Договор выполнения подрядных работ по строительству

Для Вашего удобства мы сохраняем все изменения на данной странице в файлах cookies браузера. Если Вы случайно закроете страницу, а потом опять ее откроете, то проделанная работа не будет потеряна.

Для полноценного сохранения данного документа в систему и работы с ним, потребуется регистрация (несколько секунд).

Простая регистрация занимает всего несколько секунд.

Никакого спама, ваши данные под надежной защитой!

Предусмотрен бесплатный тестовый период, позволяющий ознакомиться со всеми возможностями системы.

• Редактировать тексты документов
• Выгрузить документы
• Создание заполненных документов на основе шаблонов
• Создание своих шаблонов
  (в т.ч. импортом)
• Согласование документов с коллегами и контрагентами в режиме совместной работы

[-Наименование нашей стороны-] , именуемое в дальнейшем в лице [-Должность подписанта-] [-ФИО подписанта-] , действующего на основании [-Основание подписи-] , с одной стороны и [-Наименование стороны партнёра-] , именуемое в дальнейшем в лице [-Должность подписанта-] [-ФИО подписанта-] , действующего на основании [-Основание подписи-] , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

Договор строительного подряда

Заказчик — юридическое лицо, привлекающее для производства строительно-монтажных работ Подрядчика, и осуществляющее контроль за ходом и качеством строительства.

Подрядчик — юридическое лицо, которое по поручению Заказчика осуществляет комплекс мероприятий по строительству Объекта, привлекая для этого подрядные организации и контролируя ход и качество выполнения ими работ.

Субподрядчик — юридическое лицо, осуществляющее по поручению Подрядчика строительно-монтажные и другие виды работ, согласованные с Подрядчиком.

Заключение о соответствии (ЗОС) — заключение о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, выданное органом государственного строительного надзора.

Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки из собственных материалов выполнить строительно-монтажные работы согласно Приложению №1 к настоящему Договору в объеме проекта и завершить строительство Объекта по адресу: _______.

В обязанности Подрядчика не входит завершение строительства водозаборного узла, завершение строительства котельной, завершение газификации Объекта.

Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в проектной документации собственными силами и силами привлеченных организаций в соответствии с календарным планом-графиком производства работ (Приложение № 1) и с утвержденным проектом.

Работы по Договору осуществляются Подрядчиком на основании проектной документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику, в границах, определенных _____ (далее по тексту – «Строительная площадка»).

Право Подрядчика на осуществление деятельности, указанной в п. 2.1 Договора подтверждается членством в СРО регистрационный номер _______ и Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____.

Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать Объект, готовый к эксплуатации, в порядке, определенном пунктами 1.1 – 1.4 настоящего Договора.

Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой на строительно-монтажные работы (Приложение №2).

Стоимость работ, определенная в настоящем Договоре, является окончательной и изменению не подлежит. Все работы, произведенные сверх указанной в пункте 2.2 настоящего Договора денежной суммы, Подрядчик производит за свой счёт, если иное не предусмотрено дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

Дополнительные работы выполняются Подрядчиком после подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Сторонами определены следующие календарные сроки выполнения работ: Начато работ: ____; Окончание работ: ______.

Заказчик и Подрядчик согласовывают календарный план-график производства работ (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора). Если Заказчик не выполнит в срок все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период.

При заключении настоящего Договора Заказчик передал Подрядчику проектную документацию на строительство Объекта и строительную площадку.

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п. 2.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в количестве, необходимом для выполнения работ по настоящему Договору.

Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых им материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям поставки.

Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объеме своих поставок.

Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

Обеспечить: производство работ в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами; качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта; бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

Обеспечить ведение технической документации (журнала сварочных работ, журнала но технике безопасности, журнала производства работ и иных специальных журналов) согласно действующему законодательству.

Предоставлять Заказчику возможность контролировать качество производимых строительно-монтажных работ, применяемых материалов и оборудования, порядка ведения технической документации.

Вывезти в срок 10 (десять) календарных дней, со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику и Субподрядчикам строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

Известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Совместно с Заказчиком произвести индивидуальные и комплексные испытания оборудования и инженерных систем.

Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы; — иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Информировать по просьбе Заказчика о заключенных договорах на конкретные виды работ с указанием предмета договора, суммы, сроков исполнения.

Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, привлеченными к производству работ Подрядчиком.

Передавать Заказчику по мере производства работ исполнительную документацию на выполненные строительные и монтажные работы не позднее 3 дней с даты производства работ. Работы, не подтвержденные исполнительной документацией, не оплачиваются.

Производить за свой счет лабораторные испытания бетона, используемого Подрядчиком при строительстве, и предоставить Заказчику Акт о результатах испытания, произведенного организацией имеющей соответствующую лицензию.

Обеспечить получение Заключения о соответствии (ЗОС) на оконченный строительством Объект ______ при соблюдении следующих условий:Завершение до ______ строительства котельной;Проведение до _____ всех работ по газификации Объекта;Завершение до _____ строительства водозаборного узла.

Если хотя бы одно из указанных в подпунктах 6.1.1 – 6.1.18 будет выполнено позднее ____, то срок исполнения обязательства Подрядчика по получению ЗОС увеличивается соразмерно увеличению срока выполнения условий подпунктов 6.1.1 – 6.1.18

Подрядчик вправе не выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

Передать Подрядчику в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период строительства Объекта и до его завершения строительную площадку.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

Заказчик вправе при нарушении Подрядчиком более чем на 10 дней сроков, установленных календарным планом-графиком производства работ, расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор, оплатив Подрядчику его затраты на использованные на момент расторжения материалы и произведенные на момент расторжения работы. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента вручения представителю Подрядчика на Объекте, а в случае отсутствия такового на Объекте в течение 5 дней, с момента направления Подрядчику соответствующего уведомления по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре.

После подписания акта приемки Объекта права на Объект переходят к Заказчику. Права на Объект переходят к Заказчику после расторжения настоящего Договора по установленным в нём основаниям.

Использование Заказчиком для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается при условии, что это не препятствует производству работ и не нарушает действующее законодательство РФ. В том числе, Заказчик имеет право использовать помещение на Объекте (квартира № __, подъезд __) для размещения своих представителей.

Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный Объект или отдельную часть его, а также проектную или другую документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

Заказчик имеет право разместить на Объекте свою охрану для обеспечения сохранности переданного Подрядчику имущества.

Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приемку выполненных работ по акту приемки. Представитель Заказчика имеет право контроля всех видов работ в любое время в течение всего периода строительства.

Подрядчик письменно, за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если выполнение скрытых работ сделано без освидетельствования Заказчиком, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки законченного строительством Объекта два экземпляра исполнительной документации на произведенные работы, а также иной документации на работы выполненные Подрядчиком, необходимой для сдачи Объекта в эксплуатацию. В приемке законченного строительством Объекта от имени Заказчика участвует руководитель (арбитражный управляющий) либо лицо, имеющее доверенность, в которой прямо указано такое полномочие.

При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

Заказчик и Подрядчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением графика сроков их выполнения (Приложение № 1), качеством применяемых материалов.

Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ.

Подрядчик регулярно раз в неделю обязан предоставить журнал производства работ Заказчику, а Заказчик регулярно раз в неделю проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ, или записями Подрядчика, он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению отмеченных недостатков.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

Подрядчик гарантирует достижение данным Объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты работ Подрядчика, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного (умышленного) повреждения объекта со стороны третьих лиц.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. На основании составленного акта Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения обнаруженных дефектов или компенсации затрат по их устранению.

Заказчик уплачивает Подрядчику аванс в размере ____ (____) рублей, включая НДС 18%, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

На основании подписанных Сторонами актов и справок по форме КС-2 и КС-3 Заказчик оплачивает 77% от суммы соответствующих актов и справок не позднее, чем через 5 дней после подписания соответствующих актов и справок, за минусом аванса.

В случае отказа от подписания актов и справок Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в течение 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующих справок и актов. Если Заказчик не направил Подрядчику отказ от подписания, то акты и справки по форме КС-2 и КС-3 считаются подписанными.

Оставшиеся 23% от стоимости произведенных работ Заказчик уплачивает Подрядчику в течение 5 дней после получения Заказчиком Заключения о соответствии (ЗОС).

Если Заказчик задерживает оплату работ Подрядчика, то Подрядчик имеет право приостановить производство работ. На срок приостановки работ по настоящему пункту продлеваются сроки исполнения всех обязательств Подрядчика.

Если Заказчик задерживает оплату работ Подрядчика более чем на 10 (Десять) дней, то Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, потребовав от Заказчика оплатить стоимость произведенных работ, пени и штрафы за задержку платежа. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента вручения представителю Заказчика на Объекте, а в случае отсутствия такового на Объекте в течение 5 дней, с момента направления соответствующего уведомления по адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре.

Оплата Подрядчиком стоимости электроэнергии, газа, пара, тепла, воды и других ресурсов, полученных от Заказчика, производится по определенным в установленном порядке ценам, но не выше городских (муниципальных) тарифов, действующих на момент выполнения работ.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств но настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 20-дневный срок. После чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы пени в размере 0,05% от просроченной суммы задолженности за выполненные работы.

За нарушение срока, указанного в п. 4.1 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ.

Выплата пени по п. 13.1 и п. 13.2 настоящего Договора осуществляется на основании письменного требования (претензии). При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

Источник: turbocontract.ru

Договор подряда, строительного

В настоящей статье мы постараемся рассмотреть некоторые аспекты строительной деятельности, с точки зрения ее оформления в договорном порядке.

Договор строительного подряда является тем документом, который может урегулировать взаимоотношения сторон в данной области.

Подрядчик – физическое или юридическое лицо, обязующееся построить в соответствии с условиями договора определенный объект или произвести другие строительные работы.

Заказчик – лицо, которое определяет объем работ, создает необходимые условия для подрядчика, принимает и оплачивает результаты деятельности подрядчика. В рамках договора подряда также могут производиться работы в рамках капитального ремонта объекта.

Договором строительного подряда может устанавливаться срок эксплуатации возводимого здания, сооружения, иного объекта, после принятия его заказчиком, в течение которого выявляемые неисправности и недоделки объекта устраняются за счет подрядчика (гарантийный срок эксплуатации).

В соответствии с нашим законодательством, риск случайной гибели или повреждения объекта строительства несет подрядчик, если последний не сдан заказчику по акту приема-передачи и заказчик, если результаты строительной деятельности подрядчика приняты им в соответствии с подписанным документом.

Как правило, объем и перечень производимых работ, устанавливается в технической документации, являющейся неотъемлемой частью договора строительного подряда, при этом стоимость работ устанавливается в смете, которая также прилагается к договору.

Договором строительного подряда должно быть предусмотрено, в какие сроки и кто предоставляет техническую документацию по объекту.

Если в процессе выполнения работ, подрядчик обнаруживает необходимость проведения дополнительных работ, не оговоренных условиями договора строительного подряда, то он обязан сообщить об этом заказчику. Если заказчик не отвечает подрядчику в течение десяти календарных дней (или иного срока, установленного договором) с момента уведомления, то подрядчик обязан приостановить работы.

Если иное не предусмотрено договором строительного подряда, то подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц — субподрядчиков. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за деятельность субподрядчиков в полном объеме.

Расположенный ниже образец договора подряда неоднократно использовался в бизнес-проектах и может быть взят за основу для составления или доработки своего договора.

Данный договор вы можете абсолютно бесплатно скачать, воспользовавшись функционалом нашего сайта «Договоры Всем». Сотрудники нашей фирмы могут подготовить проект договора строительного подряда персонально для вашей ситуации.

ООО «__________________», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «_____________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ________________, действующего на основании Устава с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор строительного подряда (далее – «Договор») о нижеследующем:

1.1. Генподрядчик поручает, а Подрядчик на условиях настоящего договора принимает на себя обязательства по выполнению работ, перечень которых определен в Протоколе согласования твёрдой договорной цены (Приложение № 1) на объекте: «______________________________» (далее «Объект»). Работы выполняются в соответствии с ТУ, СНиП, проектной документацией на основании протокола согласования твёрдой договорной цены, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1. Стоимость работ по договору строительного подряда является твердой и определяется Протоколом договорной цены (Приложение № 1 к настоящему договору).

— начало работ — в течение 2-х дней после подписания Договора и выполнения п.п. 4.1.1, п.5.7. Договора.

Датой окончания работ считается дата передачи Генподрядчику исполнительной документации в соответствии с п. 4.2.13. настоящего Договора.

4.1.1. До начала работ передать Подрядчику один комплект согласованной проектной документации, сдать Подрядчику по акту строительную площадку с точкой подключения электроэнергии, технической водой и помещение для размещения монтажных материалов и монтируемого оборудования.

4.1.2. Осуществить контроль и технический надзор за объёмами, качеством и сроками выполнения работ в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего договора строительного подряда и требованиями нормативных документов в области капитального строительства. Обеспечить авторский и технический надзор за ведением работ.

4.1.3. Принять и оплатить Подрядчику выполненные по настоящему Договору работы в сроки и в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.

4.1.4. По представлению Подрядчика к сдаче завершенного этапа скрытых работ в 3-дневный срок провести его инспекцию и подписать акт сдачи-приемки выполненного этапа работ или в этот же срок предоставить мотивированный отказ.

Источник: uristhome.ru

Договор строительного подряда образец 2021

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор строительного подряда образец 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

В следующем разделе договора определены основные права Подрядчика и Заказчика. В данном разделе подрядчик имеет право указать сумму доплаты за выполненную работу, если расходы Подрядчика при выполнении работ превышают те, что были заложены в смету. Также стороны могут прописать в данном разделе все дополнительные услуги, которые могут понадобиться в процессе работы.

Договор предусматривает описание порядка сдачи работ Подрядчиком. Приемка результатов работ должна происходить только за счет Заказчика. Сдача работ заказчику в обязательном порядке должна подкрепляться актом приема-передачи, в противном случае работы по строительству не будут считаться полностью выполненными.

Подрядчик обязан указать в договоре гарантийный срок эксплуатации объекта, который будет построен.

В последнем разделе стороны вносят свои реквизиты и подкрепляют действие договора подписями.

на выполнение строительных работг. «» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные работы на объекте Заказчика в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной Заказчиком.

2.2. Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются Приложениями (Сметами) к настоящему Договору.

2.3. Работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами, соблюдением Правил техники безопасности при проведении СМР и требований Арендодателя.

Договор на строительные работы – Образец, бланк 2021 года

3.1.Общая стоимость работ по объекту указывается в Приложениях (Сметах), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Общая стоимость работ может быть изменена по согласованию Сторон в следующих случаях:

• при увеличении или уменьшении объемов и видов работ, включенных в Приложения (Сметы) к настоящему Договору;
• при изменении характера, качества или вида указанной работы;
• при изменении порядка налогообложения в РФ после заключения Договора, в частности введения новых налогов и других сборов, их отмены или изменения размеров, действующих на день подписания Договора.

3.3. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору, становящегося с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить Работы со сдачей Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.2. Нести ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте. За ущерб, причиненный в ходе работ третьим лицам, Подрядчик несет ответственность в случае, если ущерб нанесен по его вине.

4.1.3. Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной.

4.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям Договора.

4.1.5. В течение дней с даты подписания настоящего Договора назначить уполномоченного представителя Подрядчика и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных ему полномочий.

4.1.6. За свой счет, своими силами и средствами осуществлять приемку, разгрузку, складирование строительной техники, оборудования для производства Подрядчиком работ.

4.1.7. Ежедневно осуществлять в процессе выполнения работ и по окончании работ уборку строительной площадки от строительного мусора.

4.1.8. Перед сдачей объекта под монтаж оборудования вывезти принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, убрать строительный мусор.

4.2. Подрядчик имеет право при согласовании с Заказчиком привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьими лицами условий Договора.

4.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или технической документации; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности, надежности или качеству результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4. Подрядчик обязан заключить договор на страхование своей профессиональной ответственности на период производства строительных работ.

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Передать Подрядчику помещение, пригодное для производства строительных работ, по Акту.

5.1.2. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

5.1.3. Осуществлять платежи и приемку выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь при этом в оперативную деятельность. При обнаружении существенных недостатков Заказчик имеет право остановить работу до их устранения. Данный факт фиксируется в журнале работ.

5.3. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на предусмотренную Сметой стоимость приобретенного оборудования и материалов.

5.4. Заказчик в период действия настоящего Договора вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, иных лиц, кроме Подрядчика, в случае, если Подрядчик выполняет работу с ненадлежащим качеством или задержками, с возложением всех расходов, связанных с привлечением третьих лиц, на Подрядчика.

5.5. В случае, указанном в п.5.4 настоящего Договора, Заказчик в течение рабочих дней с момента заключения Договора с другой подрядной организацией, направляет Подрядчику письменное требование и счет на оплату всех расходов, связанных с привлечением третьих лиц. Счет должен быть оплачен Подрядчиком в -дневный срок с момента его получения.

6.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение рабочих дней после перечисления Заказчиком аванса на его расчетный счет.

6.2. Срок выполнения и окончания работ по Приложениям (Сметам) определяется Календарным графиком.

6.3. В случае остановки работ или простоя не по вине Подрядчика составляется двусторонний Акт и сроки производства работ корректируются Сторонами пропорционально времени простоя.

К правам и обязанностям заказчика можно отнести:

1. Выдачу подрядчику задания, согласно закону и условиям соглашения.
2. Заказчик имеет право вносить правки в технические документы, не увеличивая цены строительных работ более 10% от утвержденной сметы проекта, с предоставлением добавочной сметы.
3. Организацию подрядчику условий для исполнения строительства, с предоставлением, при необходимости, земельной площадки в соответствии с договоренностью (п.1 ст.747 ГК РФ).
4. Передачу подрядчику согласно договору помещений, способствование перевозке стройматериалов, подводке электросетей и прочих коммунальных сетей и предоставление прочих услуг, предусмотренных соглашением (п.2, 3 ст.747 ГК РФ).
5. Принятие объекта и расчет с подрядчиком согласно договору (ст. 711 ГК РФ).

Примечание. К обязательствам заказчика относится оплата работ при консервации строительства (ст.752 ГК РФ). В этом варианте заказчик оплачивает фактический объем строительства до момента консервирования объекта.

1. Право контроля строительства, исполнения сроков, качества и т.д.
2. Предъявление замечаний и претензий исполнителю при выявлении отклонений от условий контракта и прочих недостатках, способных оказать влияние на качество стройки.

Договор строительного подряда (образец)

К правам и обязательствам исполнителя можно отнести:

1. Построение объекта либо исполнение строительства, согласно проектно-сметным документам и законодательством РФ.
2. Обеспечение эксплуатации сооружения после его приема заказчиком на протяжении отмеченного в соглашении периода.
3. Соблюдение законодательных требований по охране окружающей среды и безопасности строительства.
4. Немедленное извещение заказчика о некачественных стройматериалах или документах, предоставленных Заказчиком, что может оказать влияние на процесс стройки (ст.716 ГК РФ). При отсутствии ответа более 10-ти дней – прекращение стройки, с взысканием ущерба за простой (п.3 ст.743 ГК РФ, п.4 ст.744 ГК РФ).
5. Право требования пересчета сметы, если цена строительства предполагает превышение сметы более 10% (ст.450 ГК РФ). Если исполнитель не известил об этом Заказчика, он не может требовать дополнительной оплаты.
6. Несение риска непреднамеренного повреждения строящегося объекта до сдачи его Заказчику (п.1 ст.757 ГК РФ).
7. Право отказа от осуществления работ не входящих в сферу его деятельности (п.5 ст.743, п.2 ст.757 ГК РФ).
8. Сдачу завершенного объекта по приемосдаточному акту, подписанному сторонами, согласно законодательству РФ.

При оформлении ДСР участники предполагаемой сделки вначале договариваются о цене соглашения. Для этого подготавливается смета, в которую включается цена стройматериалов, оборудования и услуг. Смета становится неотъемлемым приложением ДСР.

Согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ исполнитель обязан исполнить задание в соответствии с проектно-сметными документами. Смету, может разрабатывать Заказчик, обращаясь в проектные учреждения, или подрядчик – на основании п. 1 ст. 746 ГК РФ.

Заказчику разрешено вносить правки в строительство, однако в рамках 10% от сметы проекта. При этом, прилагается добавочная смета, согласованная участниками сделки.

Стоимость ДСР может быть открытой, с допущением изменений, или твердой, согласно п. 4 ст. 709 ГК РФ. Если в ДСР не отображена цена, а всего лишь ссылка на смету, то это – твердая цена.

Цена строительства рассчитывается на основании следующих нормативов:

• Государственных – ГСН.
• Отраслевых – ОСН.
• Территориальных – ТСН.
• Фирменных – ФСН.
• Индивидуальных – ИСН.

Срок выполнения может быть определен как календарная дата (например, 31.12.2017); количество календарных (рабочих) дней с момента начала; начальная и конечная дата.

Сроки могут определяться указанием на событие, которое неизбежно должно наступить, или истечением периода времени (ст. 190 ГК РФ). Они могут быть указаны в графиках выполнения, иных документах, подписанных сторонами и выражающих их согласованную волю. Промежуточные сроки являются опционными.

Сроки имеют особое значение и для верного отражения финансовых результатов и активов, раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ведение бухгалтерского учета должно вестись корректно, с точки зрения ПБУ 2 2008: учет договоров строительного подряда.

Цена может быть твердой или приблизительной. Как правило, расчет стоимости указывается в смете.

Стороны могут предусмотреть:

• полную предоплату (100 % аванс);
• оплату после окончания (без аванса);
• оплату по этапам выполнения (частичное авансирование);
• с давальческим сырьем либо работы выполняются материалами подрядчика.

Срок оплаты может быть привязан к моменту, когда другая сторона исполнит свои обязанности или когда наступят иные обстоятельства, предусмотренные законом или договором (п. 1 ст. 314 ГК РФ).

В текст контракта также может быть включено условие о гарантийном удержании, которое представляет собой условие об удержании заказчиком части вознаграждения подрядчика (как правило, 5-10 процентов).

Сумма гарантийного удержания возвращается подрядчику через определенное время в случае, если работы выполнены без недостатков.

г.________ «___» _____ 201_ г.

___________________, в дальнейшем именуемое как «Заказчик», в лице___________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и

__________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ по _____________________________________— объект Заказчика, расположенный по адресу:____________________. Объем, стоимость и сроки выполнения работ определяются в соответствующем приложении, подписанном сторонами и являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Взаимоотношения между Заказчиком и Исполнителем, порядок сдачи и приема услуг определяются настоящим договором, действующими в Российской Федерации правилами производства работ и нормативно-технической документацией.

1.4. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц для выполнения условий настоящего договора. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьим лицом.

1.5. Право Исполнителя на оказание услуг подтверждается __________________ (копия прилагается к договору).

1.6. Объем комплекса работ и его стоимость отражены в соответствующем приложении к настоящему Договору.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору отражена в соответствующем Приложении, которое является неотъемлемой частью Договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки оказания услуг: сроки оказания услуг согласовываются сторонами в соответствующем приложении к Договору.

3.2. Продолжительность работ по проведению отдельных видов работ согласуются Заказчиком и Исполнителем, в соответствии с требованиями нормативной документации.

4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Сдача и приемка выполненных работ производится после предоставления Исполнителем протоколов испытаний и акта выполненных работ.

4.2. В случае если в ходе приемки выполненных работ выявлены недостатки, то Заказчик не подписывает акт и направляет Исполнителю письмо с мотивами отказа от подписания акта и требованием об устранении выявленных недостатков с указанием сроков исполнения. Повторная приемка производится только после полного устранения недостатков и уведомления об этом Заказчика.

4.3. Если в процессе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения результатов работы либо неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, стороны обязаны в трехдневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

5.1. Оплата выполненных работ Исполнителю производится на основании подписанных сторонами актов выполненных работ и счета.

5.2. Заказчик оплачивает выполненные работы по настоящему Договору в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ и получения счета от Исполнителя. Дата оплаты — дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.3. Каждая сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т. д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее чем за 5 рабочих дней до даты оплаты). Уведомление об изменении банковских реквизитов может быть сделано путем предоставления счета на оплату, содержащего новые платежные реквизиты.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Для выполнения своих обязательств Исполнитель обязуется:

6.1.1. Собственными силами или с привлечением третьих лиц выполнить все работы качественно, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику.

6.1.2. Обеспечивать выполнение при производстве работ необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды и нести ответственность за нарушение указанных требований.

6.1.3. Проводить испытания в соответствии с областью аккредитации испытательной лаборатории и требованиями нормативно-технической документации.

6.1.4. Обеспечивать своих работников необходимыми средствами защиты, спецодеждой, обувью и приспособлениями для безопасного производства работ.

6.1.5. Обязуется уведомлять Заказчика о любых обстоятельствах и(или) событиях, которые могут повлиять на исполнение сторонами обязательств по Договору.

6.2. Для выполнения своих обязательств Заказчик обязуется:

6.2.1. Создать необходимые и достаточные условия для работы сотрудников Исполнителя в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

6.2.2. По требованию Исполнителя предоставлять ему документы и сообщать информацию, необходимую для надлежащего выполнения Исполнителя своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.3. Уведомлять Исполнителя о необходимости выезда на Объект Заказчика. Заявка подается Заказчиком не позднее чем за 1 календарный день до даты начала проведения работ Исполнителем.

6.2.4. Обеспечить полную и своевременную оплату услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

Под соглашением строительного подряда понимается договоренность, благодаря которой подрядчик должен в срок, выставленный договором, по заданию клиента создать нужный объект или произвести смежного типа строительные работы. Заказчик, в любом случае, предоставляет подрядчику надлежащего типа условия, нужные для исполнения работ, а еще принимает итоги работы и выплачивает согласованную стоимость.

Законодательство причисляет к условиям сделки, без которых она не может быть оформлена, условия о предмете, сроке и стоимости.

Чаще всего, предмет соглашения определяется наименованием самого договора (к примеру, контракт подряда на строительство жилья) и заключается в создании этого определенного объекта. Предмет договора разделяется на два главных элемента:

• сам процесс строительства;
• итоги деятельности.

Важным моментом рассматриваемого контракта считается то, что предмет договора выражен в объекте. То есть овеществлённый итог деятельности – это объект соглашения.

Срок договора – это период действия, то есть время, отведенное для окончания предусмотренных предметом работ. Чаще всего срок договора устанавливается участниками. Цена сделки – это стоимость строительных манипуляций. Цена устанавливается соглашением между сторонами.

Соглашения строй подряда можно регулировать с помощью 3 гл. 37 ГК. Потому что это соглашение считается разновидностью договора подряда, на него переходит общее регулирование соглашения подряда, которое содержится в § 1 гл. 37 ГК. В договоре строй подряда двое участников – подрядчик и заказчик.

Скачать образец договора строительного подряда

По этому соглашению подрядчик должен осуществить строительные манипуляции (к примеру, создать объект), а заказчик – сформировать подрядчику нужные условия, принять и заплатить за труд.

Сфера использования подобного соглашения очень широка и распространяется на все разновидности строительного типа работ. В ее круг входят:

Договор подряда. Скачать бланки и образцы

Договор подряда причисляется к категории обязательств по исполнению работ и контролируется нормативами гл. 37 ГК России. К этой подгруппе обязательственных правовых отношений причисляется еще осуществление научно-исследовательских, конструкторских и иных работ.

Глава о подряде, кроме основных положений, содержит разделы, которые посвящаются отдельным разновидностям соглашений: бытовой подряд; строительного типа подряд; подряд на исполнение проектных и изыскательских манипуляций; и так далее.

Итак, ответственность есть у всех. Подрядчик понесет ответственность за:

1. отхождение от требований, выставленных ТД;
2. отхождение от строительных нормативов и рекомендаций;
3. неполное достижение показателей строящегося сооружения, выставленных в ТД;
4. снижение прочности, надежности, устойчивости при обновлении строения или сооружения;
5. отход от требований законодательной власти о сохранении окружающей среды при осуществлении строительства;
6. отхождение от требований законодательной власти о безопасности строительного типа работ.

Подрядчик не отвечает за небольшие отступления от требований, если они не влияют на качество работы.

Под договором строительного подряда понимается сделка, согласно которой подрядчик обязуется в срок, определенный соглашением, по заданию заказчика создать необходимый объект либо исполнить смежные строительные работы. Заказчик, в свою очередь, предоставляет подрядчику надлежащие условия, необходимые для выполнения работ, а также принимает результат работ и уплачивает оговоренную соглашением цену.

Элементами рассматриваемой сделки признаются: субъектный состав, обязательные условия такие как предмет, цена, срок, а также объект договора и его форма.

Субъектный состав договора строительного подряда включает в себя заказчика и подрядчика.

Заказчиком может быть любой участник гражданских правоотношений: граждане, организации, публично-правовые образования. Однако, здесь существуют некоторые особенности.

Если заказчик физическое лицо-потребитель, то такая сделка квалифицируется как договор бытового подряда. В случае, если заказчик — публично-правовое образование — то договор подряда для государственных или муниципальных нужд.

Подрядчиками могут быть как граждане, так и организации. Но не каждый из перечисленных субъектов может иметь статус подрядчика. Для осуществления такой деятельности лицо должно иметь лицензию на осуществление строительных и подрядных работ.

Характерной чертой договора является право заказчика привлечь к выполнению работы квалифицированного инженера либо специализирующуюся на этом организацию. При этом взаимоотношения между заказчиком и инженером будут оформлены договором поручения.

В договоре необходимо будет определить права и обязанности инженера перед заказчиком. Нужно отметить, что инженеру, для совершения юридических действий от лица заказчика, необходимо наличие доверенности, поскольку он будет действовать от лица заказчика, в то же время фактические действия будут осуществляться от имени инженера.

Действия инженера ограничиваются заключенным договором. Среди них могут быть такие, как разработка документации, дача необходимых указаний, контроль строительства и другие.

Законодательство относит к условиям сделки, без коих она не может быть заключена, условия о предмете, сроке договора и цене.

Как правило, предмет договора определен названием самого договора (например, договор подряда на строительство жилого помещения) и заключается в строительстве этого конкретного объекта. Предмет сделки подразделяется на два составных элемента:

• сам процесс строительства;
• овеществлённый результат строительства.

После введения в действие ч. 2 Кодекса среди правоведов возникла дискуссия о том, каковы существенные условия договора подряда и относится ли к ним срок.

В правоприменительной практике данный вопрос был разрешен в 2000 году, когда ВАС в п. 4 обзора № 51 сформулировал, что договор строительного подряда считается незаключенным, если в нем отсутствуют сроки производства работ.

Таким образом, срок является обязательным условием договора строительного подряда.

В регулировании строительного подряда в отношении сроков применяются общие положения о подряде, в частности ст. 708 Кодекса. Надлежит согласовать моменты начала и окончания возведения здания, могут устанавливаться промежуточные сроки для производства отдельных видов рабов/этапов.

Остальные условия, включаемые в договор строительного подряда, также не являются обязательными, однако их согласование избавит как заказчика, так и подрядчика от возможных конфликтов. Это в первую очередь относится к тем условиям, которые в Кодексе сформулированы диспозитивно.

Итак, в договоре строительного подряда надлежит уделить внимание следующему:

• Наличию/отсутствию авансового платежа. В силу п. 2 ст. 711 Кодекса подрядчик может требовать предварительной оплаты только в том случае, когда наличие аванса закреплено в договоре.
• Возможности оплаты отдельных этапов работ. При отсутствии данного условия оплата производится по факту производства работ (п. 1 ст. 746, ст. 711 Кодекса).
• Чьи материалы используются при производстве работ. По умолчанию работы производятся иждивением подрядчика (п. 1 ст. 704, п. 1 ст. 745 Кодекса).
• Обязанности по страхованию объекта строительства. В силу ст. 742 Кодекса договором может быть установлена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели возводимого здания или риск повреждения материалов и оборудования, по страхованию данного риска.
• Возложению на заказчика дополнительных обязанностей. Например, по транспортировке грузов, временному подключению объекта строительства к электро-, водоснабжению и т. д. (п. 2 ст. 747 Кодекса).
• Увеличению гарантийного срока эксплуатации возведенного строения по сравнению с тем, что установлен законом (п. 1 ст. 755 Кодекса), и т. д.

Таким образом, существенными условия договора строительного подряда являются его предмет: перечень и объем производимых работ, а также сроки производства данных работ. При отсутствии согласования этих условий либо одного из них подрядный договор на строительство объекта будет признаваться незаключенным.

Также в статье разобраны другие, пусть и не существенные условия договора, согласование которых позволит заказчику и подрядчику избежать конфликтов.

Статья оказалась полезной? Подписывайтесь на наш канал RUSЮРИСТ в Яндекс.Дзен!

Стороны по договору подряда называются, соответственно, заказчик и подрядчик. Бланки договора подряда, приведенные в качестве образца, содержат незаполненные графы для определения сторон.

Заказчик и подрядчик работ упоминаются в двух пунктах:

• В преамбуле, где указываются названия компаний, уполномоченные для подписания лица и основания для правомочности их действий.
• В последнем разделе, где приводятся реквизиты сторон.

Стороны должны представить друг другу не только учредительные документы и доверенности, но и паспорта руководителей или других уполномоченных лиц. Обязательно следует убедиться, что от имени компании подписывает договор тот, кто имеет на это право.

Отказ, например, в предъявлении паспорта, должен послужить сигналом к тому, что стоит поискать другого контрагента.

Предмет договора подряда – это необходимые работы, и все, что имеет непосредственное отношение к их выполнению: материалы, оборудование, способы, сроки. Итогом исполнения обязательств по договору может стать готовое, сданное в эксплуатацию инженерное сооружение или выполненный комплекс работ.

Чтобы не возникло предмета для спора, в договоре необходимо привести подробные характеристики производимых работ и их объем. Обязательно указывается точный адрес объекта, если речь идет о нескольких помещениях, корпусах или цехах — их номер.

Объем работ, условия, при которых они будут считаться выполненными, важно описать максимально подробно. Часто они разбиваются на отдельные этапы, которые привязываются к конкретным срокам и оплачиваются по отдельности.

на выполнение строительных работ

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Понятия, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее:

1.1.1. Стороны – Заказчик и Подрядчик.

1.1.2. Объект – помещение Заказчика.

1.1.3. Договор подряда, именуемый в дальнейшем «Договор» – настоящий документ, включающий все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами, в т.ч. в период выполнения работ.

1.1.4. Строительная площадка – территория или помещение, необходимая для выполнения строительных работ по настоящему Договору, расположенная по адресу: .

1.1.5. Работы – комплекс ремонтных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и сданных по Акту сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

1.1.6. Одобрение – подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком (или Подрядчиком).

1.1.7. Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору – документ, подтверждающий выполнение (сдачу-приемку) Подрядчиком Работ и приемку Объекта (или его части) Заказчиком.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные работы на объекте Заказчика в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной Заказчиком.

2.2. Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются Приложениями (Сметами) к настоящему Договору.

2.3. Работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами, соблюдением Правил техники безопасности при проведении СМР и требований Арендодателя.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1.Общая стоимость работ по объекту указывается в Приложениях (Сметах), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Общая стоимость работ может быть изменена по согласованию Сторон в следующих случаях:

• при увеличении или уменьшении объемов и видов работ, включенных в Приложения (Сметы) к настоящему Договору;
• при изменении характера, качества или вида указанной работы;
• при изменении порядка налогообложения в РФ после заключения Договора, в частности введения новых налогов и других сборов, их отмены или изменения размеров, действующих на день подписания Договора.

3.3. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору, становящегося с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить Работы со сдачей Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.2. Нести ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте. За ущерб, причиненный в ходе работ третьим лицам, Подрядчик несет ответственность в случае, если ущерб нанесен по его вине.

4.1.3. Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной.

4.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям Договора.

4.1.5. В течение дней с даты подписания настоящего Договора назначить уполномоченного представителя Подрядчика и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных ему полномочий.

4.1.6. За свой счет, своими силами и средствами осуществлять приемку, разгрузку, складирование строительной техники, оборудования для производства Подрядчиком работ.

4.1.7. Ежедневно осуществлять в процессе выполнения работ и по окончании работ уборку строительной площадки от строительного мусора.

4.1.8. Перед сдачей объекта под монтаж оборудования вывезти принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, убрать строительный мусор.

4.2. Подрядчик имеет право при согласовании с Заказчиком привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьими лицами условий Договора.

4.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или технической документации; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности, надежности или качеству результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4. Подрядчик обязан заключить договор на страхование своей профессиональной ответственности на период производства строительных работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Передать Подрядчику помещение, пригодное для производства строительных работ, по Акту.

5.1.2. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

Общий подход гласит следующее: у подряда виден результат работ (например, замена деталей или возведение дома), а при оказании услуг их результат увидеть нельзя (например, лечение спины или консультация). Однако существует много пограничных ситуаций, например, когда проводится техническое обслуживание автомобиля без ремонта (анализ датчиков, осмотр узлов и агрегатов). В итоге в каждом конкретном случае необходимо анализировать ситуацию и использовать наиболее подходящий вид договора, либо составлять смешанный договор, который будет иметь черты как договора подряда, так и договора оказания услуг.

1. Полное наименование сторон. Важно указать наименование сторон и реквизиты. Для юридических лиц и ИП рекомендуется указывать банковские реквизиты в полном формате (наименование банка, ИНН банка, БИК банка), чтобы избежать вопросов в дальнейшем.
2. Подробное описание работ. Оно должно быть исчерпывающим: «покрасить стены» — это не правильно, правильно: «произвести покраску стен в объеме 45 квадратных метров, цвет краски: бирюзовый М15, наименование производителя: краска М».
3. Подробное описание объекта, в отношении которого ведутся работы. Это может быть как указание полного адреса, так и описание сведений об автомобиле, если производится, например, ремонт автомобиля. Главное, чтобы описание было точным и позволяло отграничить данный объект от любого другого.
4. Сроки работ. Важно указать не только срок окончания работ, но и срок их начала. Лучше всего указывать конкретные календарные даты, а не события, поскольку в этом случае может возникнуть извечный вопрос «а с какого момента считать?»
5. Стоимость работ. Важно отразить полную стоимость работ и указать порядок её оплаты (предварительная оплата, оплата по факту и т.д.).
6. Приемка работ. Как правило, в договоре указывается приемка с помощью акта выполненных работ, и это правильно: это позволяет зафиксировать факт приемки работ, факт их выполнения, а также отразить недостатки, если таковые будут иметь место.

1. Используемые материалы. Если выполнение работ предполагает использование материалов (например, запчастей, деталей, стройматериалов и т.д.), то лучше всего указать их прямо в договоре, а также добавить условие о том, что предоставляет материалы для выполнения работ.
2. Гарантия качества работ. Лучше всего детализировать данное условие в договоре, чтобы избежать споров в дальнейшем.
3. Ответственность сторон. Данное условие включают не всегда, потому что оно не всегда воспринимается сторонами адекватно. Однако если условие об ответственности справедливо и написано точно – оно только помогает исполнить обязанности.
4. Право на отказ от договора. Оно нужно в самым редких случаях, когда очевидно, что лицо не может или не хочет исполнить свои обязанности и дальнейшее взаимодействие невозможно.
5. Суд, рассматривающий возможный спор. По общему правилу спор рассматривается судом, определяемый в порядке АПК (если сторонами являются коммерческие организации) или ГПК (если ими являются физические лица), однако также возможно использовать договорную подсудность и указать наиболее удобный суд (в том числе подходящий территориально) для разрешения дела (но нельзя изменить арбитражный суд на суд общей юрисдикции или наоборот). Классическим примером является ситуация, когда два юридических лица зарегистрированы в разных регионах, а фактическую деятельность ведут в одном регионе.

Образец договора строительного подряда, выгодный подрядчику

В качестве приложений к соглашению могут быть:

• протоколы согласования цен за работы;
• счета;
• проектная документация;
• смета.

Прописывается перечень прав и обязанностей подрядчика и исполнителя. Здесь можно подробно расписать все, что касается сделки. Чем подробнее соглашение – тем меньше вопросов и проблем в будущем, связанных с их неисполнением.

Основное право заказчика связано с принятием качественного результата работ, и осуществлением контроля за исполнением образца договора строительных работ, в то время как исполнителя – на своевременную и полную оплату за его труд.

1. Ознакомьтесь с нормативами законодательства, которые регулируют строительный подряд.

2. Скачайте пример договора строительного подряда, ознакомьтесь с основными пунктами, оформлением, используемыми терминами, прописываемыми условиями.

3. Составляйте договор, как можно подробнее прописав пункты. Образец договора строительного субподряда составляется в таком же порядке, что и обычный подряд.

4. При сомнении – консультируйтесь у юриста. На нашем сайте это можно сделать в бесплатном чате.

5. Прописывайте обязательные пункты соглашения.

Строительный подряд – распространенная разновидность гражданских сделок. Чтобы сделка имела юридическую силу и была действительной в части письменного договора – проследите за указанием обязательных пунктов, отсутствии ошибок и ложной информации. Образец строительного подряда в word-версии можно скачать бесплатно на сайте.

Среди договоров подряда различают такие разновидности: бытовой и строительный, подряд для государственных и муниципальных нужд, на выполнение проектных и изыскательских работ – все они отличаются не только предметом, но и условиями договора.

1. Бытовой подряд. По условиям данного договора исполнитель, по заданию заказчика-гражданина, обязуется сделать работу, удовлетворяющую бытовые/личные потребности гражданина. На заказчика возлагается обязанность по приему и оплате результата работ после их приема от исполнителя. К отношениям по этому договору подряда также применяются законы, касающиеся защиты прав потребителей и некоторые другие правовые нормы.
2. Строительный подряд. Такой договор подразумевает, что исполнитель по заданию заказчика, обязуется создать/построить определенный объект, либо выполнить другие работы. Заказчик берет на себя обязанности по созданию для исполнителя надлежащих условий проведения работ. Помимо этого, на заказчика возлагается обязанность по приему и оплате результата работ после их приема от исполнителя. Подобный договор подряда заключается на строительство/реконструкцию зданий, сооружений или иных объектов, а также на выполнение работ, тесно связанных с объектом договора.
3. Если выполняются работы для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, то идет речь о подряде для государственных и муниципальных нужд.
4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Этот договор подряда предполагает, что исполнитель по заданию заказчика, обязуется разработать техническую документацию/выполнить изыскательские работы. На заказчика возлагается обязанность по приему и оплате результата работ после их выполнения исполнителем.

С любым соглашением вы можете ознакомиться у нас, сформировав его по собственным требованиям. Также вы можете скачать договор подряда, составленный на основе ваших ответов на вопросы опросного листа.

В качестве сторон договоров подряда могут выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели и все дееспособные граждане. Подрядчик может нанять субподрядчиков, если законом или заключенным договором данная обязанность выполнить работу не возлагается лично на него. При этом последний становится уже генеральным подрядчиком.

Генподрядчик, нанявший субподрядчика, ответственен за причиненные им убытки перед заказчиком. Кроме того, генподрядчик ответственен перед заказчиком за неисполнение/ненадлежащее выполнение любых обязательств по договору субподрядчиком, а перед субподрядчиком — ответственен за неисполнение/ненадлежащее выполнение обязательств заказчиком.

Договорам подряда присущи следующие условия, которые именуются обязательными: предмет и срок.

Предметом является результат работ — это считается существенным условием любой сделки подобного характера. Еще одним существенным условием образца договора подряда является срок. Документ всегда содержит начальный и конечный сроки. По желанию сторон договора могут быть также предусмотрены промежуточные сроки. Исполнитель ответственен за нарушение и срыв любых сроков.

Существенные условия договора строительного подряда

В соглашениях 2021 года цена работы может указываться, а может не указываться. Если цена на выполнение работ в бланке договора подряда не указывается, она определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ.

Цена подряда состоит из компенсации расходов исполнителя и его вознаграждения. Кроме того, цена может быть определена путем составления сметы, которая после ее утверждения заказчиком, становится неотъемлемой частью формы заключенного договора. Таким образом образец договор подряда может и не содержать сведений о цене. Но только если она указана в смете.

Если появляется необходимость в проведении дополнительных работ, и это вызывает существенное повышение цены, исполнитель обязан сообщить об этом заказчику. Заказчик имеет право расторгнуть договор, если новая цена его не устраивает. Исполнитель в этом случае имеет право требовать от заказчика оплаты уже выполненных работ, если таковые имеются.

Если в договоре не оговорена предварительная оплата работ или оплата отдельных ее этапов, заказчик обязан полностью произвести оплату после приема результатов. Исполнитель вправе требовать выплаты аванса только в случае, только в случае, если на таком условии был заключен данный договор подряда.

Заключение сделки на выполнение любого подряда потенциально содержит в себе те или иные риски. Договором подряда предусмотрено следующее: риск гибели/повреждения материалов, оборудования или другого имущества несет, предоставившая их сторона. Риск гибели/повреждения результата работ до их приема заказчиком несет подрядчик. При просрочке приема-передачи результата работ риски несет сторона, допустившая просрочку.

Любые договоры подряда предусматривают право заказчика в любое время проверить ход и качество работы, не вмешиваясь в деятельность исполнителя.

Если исполнитель нарушает сроки начала и окончания, указанных в договоре подряда на выполнение работ, заказчик имеет право расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

Подобными бланками договора подряда предусматривается также возможность заказчика в любое время расторгнуть соглашение, уплатив исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения заказчика об отказе от исполнения договора.

Если в результате работы заказчиком были найдены недостатки, он вправе потребовать — устранения недостатков в разумный срок безвозмездно; уменьшения цены; возмещения расходов на устранение недостатков, если договор подряда содержит условие о праве заказчика устранять недостатки своими силами и средствами.

Образец договора подряда имеет следующие признаки

• исполнитель обязуется выполнить работу, результатом которой является создание новой вещи, либо восстановление, изменение уже существующей вещи;
• исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения задания (если иное не предусмотрено соглашением);
• по умолчанию, работа выполняется иждивением подрядчика (из его материалов, его силами и средствами, если иное не предусмотрено соглашением);
• исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им материалов/оборудования, а также за качество используемых в работе материалов/оборудования третьих лиц;
• исполнитель выполняет работу за вознаграждение, право на получение которого возникает после приема работы заказчиком (если иное не предусмотрено условиями договора);
• вещь, созданная по договору подряда, принадлежит на праве собственности исполнителю до принятия результата работы заказчиком.

Образцы договоров должны содержать все указанные характерные признаки подряда, а также его существенные условия.

В сервисе каждый шаблон договора подряда дополнен сопутствующими приложениями. Такими, как: акты приема-передачи, протоколы, регламент проведения работ, календарный план, перечни, справки и т.д. – они создаются в зависимости от выбранного договора и его условий. Вы можете скачать образец договора подряда со всеми необходимыми сопутствующими документами и приложениями на нашем сайте, заполнив опросный лист.

Договор подряда на выполнение строительных работ: скачать образец 2020 г.

Сдать и принять объект по договору — это взаимная обязанность сторон. Соответственно, в договоре должно быть четко определено, в какой срок и в каком порядке осуществляется приемка и сдача работ в целом, а также отдельного этапа.

После принятия работ риск случайной гибели или повреждения переходит к заказчику. Такие же правовые последствия возникают после принятия отдельного этапа работ, то есть заказчик несет ответственность, например, за уничтожение результата конкретных работ.

Процесс сдачи и приемки работ в случае, когда недостатки не были обнаружены, заканчивается подписанием акта. Данный документ подписывается обеими сторонами соглашения.

При обнаружении недостатков, которые препятствуют использованию построенного объекта в целях, предусмотренных договором, заказчик должен сообщить об этом подрядчику. Если подрядчик не имеет возможности устранить их, то заказчик имеет право не принимать работы. В случае необоснованного отказа заказчика от приемки объекта – у подрядчика, в соответствии с п.4 ст. 753 ГК РФ, существует право подписания одностороннего акта.

В договоре должны быть прописаны сроки начала и окончания работ. Если проект долгосрочный, не лишним будет расписать весь процесс выполнения работ по этапам.

Предмет договора распространяется на три категории:

• заново созданный или уничтоженный продукт, например построенный коттедж либо его демонтаж;
• восстановленное качество продукта, например, отремонтированный кондиционер;
• иной результат, например, составление сметной документации.

• Предмет договора. В этом пункте указывается наименование и объем работ;
• Срок действия — сроки вступления в силу и окончание догворенностей;
• Права и обязанности сторон. Пункт отражает какие обязательства несет заказчик и исполнитель;
• Срок исполнения. Здесь прописываются сроки начала и окончания работ;
• Стоимость и порядок расчета. Этот пункт включает в себя полную стоимость работ, которые следует оплатить заказчику, а так же раскрывает условия и все нюансы оплаты за дополнительно произведенные работы;
• Порядок сдачи и приема работ. В этом пункте описывается этапы сдачи выполненных работ и процесс приема их заказчиком;
• Гарантия качества. Как правило, указывается гарантированный исполнителем срок, в течении которого все будет функционировать без поломок;
• Ответственность сторон. Здесь разграничиваются сферы ответственности между работодателем и работником;
• Основания и порядок расторжения соглашения. Этот пункт освещает возможные варианты досрочного расторжения договора;
• Разрешение споров. Указываются возможные варианты разрешения спорных ситуаций и вид органа, который может урегулировать разногласия;
• Форс-мажор. Этот пункт регламентирует действия сторон при возникновении ситуаций, на которые ни одна из сторон никак не может повлиять.
• Приложения. В этом разделе указывается перечень документов, в соответствии с которыми заказчик принимает работы, например акты сдачи-приемки.

В конце договора прописываются реквизиты каждой из сторон заключаемого договора:

• ФИО полностью, адрес регистрации, паспортные данные для физического лица;
• полные реквизиты компании (ИНН, номер расчетного счета и т.д.) для юридического лица.

Обоюдное согласие на заключение сделки в рамках договора подряда закрепляется подписями каждой из сторон.

Оплата налоговых взносов зависит от того, кто является участниками сделки:

1. Исполнитель — физическое лицо. Работодатель удерживает НДФЛ 13% от суммы договора. Исполнитель должен понимать, что на руки получит сумму меньше, чем прописана в договоре.
2. Исполнитель — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. В таком случае, исполнитель самостоятельно уплачивает все налоги, в соответствии с системой налогообложения, которая выбрана им.
3. Если заказчиком является частное лицо, то налоги выплачивает исполнитель.

При заключении договора подряда следует внимательно изучить все тонкости и максимально подробно прописать все пункты, что бы избежать неоднозначных ситуаций, разрешать которые придется в судебном порядке.

Источник: lawyers-law.ru