком материалов недостаточно для строительству шахтного колодца, в этом случае Исполнитель обязуется доставить необходимое количество колец при попутном рейсе.
3.6. В день окончания работ по строительству шахтного колодца Заказчик обязан принять надлежащим образом выполненную Исполнителем работу, с составлением акта приемки выполненных работ, и оплатить её полную стоимость в установленные настоящим договором сроки.
3.7. Во всех случаях при не подписании Сторонами акта приемки выполненных работ и не предоставления Заказчиком Исполнителю мотивированных письменных возражений в течение 5-ти календарных дней от даты указанной на акте приемки, работы исполненные Исполнителем считаются выполненными надлежащим образом и подлежат оплате Заказчиком в течение 3-х рабочих дней.
4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Наличие водоносного горизонта и количество колец, необходимое для работы, определяется совместно с Заказчиком. Исполнитель не несет ответственности за скорость водопритока, за химический состав и свойства воды.
4.2. Колодец проходится в грунтах ненарушенной структуры на первый от поверхности, при наличии его, водоносный горизонт.
4.3. В течение первых лет происходит формирование колодца, возможна осадка и подвижка колец (особенно верхних), связанная со смещением почвы (в том числе морозным пучением) а также осадка-провал гляняного замка. Как следствие происходит нарушение плотности (разрушение) швов между колодезными кольцами. В колодцах с песчаным и/или супесчаным дном (стоящих на плывуне) возможно периодическое выдавливание грунта в ствол шахты колодца (подъем дна). При производстве работ при отрицательных температурах (осенью, зимой, ранней весной) возможно промерзание цементного раствора в местах заложения (стыки колец и т.п.) и как следствие его разрушение. Данные явления не являются предметом гарантии и Исполнителем не устраняются;
4.4. Уровень и состав воды в колодце являются показателями изменяемыми и зависят от многих причин. К этим причинам могут относиться – время года, снежность зимы, засушливость лета, гидромелиоративные мероприятия в окрестности, загрязнения поверхности земли поблизости от колодца, бурение скважин (особенно без обсадки) и др. Данные характеристики Исполнителем не определяются и не гарантируются, за исключением уровня воды, указанного в п.2.4.настоящего договора;
4.5. Колодец считается пригодным к эксплуатации, если возможно осуществить свободный подъем стандартного (9-12л) ведра, при этом допускаются выступы колец, а также отклонение (увод) шахты колодца от вертикали, обусловленные допустимыми предельными отклонениями колец по размерам и форме, в т.ч. допустимыми отклонениями при монтаже (установке) колодезных колец.
4.6. В условиях «плывуна» работы ведутся только по взаимному согласованию сторон. Исполнитель обязуется предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях продолжения работ в условиях «плывуна», профилактических мероприятиях и правилах эксплуатации колодца на «плывуне».
5. СУММА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
5.1. Расчёт стоимости строительства колодца.
5.2. Стоимость материалов и их доставки определяется из расчета __________ руб. за кольцо.
5.3. Стоимость земляных работ и монтажа колодца определяется из расчета ______________руб. за кольцо. В стоимость верхнего кольца входит его установка и монтаж, проходка по водоносному горизонту, заделка швов колодца.
5.4. При проходке глинистых грунтов, с включением крупного обломочного материала, валунов (свыше 50 см.), известковых — даламитовых плит, проходка которых постоянно требует применения лома, перфораторов, бетоно — лома и соответственно больших физических и временных затрат, стоимость работ в данном интервале цена увеличивается до 200% за кольцо.
5.5. Цена домика на колодец ____________.
5.6. Стоимость устройства доного фильтра ______________________________________
5.7. Предоплата в сумме ___________________________.
5.8. Примерная стоимость колодца __________________.
5.9. Скобирование и крепёж колец __________________.
5.10. В стоимость железобетонных колец и работ включено:
· Доставка железобетонных колец с замком (в ысота ______ м., внутренний диаметр 1.0 м) ;
· Установка колец в шахту;
Герметизация колодца _____________________.
5.11. Оплата по настоящему договору производится как наличным, так и без наличным путем перевода на расчетный счет исполнителя.
5.12. При просрочке оплаты или не полной оплаты надлежащим образом выполненной и принятой Заказчиком работы Заказчик выплачивает Исполнителю штраф из расчёта 1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.13. В случае не оплаты надлежащим образом выполненной и принятой Заказчиком работы, Заказчик компенсирует Исполнителю затраты по демонтажу и транспортировке неоплаченных материалов по расценкам исполнителя.
5.14. Все дополнительные работы и дополнительно поставляемые материалы оплачиваются Заказчиком отдельно.
6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств;
6.2. Настоящий договор прекращается:
· по соглашению сторон;
· по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим договором.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.4. Гарантия сроком 12 месяцев соблюдается только при условии полной и своевременной оплаты Заказчиком выполненных работ и произведенных услуг, а также при выполнении Заказчиком всех условий данного договора и условий эксплуатации колодца;
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
6.6. Все в озникающие при исполнении настоящего договора споры и разногласия разрешаются путем переговоров и соглашением сторон.
6.7. В случае невозможности разрешения разногласий и споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
7. Гарантийные обязательства
7.1.Срок гарантии на Объект 12 месяцев при условии полной оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ.
7.2. Уровень воды для нормального пользования колодцем.
7.3. Гарантия не распространяется в случаях:
— повреждений/изменений, возникших в результате несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации водозаборного колодца;
— ремонта или изменения внутреннего устройства колодца, проведенного Заказчиком самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц;
— неправильного или несогласованного с Подрядчиком монтажа дополнительного оборудования в колодце либо непосредственно вблизи колодца, повлекшего нарушение функционирования колодца и/или невозможность его дальнейшей эксплуатации;
— механических повреждений конструкции колодца, причиненных оборудованием Заказчика или третьими лицами, а также неаккуратной эксплуатацией Заказчиком колодца.
К ДОГОВОРУ ПРИЛАГАЮТСЯ:
1. Акт приёмки выполненных работ;
Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель И П: Заказчик:
Ф.И .О _______________________________ Ф.И.О ___________________________________
ИНН ________________________________ Паспорт ____________________________
ОГРНИП_____________________________ Проживающий по адресу ______________
Р / С __________________________________ ____________________________________
_____________________________________ Телефон ______________________________
Источник kolodets-mozhaysk.ruОбразец договора на изготовление колодца.
и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
- Предмет договора.
- Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по
устройству шахтного колодца из железобетонных колец по адресу:
- Глубина колодца (_________ колец) предварительная, определяется по взаимному
согласованию сторон. Фактическая глубина зависит от глубины залегания водоносного
слоя и может отличаться от предварительной в большую или меньшую сторону.
- Срок выполнения работ по настоящему Договору _____________________________. В
случае изменения климатических условий (затяжные дожди, высокий уровень грунтовых
вод, морозы ниже -30 C°) или увеличения объема работ, сроки выполнения работ по
настоящему Договору могут быть изменены.
- Права и обязанности Исполнителя.
- Исполнитель обязан выполнить указанные в настоящем Договоре работы и сдать их в
законченном виде в установленные настоящим Договором сроки.
- В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Исполнителя (валуны, скальные
породы, плывуны и т.п.), и необходимости проведения дополнительных работ и изменения
оговоренных объемов работ, Исполнитель обязан сообщить об этом Заказчику.
- В условиях «плывуна» работы ведутся только по взаимному согласованию сторон.
Исполнитель обязуется предупредить о возможных неблагоприятных последствиях
продолжения работ в условиях «плывуна», профилактических мероприятиях и правилах
эксплуатации колодцах на «плывунах».
- Исполнитель вправе приостановить производство работ, а также расторгнуть Договор в
одностороннем порядке, в случае невозможности согласования с Заказчиком условий
перечисленных в любом из пунктов Договора.
- Права и обязанности Заказчика.
- Заказчик обязан оплатить Исполнителю все выполненные работы согласно настоящего
- Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
- Заказчик вправе приостановить производство работ, а также расторгнуть договор в
одностороннем порядке, по причине удорожания строительства колодца, а именно:
непредвиденно возрастающая глубина колодца, дробление камня, дробление
известняковых плит, подъём валунов из шахты колодца. При этом оплатив Исполнителю
все уже выполненные работы согласно настоящего Договора.
- Качество.
- Исполнитель копает шахту колодца до первых родников, а ниже, накопительную часть —
от полутора до пяти колец; при сильном поступлении воды (около 40 л в минуту), колодец
сдается со столбом воды в шахте колодца не менее 70 см. Исполнитель гарантирует
качество работ в течение 1 (одного) года.
4.2 Исполнитель не гарантирует качество и количество воды. Пригодность воды к
употреблению устанавливается в СЭС и от Исполнителя не зависит. Результаты анализа не
могут являться причиной пересмотра условий Договора.
- Общая сумма договора. Порядок расчётов.
5.1 Настоящим Договором предусматривается раздельная оплата этапов работ:
— доставка и разгрузка строительных материалов;
— земляные и монтажные работы;
— доставка и установка домика.
Доставка и разгрузка строительных материалов оплачивается в день доставки. Земляные
и монтажные работы оплачиваются после их окончания. Доставка и установка
надколодезного домика выполняется по желанию Заказчика. Стоимость домика и его
доставка оплачиваются в день доставки. Стоимость установки домика оговаривается
5.2 Стоимость ж/б колец и их доставки, а так же проходка и монтаж колец, определяется
согласно расценкам Исполнителя (таблица 1).
5.3 Расчёт за выполненную работу проводится, непосредственно, с бригадиром в день
окончания строительства колодца. Заказчик принимает колодец и оплачивает ранее
5.4 Стоимость земляных работ в сложных грунтах с включением крупного обломочного
материала, валунов, известняковых слоев, и иных сложностей, проходка которых требует
больших трудозатрат, оговаривается с Исполнителем перед началом выполнения таких
работ и оплачивается дополнительно.
5.5 Заказчик не вправе требовать пересмотра стоимости материалов и компенсации за
5.6 Общая стоимость работ (услуг) по данному договору составляет: ___________________
5.7 Общая стоимость может быть изменена в процессе выполнения Договора в зависимости от
фактически произведенных объемов работ.
По окончании работ Стороны подписывают Акт приёмки выполненных работ.
- Обстоятельства непреодолимой силы.
- Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), таких как: стихийные
бедствия, эпидемии и иные события, не подлежащие разумному контролю сторон,
освобождают Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное
выполнение обязательств по Договору.
- Обстоятельствами непреодолимой силы, при которых завершается или откладывается
строительство колодца, признаются: погодные (затяжные дожди или сильные снегопады);
геологические (крупнообломочные породы, валуны, размерами свыше 80 см, гранитные,
базальтовые, доломитовые или известковые плиты); плавуны мощностью свыше 1 метра, а
также приток воды свыше 400 л/час.
- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с пунктом 3 статьи 401
Гражданского кодекса Российской Федерации, и подтверждаемых уполномоченными на то
организациями или государственными органами.
- Порядок разрешения споров.
- Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.
- В случае невозможности решения споров путем переговоров, стороны передают их на
рассмотрение в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.1 Монтаж верхнего кольца, возвышающегося над землёй, входит в расчёт общего
количества закопанных колец и оплачивается Заказчиком в соответствии с п. 5.2.
Глубина колодца рассчитывается в кольцах с учётом верхнего кольца.
- Допускается наклон шахты колодца
8.3 Гарантия сроком 12 (двенадцать) месяцев соблюдается при выполнении Заказчиком всех
условий данного Договора.
- Категорически запрещается подходить во время работы к шахте колодца!
Убедительная просьба — в целях безопасности не отвлекать Исполнителя разговорами.
- Срок действия настоящего договора.
9.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик: ____________________________ Исполнитель: __________________________ ______________________________________ _______________________________________
Телефон _______________________________ Паспорт № ______________________________ Выдан: _________________________________ ________________________________________ Прописан: ______________________________
_______ _______________ 201 г. _______ _______________ 201 г.
Верхнее кольцо учитывается при расчёте и оплачивается согласно таблице. Цены в таблице приведены без учёта наценки на сложный грунт (крупнообломочные породы, валуны, размерами свыше 80 см, гранитные, базальтовые, доломитовые или известковые плиты). Цена колец указана с доставкой и разгрузкой в пределах 50 км от завода и может увеличиваться в связи с удаленностью объекта (уточнять у мастера).
АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
«Заказчик» _______________________________________________________________ и
составили настоящий акт о том, что «Исполнитель» выполнил работы в полном объёме, а именно: строительство шахтного колодца. Согласно договору стоимость подлежащих оплате работ составляет
________________ (__________________________________________________________) руб.
На момент приёмки выполненных работ недостатков не обнаружено.
Исполнитель гарантирует углубление данного колодца в течение года в случае падения уровня водоносного горизонта до минимальной отметки воды в половину кольца. Сроки, цены и порядок работ по возможному углублению оговариваются отдельным договором.
Заказчик: _____________________________ Исполнитель: __________________________
Источник xn—-7sblcudktdiv4f8b.xn--p1aiДоговор на колодезные услуги
Общество с ограниченной ответственностью «Аква колодец», по договору далее «Подрядчик», и ______________________, по договору далее «Заказчик» подписали соглашение о:
✅1. Предмет договора
- Плановую очистку;
- Локальный или капитальный ремонт;
- Ежегодное обслуживание;
- Углубление (увеличение) объема шахты;
- Строительство под ключ;
- Установку домика;
- Поводку коммуникация от источника в дом.
✅2. Обязанности Подрядчика
2.1. С подписания двумя сторонами данного соглашения подрядчик, приступает к реализации взятых обязательств согласно положению 1.1 данного документа;
2.2. Силами своих мастеров, своими расходными материалами и оборудованием, выполнить работы согласно положению 1.1 данного документа;
2.3. Сдать объект заказчику.
✅3. Обязанности заказчика
3.1. Принять произведенные подрядчиком работы.
3.2. Оплатить подрядчику оказанные услуги.
✅4. Оплата и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по договору составит _____________ рублей.
4.2. Оплата по договору производится по завершению работ и подписания акта оказанных услуг.
✅5. Качество предоставляемых услуг
5.1. Источник считается готовым к использованию, если из его шахты свободно поднимается стандартное ведро, допускаются выступы бетонных колец, а также смещение шахты по вертикали и горизонтали, но не более чем на 5 сантиметров в каждую сторону.
5.2. Возможен уклон колец, связанная с давлением почвы на его стенки. В итоге, соединения между колодезными кольцами подтекают, швы разгерметизируются.
В источниках расположенных на песчаных или супесчаных грунтах, на дне возможно регулярное намывание песка (плывун, подъем дна). Явление является природным, гарантия на данный случай не распространяется и Исполнителем не устраняются в гарантийном порядке.
- Время года;
- Количество снега зимой;
- Засушливость лета;
- Загрязнения поверхности земли поблизости от колодца;
- Бурение скважин и другие индивидуальные особенности;
На данные характеристики гарантийные обязательства не являются гарантийным случаем.
✅6. Ответственности заказчика и подрядчика
6.1. Подрядчик не несет ответственности за затягивание и/или невыполнение услуг по данному соглашению, в силу обстоятельств возникших против воли подрядчика, которые нельзя ранее предугадать или обойти – наличии камней, крупных булыжником, известняка в шахте в процессе копки или углубления, жидкого песка (плывуна) при чистке и обслуживании питьевого источника.
6.2. Возможные разногласия или споры, между подрядчиком и заказчиком по данному соглашению, разрешаются путем переговоров сторон. При невозможности договорится, спор рассматривается в рамках арбитражного суду в установленном законодательством порядке.
6.3. Корректировки, правки и дополнения к данному соглашению имеют силу при подписании обеими сторонами.
6.4. Гарантийные обязательства наступают с момента сдачи колодца и действуют до конца года выполнения заказа.
6.6. Соглашение составляется в двух экземплярах, для заказчика и подрядчика и имеет равнозначную юридическую силу.
Источник aqua-kolodez.ru