принять в собственность объект долевого строительства.
1.2. Застройщик осуществляет строительство многоквартирного дома на
(указать документы, являющиеся основанием для строительства)
— Договора аренды земельного участка, предоставленного для
строительства многоквартирного дома, от ____________ N _________________,
зарегистрированного в Едином государственном реестре прав _______________
номер государственной регистрации)
— разрешения на строительство ______________________________________
(указать дату выдачи и орган выдавший
— проектно-сметной документации, утвержденной ______________________
орган, утвердивший проектную документацию)
— проектной декларации, опубликованной _____________________________
(указать дату и издание,
в котором была опубликована проектная декларация)
1.3. Участник долевого строительства ознакомлен с проектной
1.4. Объектом долевого строительства является (двух, трехкомнатной)
Новый подход учета договоров участия в долевом строительстве
квартира, расположенная в подъезде N _______, на ________________, общей
площадью по проекту _________________ кв. м, жилой площадью _______кв. м,
N _____ квартиры _______________________________________________________.
(при наличии данных на момент подписания договора)
Расположение объекта долевого строительства указано на плане создаваемого
объекта, которое прилагается к настоящему договору и является его
Адрес Объекта долевого строительства, его характеристики могут быть
уточнены после окончания строительства многоквартирного дома, в составе
которого находится объект долевого строительства, и получения разрешения
на его эксплуатацию. При этом площадь Объекта долевого строительства
уточняется по данным технической инвентаризации.
1.5. Участник долевого строительства обязуется внести денежные
средства с размере _____________________________________ руб. в порядке и
(указать сумму цифрами и прописью)
в сроки, установленные разделом 2 настоящего договора, и после получения
Застройщиком разрешения на эксплуатацию многоквартирного дома, принять
Объект долевого строительств в собственность. Сумма, подлежащая уплате
Участником долевого строительства складывается из:
стоимости строительства из расчета стоимости строительства одного
квадратного метра в общей площади Объекта долевого строительства, которая
составляет ____________________________________ руб. за 1 кв. м.
(указать сумму цифрами и прописью)
оплаты услуг Застройщика — в размере _______________________________
(указать сумму цифрами и
1.6. Застройщик обязуется ввести многоквартирный дом в эксплуатацию
в соответствии с графиком производства работ с учетом норм продолжения
строительства согласно требованиям СниП в срок __________________________
и в срок _________________________ передать объект долевого строительства
🔷Договор долевого участия ➤ДДУ на что обратить внимание в 2019 🔷АСК — квартиры от застройщика
Участнику долевого строительства.
2. Срок и порядок уплаты денежных средств
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.5. договора, Участник
долевого строительства перечисляет на расчетный счет Застройщика
(установить порядок перечисления денежных средств: единовременно,
поэтапно в соответствии с графиком платежей и т.д.)
Обязательства Участника долевого строительства по оплате стоимости
Объекта долевого строительства считаются полностью исполненными после
внесения денежных средств в полном объеме на счет Застройщика.
2.2. Размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого
строительства для создания Объекта долевого строительства, определенный в
п. 1.5. договора, является фиксированным и изменению не подлежит. Размер
денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства,
может быть изменен в случаях, предусмотренных п. 2.3. настоящего
Если размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого
строительства, не является фиксированным, то об этом следует указать в
договоре и определить условия, при которых цена договора подлежит
2.3. Фактическая площадь Объекта долевого строительства,
приобретаемого Участником долевого строительства, уточняется после
получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию в
соответствии с обмерами, произведенными организацией технической
Если по результатам обмера площадь Объекта долевого строительства
больше площади, указанной в пункте 1.4. договора, Участник долевого
строительства обязан внести дополнительные денежные средства в размере,
определяемом пунктом 1.5. договора.
Если по результатам обмера площадь Объекта долевого строительства
меньше площади, указанной в пункте 1.4. договора Застройщик обязан
возвратить Участнику долевого строительства разницу между фактически
внесенными им денежными средствами и денежными средствами, необходимыми
для строительства Объекта долевого строительства.
3. Гарантии качества
3.1. Застройщик обязуется осуществлять строительство жилого дома в
соответствии с проектно-сметной документацией, градостроительными и
строительными нормами и правилами, сроками строительства, обеспечить ввод
дома в эксплуатацию и получение Участником долевого строительства в
собственность Объекта долевого строительства, отвечающего
характеристикам, указанным в пункте 1.4. договора и требованиям
технического и градостроительного регламента, проектной документации.
3.2. Срок гарантии по качеству Объекта долевого строительства
(указать срок, который не может составлять менее пяти лет)
с момента подписания акта приема передачи Объекта долевого строительства
(или с другого момента, который стороны установят в договоре).
4. Обязанности сторон
4.1. Застройщик обязуется:
4.1.1. Осуществить комплекс организационных и технических
мероприятий, направленных на обеспечение строительства многоквартирного
дома в соответствии с проектной документацией и сроками строительства и в
установленном порядке получить разрешение на его эксплуатацию.
4.1.2. Предоставлять по требованию Участника долевого строительства
всю необходимую информацию о ходе строительства.
4.1.3. После получения разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома передать Участнику долевого строительства Объект
долевого строительства в срок, установленный пунктом 1.6. договора, по
акту приема — передачи.
4.1.4. Представить в орган по государственной регистрации документы,
необходимые для регистрации настоящего договора и для регистрации права
собственности Участника долевого строительства на Объект долевого
строительства и перед равно с ним связанного права общей долей
собственности на общее имущество.
4.1.5. Передать Объект долевого строительства соответствующий по
качеству требованиям технических и градостроительных регламентов,
проектной документации, пригодным для использования в качестве жилого
4.2. Участник долевого строительства обязуется:
4.2.1. Внести денежные средства в объеме, в порядке и в сроки,
установленные настоящим договором.
4.2.2. В срок установленный договором принять Объект долевого
строительства от Застройщика.
4.2.3. По предъявлению эксплуатирующими организациями счетов на
оказание коммунальных услуг по окончанию строительства многоквартирного
дома и передачи Застройщиком Объекта долевого строительства, оплатить все
расходы по коммунальным и другим эксплуатационным услугам.
4.2.4. Уведомить Застройщика в случае уступки права требования
Объекта долевого строительства по настоящему договору третьему лицу.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязательств по настоящему договору сторона, не исполнившая своих
обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана
уплатить другой стороне предусмотренные Федеральным законом «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ неустойки (штрафы, пени) и возместить в
полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.
5.2. В случае нарушения установленного договорам срока внесения
платежа Участник долевого строительства уплачивает Застройщику неустойку
(пени) в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения
обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
Участнику долевого строительства Объекта долевого строительства
Застройщик уплачивает Участнику долевого строительства неустойку (пени) в
размере одной семидесятипятой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от
цены договора за каждый день просрочки.
5.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих полному или частичному исполнению обязательств по данному
договору, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в
течение которых будут действовать такие обстоятельства.
5.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают
пожары, стихийные бедствия природного и техногенного характера,
забастовки, военные действия, издание законодательных и нормативных
актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с моментом заключения
5.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, стороны
освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее
6. Уступка прав по договору
6.1. Участник долевого строительства вправе уступить свои права по
договору третьему лицу только после уплаты им цены договора или
одновременно с переводом долга на нового участника строительства. О
переходе прав по настоящему договору Участник долевого строительства
обязан в письменной форме уведомить Застройщика в _______________________
6.2. Уступка Участником долевого строительства прав по договору
допускается до момента подписания сторонами передаточного акта или иного
документа о передаче Объекта долевого строительства.
6.3. Уступка прав по настоящему договору подлежит государственной
регистрации в Едином государственном реестре прав.
7. Прочие условия
7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта
долевого строительства до его передачи Участнику долевого строительства
7.2. В случае смерти Участника долевого строительства его права и
обязанности по договору входят в состав наследства и переходят к
наследникам Участника долевого строительства.
7.3. Споры, возникшие между сторонами, решаются сторонами путем
переговоров. При не достижении согласия спор передается на разрешение
соответствующего судебного органа с соблюдением правил подведомственности
7.3. Можно установить досудебный порядок урегулирования споров.
Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок
урегулирования спора. В течение 30 дней со дня поступления
рассматриваются только документы, поступившие в письменном виде.
Претензии подаются через почту, заказными письмами с уведомлением о
вручении. Иной порядок подачи и рассмотрения претензий не предусмотрен.
7.4. С момента регистрации настоящего договора право аренды
земельного участка, указанного в п. 1.2. договора, находится в залоге у
участника долевого строительства.
8. Срок действия и порядок изменения, расторжения договора
8.1. Договор подлежит государственной регистрации в Едином
государственном реестре прав, вступает в силу с момента его регистрации,
подписания и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на
себя обязательств надлежащим образом.
8.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
Все изменения договора оформляются путем подписания сторонами соглашения
в виде одного документа, которое является неотъемлемой частью настоящего
8.3. Систематическое нарушение участником долевого строительства
сроков внесения платежей по настоящему договору более чем три раза в
течение двенадцати месяцев или просрочка платежа в течение более чем три
месяца является основанием для предъявления застройщиком требования о
расторжении договора в судебном порядке.
8.4. Участник долевого строительстве вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ.
8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и третий экземпляр — для
хранения в _____________________________________________________________.
Источник: monaco.move.ru
Тендер 228186906 — Союз арбитражных управляющих «Созидание» объявляет тендер: Продажа имущества должника: Право требования по Договору участия в долевом строительстве № 51 от 12 марта 2015 года заключенного с ООО «ПОБЕДА» ИНН 2128016093 (признано банкротом, требование не включено в реестр требований кредиторов), на нежилое помещение, под условным номером 4, на втором этаже, расчетной проектной площадью 305,6 кв.м., расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Калинина, позиция 83, , Остаток задолженность Литфулина Раиля Нуризановича и Литфулиной Сания Аббясовны в размере 1 282 194,42 рублей (по состоянию на 29.03.2022), подтвержденной Борским городским судом Нижегородской области от 11.05.2011
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Источник: www.bicotender.ru
Вице-мэр Ефимов: инвесторы построят в Москве по договорам участия 73 школы и детсада
Инвесторы построят по договорам участия в Москве 73 школы и детских сада почти на 31 тысячу мест. Инвестиции в эти проекты составят почти 53 миллиарда, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что договоры участия, в рамках которых в городе появятся новые школы и детсады согласовали с января по сентябрь этого года. Инвесторы построят объекты и передадут их в собственность Москвы, пояснил Ефимов.
По словам министра правительства столицы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, 35 школ и детских садов возведут в ТиНАО, они рассчитаны на 18,4 тысячи человек.
«Внутри МКАД учебные заведения на 12,5 тысячи мест расположатся в семи округах: десять — на юго-востоке столицы, восемь — на северо-востоке, шесть — на западе, пять — на юге, четыре — на северо-западе, три — на севере и два — на востоке», — уточнил Гаман.
Механизм обеспечения жителей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой с помощью договоров участия в развитии и благоустройстве территории столицы действует с февраля прошлого года.
Он работает следующим образом: девелоперы после заключения таких договоров должны создать и передать Москве необходимые сооружения в рамках проектов строительства жилья.
Причем проекты планировки территорий, где будет застройка, составляют с учетом того, что инвестор обязан обеспечить новые жилые районы социальной инфраструктуры. Застройщик при этом может самостоятельно содержать и эксплуатировать здания или передать их городу.
Источник: 360tv.ru