от 18 марта 2019 года N 22-спр
Об утверждении Типовой формы договора на выполнение функций технического заказчика
1. Утвердить Типовую форму договора на выполнение функций технического заказчика (прилагается).
2. При реализации мероприятий Программы Областному государственному автономному учреждению «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» руководствоваться Типовой формой договора на выполнение функций технического заказчика.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет — портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
В.з.д. руководителя службы
А.А.ФОМЕНКО
Утверждена
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
Технический заказчик. Кто это? Плюсы и минусы сотрудничества.
от 18 марта 2019 г. N 22-спр
Типовая форма договора на выполнение функций технического заказчика
г. Иркутск «____»_________ 20___ г.
именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице ______________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Областное
государственное автономное учреждение «Центр по сохранению
историко-культурного наследия Иркутской области» (далее — ОГАУ «ЦСН»),
именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», в лице руководителя
_______________________________________, действующей на основании Устава, с
(фамилия, имя, отчество законного представителя)
другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор
(далее — Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является безвозмездное наделение Застройщиком
функциями Технического заказчика ОГАУ «ЦСН», и совершение последним от
имени Застройщика юридических и иных действий, направленных на
осуществление работ по сохранению объекта культурного наследия
______________________________________________________, (далее — Объект).
(наименование объекта культурного наследия)
1.2. Основание для заключения Договора: _______________________________
(наименование ведомственной целевой программы)
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА
2.1. Технический заказчик обязуется:
2.1.1. В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о порядке взаимодействия юридических лиц, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года N 301-пп, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГАУ «ЦСН» от 30 января 2012 года, осуществить действия, необходимые для заключения от имени Застройщика договора (ов):
Кто такой технический заказчик? Функции и обязанности по закону
на проведение работ по сохранению Объекта ;
на проведение государственной историко-культурной экспертизы (при наличии необходимости );
на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (при наличии необходимости);
на проведение государственной экспертизы проектной документации (при наличии необходимости);
на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (при наличии необходимости);
на проведение экологической экспертизы (при наличии необходимости);
на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии необходимости);
на выполнение иных работ (оказание иных услуг), необходимых для достижения целей настоящего Договора.
2.1.2. Подготовить задание на выполнение работ по сохранению Объекта (при наличии необходимости).
2.1.3. Предоставить лицам, осуществляющим выполнение работ по сохранению Объекта, материалы и документы, для выполнения данных работ (при наличии необходимости).
2.1.4. Утвердить проектную документацию на проведение работ по сохранению Объекта (при наличии необходимости).
2.1.5. Обеспечить вынос на площадку геодезической разбивочной основы лицом, имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по созданию опорных геодезических сетей (при наличии необходимости).
2.1.6. Подписывать документы, необходимые для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (при наличии необходимости).
2.1.7. В соответствии с пунктом 6 Порядка проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 468, осуществлять строительный контроль (при наличии необходимости), а именно:
— проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
— проверять выполнение подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
— проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;
— совместно с подрядчиком осуществлять освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
— проверять совместно с подрядчиком соответствие законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;
— осуществлять иные мероприятия в целях проведения строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе Положением по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-03-2009, и (или) заключенным договором;
2.1.8. Проводить от имени Застройщика приемку выполненных работ.
2.1.9. Передать Застройщику исполнительную документацию не позднее пяти рабочих дней после выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
2.2. Технический заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Застройщика имеющиеся у него исходные сведения, документы и материалы, необходимые Техническому заказчику для реализации Договора.
2.2.2. Проводить совещания с участием уполномоченных представителей Застройщика и подрядных организаций, вести протоколы этих совещаний, контролировать выполнение решений, принятых на оперативных совещаниях.
2.2.3. Привлекать третьих лиц для исполнения обязанностей по Договору в порядке, не противоречащем законодательству РФ.
2.2.4. Проводить работы на проведение работ по сохранению Объекта лично (в случае если для проведения работ по сохранению Объекта требуется наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, иных разрешительных документов, данные работы могут проводиться Техническим заказчиком при наличии указанных документов).
2.2.5. При выявлении нарушения правил складирования и хранения запрещать применение неправильно складированных и хранящихся материалов.
2.2.6. Получать в уполномоченных органах и организациях:
— градостроительный план земельного участка;
— технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения);
— разрешение на строительство;
— разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
— иные документы, разрешения и согласования, необходимые для реализации настоящего Договора.
2.2.7. Осуществлять иные функции Технического заказчика, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Источник docs.cntd.ruДоговор оказания услуг технического заказчика (в строительстве)
Бланк документа «Договор оказания услуг технического заказчика (в строительстве)» относится к рубрике «Договор об оказании услуг, аутстаффингу». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.
Договор оказания услуг технического заказчика
г. [вписать нужное] [число, месяц, год]
[наименование предприятия, организации], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [наименование предприятия, организации], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель в целях контроля и надзора за ходом строительства, качеством используемых в строительстве подрядчиком материалов до окончания работ, соблюдения сроков выполнения работ в рамках договора, достоверностью сметной документации обязуется оказать полный спектр функций Технического Заказчика в строительстве [вписать нужное], находящегося по адресу: [вписать нужное], с момента подготовки проекта и до сдачи объекта, а Заказчик принимает на себя обязательство оплачивать оказываемые услуги на условиях настоящего договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
— предоставить Исполнителю техническое задание, проект, а также всю разрешительную документацию, имеющуюся у Заказчика, требуемую в соответствии с действующим законодательством для ведения указанных в техническом задании и проекте работ на объекте, в течение [значение];
— оказывать содействие Исполнителю при выполнении им принятых по договору обязательств;
— своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные Исполнителем услуги согласно выставленным счетам.
2.2. Заказчик имеет право:
— вносить предложения о совершенствовании методов выполнения функций Технического Заказчика Исполнителем;
— на получение достоверной информации посредством отчетов Исполнителя;
— на получение консультаций по вопросам, касающимся предмета договора.
2.3. Исполнитель обязан:
— надлежащим образом выполнять возложенные на него функции Технического Заказчика;
— контролировать процесс производства работ в строительстве;
— разработать План выполнения работ, график выполнения работ;
— осуществить получение всей проектно-сметной и разрешительной документации;
— заключить договоры с генподрядчиками, имеющими лицензии, на выполнение работ согласно проектно-сметной документации;
— обеспечить оформление документов по земельному участку;
— назначить ответственного за строительную площадку;
— организовать получение разрешения соответствующих органов на использование в период проведения строительства действующих коммуникаций;
— вести учет целевых средств;
— осуществлять технический надзор за строительством объекта;
— гарантировать проведение технического надзора аттестованными специалистами, независимыми экспертами в своей области;
— осуществлять контроль качества производства работ в соответствии с требованиями технических норм, правил и т. д.;
— организовать постоянную проверку наличия документов, подтверждающих качество материалов и изделий, используемых при производстве работ;
— выявить все несоответствия, проблемы;
— внести предложения по их устранению;
— установить контроль за своевременным устранением недостатков в работах;
— не допускать необоснованного превышения сметной документации;
— отражать результаты проводимого технического надзора в [вписать нужное], с указанием всех обнаруженных нарушений технических условий, виновных лиц, требований, направленных к их устранению;
— взаимодействовать с органами местного самоуравления, контролирующими и надзирающими организациями по вопросам, связанным с выполнением работ по настоящему договору;
— осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления;
— гарантировать соблюдение экономических интересов Заказчика;
— контролировать соблюдение сроков проведения строительства;
— осуществить заключительный этап контроля выполненных работ перед сдачей объекта Заказчику;
— консультировать Заказчика по всем вопросам, связанным с настоящим договором;
— выполнять все работы на высоком профессиональном уровне;
— гарантировать качество выполняемых функций Технического Заказчика.
2.4. Исполнитель имеет право:
— вносить предложения о совершенствовании методов осуществления функций Технического Заказчика.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, обусловленных настоящим договором определяется дополнительным соглашением — протоколом согласования цены, составляемом [указать периодичность составления], в котором определяется перечень оказанных за отчетный период услуг с указанием их стоимости.
3.2. Оплата услуг производится [вписать нужное] согласно выставленным счетам.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору оказания услуг Технического Заказчика в строительстве [вписать нужное] Заказчик и Исполнитель несут ответственность в пределах прямого действительного ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору.
4.2. За невыполнение работ в срок, предусмотренный договором, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере [значение].
4.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты оказанных по договору услуг он выплачивает Исполнителю пени в размере [значение] % от подлежащей к оплате суммы за каждый день просрочки платежа.
4.4. Технический Заказчик:
— распоряжается выделенными денежными и материальными средствами для строительства объекта и несет материальную и иную, предусмотренную действующим законодательством ответственность;
— несет ответственность за целевое и своевременное использование ресурсов, соблюдение строительных норм и правил при проектировании и строительстве объекта, за качество принимаемых проектных решений, материалов, конструкций, оборудования и строительно-монтажных работ, сроки ввода объекта в эксплуатацию.
4.5. Стороны не несут ответственности в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т. п.
4.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения Сторонами обязательств по договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Стороны будут принимать все меры для урегулирования возникающих споров и разногласий путем переговоров.
5.2. При недостижении взаимопонимания спор передается на разрешение арбитражного суда согласно действующей подсудности.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор действует с [число, месяц, год] до полного исполнения Сторонами принятых по договору обязательств.
7. Прочие условия
7.1. По соглашению Сторон настоящего договора Исполнителем могут быть приняты к выполнению дополнительные виды услуг.
7.2. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.
7.3. Все дополнительные соглашения прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью.
7.4. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.5. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.
Источник dogovor-blank.ruОбразец договора на оказание сметно-технических услуг, заключаемого между юридическими лицами
Договором оказания услуг считается сделка, при которой один из участников наделяется обязанностью сделать конкретную работу, а второй — произвести оплату за нее. Также возможно составление документа на бесплатной основе.
Документ может быть заключен на услуги различного характера — от медицинских до бухгалтерских, туристических и др. Может заключаться между юрлицами, ИП, физлицами в разных вариациях, но не между физлицами между собой.
Предметом договора становятся конкретные услуги, перечисляемые в тексте. Обозначаются сроки выполнения работ. Не может быть составлен на услуги подряда, транспортные перевозки, расчеты, различные поручения или услуги хранения. Подряд от услуги отличается тем, что имеет конкретный материальный результат — например, построенный мост и т.д., в отличие от услуг, представляющих собой процесс.
Виды и варианты договоров оказания услуг
- Договор ГПХ.
- Договор страхования.
- Договор на рекламные услуги.
- Договор с ИП.
- Договор на курьерские услуги и проч.
ДОГОВОР
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре.
1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:
1.2.1. Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3.
1.3. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика;
2.1.2. Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору.
2.2. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика.
2.3. Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Передать для анализа Техническое задание на разработку сметной документации, полное и достаточное для объективного и качественного выполнения Исполнителя своих обязательств;
2.4.2. Оплатить услуги по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору и в порядке, указанном в п.3 настоящего договора.
2.5. Заказчик имеет право:
2.6. Проверять исполнение и качество услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ не вмешиваясь в его деятельность.
2.7. Исполнитель имеет право:
2.8. Выполнять оговоренные услуги в любой автоматизированной программе сметных расчетов, сертифицированных Госстроем России, и предоставлять результат работы Заказчику в любом электронном виде.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Стоимость ежемесячного обслуживания по настоящему договору составляет рублей. В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору.
3.2. Все расчеты по данному договору осуществляются наличным или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет.
3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя производятся в следующем порядке:
3.3.1. Оплата ежемесячного обслуживания производятся Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за текущий месяц, в срок до числа текущего месяца.
3.3.2. Оплата работ по исполнению сметной-технической документации на объект, сверх количества входящего в ежемесячное обслуживание, производятся по итогам месяца, по предоставленным Исполнителям Актам выполненных работ, в течение банковских дней, с даты получения Заказчиком Акта выполненных работ.
3.4. В случае если Заказчик не затребует от Исполнителя полного количества услуг, указанных в п.3.1, в течение календарного месяца, то стоимость месячного обслуживания не уменьшается.
3.5. В случае не поступления средств на расчетный счет Исполнителя, в течение банковских дней, с даты предусмотренной настоящим договором, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, до погашения образовавшейся задолженности, о чем обязан немедленно известить Заказчика в письменном виде, с подтверждением о вручении данного извещения.
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Сроки оказания услуг оговариваются исполнителем и Заказчиком при рассмотрении технического задания.
4.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре.
4.3. Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору.
5.2. Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг. Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания.
5.3. При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.
5.4. Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному Техническому заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика. Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов. При отсутствии такого извещения, сроки исполнения задания не подлежат корректировке.
5.5. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший Техническое задание, направляет его посредством электронной почты Заказчику, в формате, установленном Заказчиком. О получении исполненного задания Заказчик извещает Исполнителя посредством электронной почты. В случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству исполнения задания и соответствия его техническому заданию данное извещение является основание считать Техническое задание выполненным.
5.6. При возникновении у Заказчика потребности внести корректировки или изменения в полученную от исполнителя сметно-техническую документацию, данные услуги отдельно не оплачиваются и входят в стоимость работ по данному объекту.
6. СРОК ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до « » 2022 года. Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть до 31 декабря текущего года. Количество пролонгаций не ограничено.
6.2. Заказчик имеет право инициировать досрочное расторжение настоящего договора в следующих случаях:
6.2.1. При срыве Исполнителем согласованных сроков оказания услуг, более чем на неделю.
6.2.2. При отсутствии необходимости в услугах по данному договору, но не менее, чем за дней, до расторжения договора письменно уведомив об этом Исполнителя.
6.3. Исполнитель имеет право инициировать расторжение настоящего договора при отсутствии финансирования более дней.
6.4. В случае расторжения договора Заказчик принимает у Исполнителя оказанные услуги по акту и производит с ним окончательные расчеты в течение дней от даты утверждения акта.
6.5. Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь тогда, когда они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.
6.6. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашений передачей на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. До передачи заявления в суд является обязательным предъявление претензии.
6.7. В случае наступления обстоятельств форс-мажора, если такие обстоятельства исключают возможность надлежащего исполнения условий договора, стороны не несут ответственности по настоящему договору в течение срока действий таких обстоятельств.
6.8. Один раз в , но чаще чем раза в год, по инициативе одной из сторон, возможен пересмотр условий данного Договора. Все дополнительные договоренности по данному Договору оформляются дополнительным соглашением, являющимися неотъемлемой частью данного Договора.
7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. При несвоевременной оплате оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать от Заказчика, выплату пени за выполненные и принятые им работы в размере % от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг за каждый день просрочки.
7.2. Исполнитель, при нарушении срока оказания услуг, согласно разделу 4 настоящего договора, по требованию Заказчика уплачивает пени в размере % от суммы не оказанных услуг за каждый день просрочки.
7.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по договору.
7.4. Требование о начислении пени вступает в силу и начисляется исключительно в случае получения письменного их подтверждения о начислении с пострадавшей стороны. В противном случае требование пунктов об их наложении считаются не действительными и пени не начисляются.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. При выполнении работы в рамках настоящего Договора в течение лет после расторжения настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательство:
8.1.1. Не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятых в выполнении работы, характер, объемы и стоимость выполняемой работы.
8.1.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, которые будут доверены Исполнителю или станут известны по работе.
8.1.3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, без согласия Заказчика.
8.1.4. В случае попытке посторонних лиц получить от Исполнителя сведения о коммерческой тайне Заказчика немедленно сообщить Генеральному директору Заказчика.
8.1.5. В случае расторжение настоящего Договора все носители коммерческой тайны Заказчика (рукописи, черновики, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах), которые находились в распоряжении Исполнителя в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, передать Генеральному директору Заказчика.
8.1.6. Об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны и о других фактах, которые могут привести к разглашению коммерческой тайны Заказчика, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать Заказчику.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.
9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны представителями с обеих сторон.
9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному из каждых сторон.
Источник amulex.ru