Номинированный материал в строительстве

Одним из элементов, обусловливающих известную сложность подрядных отношений, является традиционная вовлеченность в них третьих лиц, прежде всего тех, которых подрядчик (генеральный подрядчик) привлекает к исполнению своих обязательств (субподрядчиков).

Ситуация усложняется, если заказчик в той или иной мере намерен вмешиваться в процесс назначения субподрядчиков или в ход исполнения ими обязательств. Необходимость такого участия заказчика может, в частности, определяться:

1. желанием с большей вовлеченностью контролировать процесс реализации проекта, в особенности: в части сроков и бюджета;
2. стремлением расширить перечень рисков, управляемых командой заказчика;
3. необходимостью обеспечить преемственность, требуемый заказчику уровень компетенции и опыта при исполнении договора подряда.

Вмешательство заказчика в отношения, связанные с выбором субподрядчиков, чаще всего осуществляется путем непосредственного их назначения (номинирования) или через реализацию различных инструментов одобрения субподрядчиков, предлагаемых генеральным подрядчиком. В законе все эти механизмы не находят прямого закрепления, но широко применяются на практике в самых разных вариантах.

Эпоха строительства пирамид глазами археологов XXI века. Максим Лебедев

При этом важно учитывать, что разные формы взаимодействия участников названных отношений влекут за собой отличающиеся юридически значимые последствия. Как будет показано ниже, отсутствие понимания таких различий может повлечь за собой неправильную трактовку как самих складывающихся правоотношений, так и их практических результатов.

Для понимания всего разнообразия форм участия заказчика в выборе субподрядчиков, прежде всего, нужно различать ситуации:

(a) параллельного подряда; и

(b) назначения (номинирования) или одобрения субподрядчиков заказчиком.

Параллельный подряд

Случай (а) прямо предусмотрен пунктом 4 статьи 706 ГК РФ, согласно которой «с согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами». В этой ситуации заказчик устанавливает прямые договорные связи с подрядчиками, которые работают наряду, т.е. параллельно с генеральным подрядчиком (отсюда и предлагаемое название «параллельный подряд»). Ответственность такие прямые подрядчики несут непосредственно перед заказчиком, ему же они осуществляют сдачу результатов, к нему вправе предъявлять требования об оплате выполненных работ и т.д.

Решение заказчика в пользу назначения прямых подрядчиков, действующих наряду с генеральным подрядчиком, может быть обусловлено различными причинами, в том числе:

(1) необходимостью выполнения отдельных работ, которые заказчик хочет контролировать непосредственно, в силу их важности или особого характера (часто в таком качестве привлекаются проектировщики, подрядчики выполняющие специализированные работы, например, работы по установке сигнализации и/или охранных систем, по разработке/настройке специального программного обеспечения, проведению нетипичных изысканий, аудиту особых объектов и т.п.);

Презумпция ответственности подрядчика за качество строительных работ действует на срок гарантий.

(2) лучшим (по сравнению с генподрядчиком) знанием заказчиком специфики соответствующих работ или сегмента бизнеса, наличием у заказчика особой экспертизы (так, заказчик, оперирующий гостиничным бизнесом, может напрямую нанять подрядчика, выполняющего дизайн или элементы внутренней отделки, т.к. лучше понимает потребности своей отрасли);

(3) оптимизацией общей цены работ и/или условий оплаты: например, если заказчику, в отличие от генерального подрядчика, доступны скидки, специальные ценовые условия, возможность зачета встречных требований и т.п.

Подчиняясь непосредственно заказчику, прямые (параллельные) подрядчики не смогут избежать взаимодействия с генеральным подрядчиком.

Во-первых, генподрядчик должен, в силу прямого указания закона, дать согласие на привлечение заказчиком любого прямого подрядчика (пункт 4 статьи 706 ГК РФ). Нарушение этого правила потенциально может повлечь за собой:

(а) недействительность договора между заказчиком и прямым подрядчиком (см., например, определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 18.12.2019 по делу № 88-2283/2019, апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 25.09.2014 по делу № 33-12929/2014: «Заключение дополнительных договоров подряда без согласия генерального подрядчика противоречит положениям пункт[а] 4 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поэтому, договоры подряда … являются ничтожными»); и/или

(б) возможность для заказчика предъявить требование о возмещении убытков (см., например, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 13.08.2015 по делу № А65-28128/2014).

С учетом указанных негативных последствий логично возникает вопрос о том, могут ли стороны своим соглашением изменить правило пункта 4 статьи 706 ГК РФ и дать заказчику возможность не получать в каждом отдельном случае согласия генподрядчика на заключение прямых договоров с другими подрядчиками.

С одной стороны, указанная норма не сформулирована как очевидно диспозитивная (не содержит, например, прямого указания, что «иное может быть установлено договором»). Однако, согласно пункту 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах», если норма не содержит явно выраженного запрета на установление соглашением сторон условия договора, отличного от предусмотренного в ней, и отсутствуют критерии императивности, указанные в пункте 3 данного постановления, она должна рассматриваться как диспозитивная. Это дает основание считать, что «…исходя из смысла нормы … само это согласие [согласие генерального подрядчика] может быть дано заранее (в том числе и в форме соответствующего договорного условия). Следовательно, в этой части норма является диспозитивной».[1]

Таким образом, договором генерального подряда можно предусмотреть условие о том, что генподрядчик заранее дает согласие на привлечение заказчиком любых прямых (параллельных) подрядчиков для выполнения тех или иных объемов / этапов / видов работ, и что получения отдельного согласия в каждом конкретном случае не требуется. При таком подходе в будущем не нужно будет беспокоиться о получении согласования генподрядчиком на наем заказчиком прямых (параллельных) подрядчиков.

Во-вторых, работы на площадке, особенно в рамках сложного, комплексного объекта, неизбежно будут пересекаться друг с другом и должны быть координированы либо самим заказчиком, либо генеральным подрядчиком. Без четких правил распределения объемов работ и обеспечения их согласованности велик риск того, что некоторые работы останутся невыполненными, а подрядчики будут «перекидывать» ответственность друг на друга в попытке ее избежать.

Ярче всего такую ситуацию можно продемонстрировать на примере заключения заказчиком прямого договора с проектировщиком. В самом простом варианте проектировщик выполняет проектирование и передает результаты заказчику, который, в свою очередь, передает их генподрядчику для последующей организации и выполнения монтажных или строительных работ. Но тогда, в отношениях с генеральным подрядчиком, заказчик вынужден будет принять на себя риски, связанные с возможными недостатками проектной документации. При таком подходе генеральный подрядчик будет стремиться при каждом удобном случае ссылаться на явные или мнимые недостатки проектирования, а заказчик окажется в крайне невыгодном положении промежуточного лица в спорах о недостатках работ (в отношениях «проектировщик – заказчик», с одной стороны, и «заказчик – генеральный подрядчик», с другой).

С целью исключения подобного сценария, в интересах заказчика будет закрепление в договоре прямой обязанности генподрядчика рассмотреть подготовленную проектировщиком проектную документацию и либо (i) подтвердить отсутствие к ней замечаний, либо (ii) предоставить такие замечания исчерпывающим образом в установленный договором срок (это, например, может быть зафиксировано как отдельная часть объема работ генподрядчика).

В будущем такое договорное решение лишит генподрядчика аргумента о том, что причиной недостатков в результатах работ стали ошибки проектирования, выполненного прямым подрядчиком заказчика, а значит и отвечать за них должен сам заказчик, а не генподрядчик.

Еще одним хорошим вариантом решения проблемы «перекидывания ответственности» может стать непосредственное возложение на генподрядчика ответственности за качество работ, выполняемых прямыми подрядчиками. С одной стороны, норма пункта 4 статьи 706 ГК РФ директивно предусматривает, что отдельно привлеченные заказчиком подрядчики несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение работы непосредственно перед заказчиком. С другой, ничего не мешает использовать, например, механизм поручительства генерального подрядчика по обязательствам прямых подрядчиков.[2] В этом случае генеральный подрядчик обязывается отвечать перед заказчиком за исполнение прямым (параллельным) подрядчиком его обязательства (основного обязательства).

Возможность обеспечения поручительством, в том числе, неденежных обязательств предусмотрена, в частности, пунктом 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 45 «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве». Однако нужно учитывать, что согласно тому же пункту, «в случае обеспечения неденежных обязательств поручительством обязанность поручителя исполняется им так же, как и при обеспечении денежного обязательства, — в денежной форме». То есть потребовать от генподрядчика переделать проект (устранить выявленные недостатки) не получится.

Если включить проверку проектной документации в объем работ генерального подрядчика или закрепить его поручительство не удается, заказчику остается полагаться на статью 716 ГК РФ, предусматривающую обязанность генподрядчика предупредить об обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ, а значит, среди прочего, предупредить о дефектах проектирования. В этом случае заказчику стоит прямо указать в договоре генерального подряда на такую обязанность контрагента применительно к предоставленной заказчиком проектной документации. Это позволит переложить на генерального подрядчика, как минимум, риски несвоевременного или ненадлежащего предупреждения (см. статью 716 ГК РФ).

Далее. Для того чтобы снизить вероятность конфликта, связанного с перераспределением ответственности между генподрядчиком и параллельными подрядчиками, важным правовым механизмом для заказчика будет возложение на генподрядчика прямой договорной обязанности по координации работ, выполняемых прямыми подрядчиками. В судебной практике такая «… общая организация и координация работ на объекте…» допускается и рассматривается как самостоятельная услуга генподрядчика (см., например, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2017 № 09АП-61721/2016 по делу № А40-135402/2016).

Таким образом, с точки зрения степени (уровня) собственного риска заказчика, обусловленного одновременным участием в выполнении работ и генерального подрядчика, и прямых (параллельных) подрядчиков, возможны следующие ситуации:

1. Минимальный возможный уровень риска для заказчика: если заказчику удается возложить на генподрядчика все риски, связанные с невыполнением / некачественным выполнением работ прямыми подрядчиками: через экспертизу и подтверждение результатов или через механизм поручительства генподрядчика;
2. Средний уровень риска для заказчика: если на генподрядчика возлагается обязанность по координации работ прямых подрядчиков;
3. Максимальный уровень риска для заказчика: когда осуществление контроля и координации работ генподрядчика и прямых подрядчиков осуществляется непосредственно заказчиком.

Соответственно, структура рисков генерального подрядчика будет выглядеть зеркально – от максимального к минимальному по списку выше.

Ситуацию найма заказчиком прямых подрядчиков следует отличать от так называемого номинирования субподрядчиков. Цели, правовые особенности складывающихся отношений и их последствия в двух названных случаях будут принципиально различными.

Некоторые исследователи ошибочно полагают, что в тексте статьи 706 ГК РФ в части возможности для заказчика привлечь прямых подрядчиков, скрывается, в действительности, некорректно реализованное стремление урегулировать именно ситуацию номинирования субподрядчиков. Так, И.И. Зикун пишет по этому поводу «Относимость п. 4 ст. 706 ГК РФ к генеральному подряду и субподряду спорна, так как о субподрядчике в этом пункте не сказано ни слова, и остается только догадываться, можно ли считать выбранное заказчиком «другое лицо» субподрядчиком или нет. В этой части исторический законодатель попытался решить проблему номинации… но сделал это не совсем логично».[3]

На самом деле смешивать эти две опции нельзя: у каждого из вариантов свои задачи и преимущества.

Назначение (номинирование) и одобрение субподрядчиков

В отличии от прямых подрядчиков, назначаемые или номинируемые заказчиком субподрядчики не имеют с ним непосредственных договорных отношений.

Генподрядчик остается лицом, ответственным перед заказчиком за исполнение обязательств субподрядчиком, и наоборот. Что, впрочем, не исключает право заказчика и субподрядчика предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком (однако только при условии, что такое право будет предусмотрено договорами (п. 3 ст. 706 ГК РФ).

Наличие у заказчика возможности тем или иным образом повлиять на выбор субподрядчиков и связанные с этим преимущества, трудно переоценить. Главное – это позволяет заказчику, при сохранении единого центра ответственности и коммуникаций в лице генерального подрядчика: (i) активно участвовать в определении лиц, которые будут непосредственно выполнять конкретные работы, и (ii) определять, среди прочего, отдельные условия выполнения таких работ.

В целом, субподрядчиков, по принципу степени влияния заказчика на решение о заключении с ними договора субподряда, можно разделить на три типа:

1. Собственные субподрядчики – назначаются исключительно по усмотрению и решению генерального подрядчика, без какого-либо вмешательства со стороны заказчика;
2. Номинированные субподрядчики – предварительно выбранные заказчиком субподрядчики, прямо поименованные в договоре генерального подряда и назначенные для выполнения определенных работ;
3. Одобренные субподрядчики – субподрядчики, в отношении которых у заказчика также существует возможность повлиять на их выбор, но в менее жестком формате, чем в предыдущем случае. Здесь заказчик обычно договаривается с генподрядчиком о включении в договор генерального подряда некоторого, заранее определенного круга потенциальных субподрядчиков (как минимум двух), которых заказчик считает приемлемыми для выполнения соответствующих работ. В дальнейшем генподрядчик имеет возможность выбрать контрагента из числа таких, предварительно одобренных субподрядчиков без отдельного, дополнительного согласования с заказчиком.

В случаях 2) и 3) выше заказчиком, кроме всего прочего, может быть проведена некоторая предварительная работа с субподрядчиками (по обсуждению с ними объемов работ, цены, сроков и др.) и даже получены от потенциальных субподрядчиков предварительные предложения о выполнении работ (технико-коммерческие предложения и т.п.).

В российской практике чаще встречаются такие формы участия заказчика в определении структуры генподрядных отношений как (i) предварительное одобрение кандидатуры субподрядчика(ов) по запросу генподрядчика, предшествующему заключению соответствующего субподрядного договора; или (ii) определение условий, которые генеральный подрядчик обязан включить в будущие договоры субподряда. Ниже будет показано, почему эти распространенные на практике варианты защиты интересов заказчика уступают и номинированию субподрядчиков, и их предварительному одобрению в самом договоре генерального подряда.

Очевидно, что построение генподрядных отношений исключительно с участием собственных субподрядчиков генподрядчика сопряжено для заказчика с очевидными рисками: (а) заказчик не знает, кто будет выполнять конкретные работы, каков уровень квалификации исполнителя, есть ли у него опыт в похожих проектах; (б) заказчик может столкнуться с неудовлетворительным финансовым положением субподрядчика, выбранного исключительного генподрядчиком, с риском банкротства субподрядчика в ходе реализации проекта; (в) заказчик может оказаться недоволен репутационным статусом субподрядчика, негативным комплаенсом последнего (в т.ч. санкционным), коррупционной составляющей или даже наличием конфликта интересов.

Все описанные моменты могут напрямую отрицательным образом сказаться на интересах заказчика: на качестве работ, сроках их выполнения, цене проекта, а могут повлечь для заказчика и вовсе неприемлемые риски – такие, например, как ущерб деловой репутации заказчика (в частности, если субподрядчик не создает нормальных условий труда и быта для собственных работников и информация о тяжелом положении работников попадает в публичное пространство в связке с информацией о проекте заказчика, на котором такие работники задействованы) или риски вторичных санкций для заказчика (при привлечении генподрядчиком субподрядчика, находящегося под санкциями).

Поэтому в интересах заказчика всегда будет в той или иной форме участвовать в определении кандидатур субподрядчиков и даже иногда – некоторых ключевых условий выполнения субподрядных работ.

К сожалению, такой инструмент предварительного договорного согласования субподрядчиков заказчиком не может эффективно заменить назначения (номинирования) или одобрения субподрядчиков в договоре генерального подряда. Минусами, как с позиции заказчика, так и с точки зрения интересов проекта в целом, такого предварительного договорного согласования субподрядчиков заказчиком являются:

(а) невынужденная потеря времени и административных ресурсов в ходе процесса реализации проекта: вместо того, чтобы сосредоточиться на выполнении работ, стороны вынуждены тратить ресурсы на сбор необходимой информации по каждому субподрядчику, предоставление такой информации заказчику, ее анализ специалистами заказчика и ожидание обратной связи генеральным подрядчиком;

(б) потенциально возможные споры между заказчиком и генподрядчиком в связи с необоснованным, по мнению последнего, отказом заказчика от согласования субподрядчика;

(в) риск нарушения самим заказчиком сроков согласования, что дает генеральному подрядчику вполне легальное основание сдвинуть вправо сроки выполнения работ;

(г) риск несогласования заказчиком предложенных субподрядчиков по вполне объективным причинам с предоставлением обоснованных возражений в отношении предложенных кандидатур, что также «переносит вправо» сроки выполнения работ в связи с отсутствием исполнителей.

Другим альтернативным договорным механизмом, направленным на управление рассматриваемыми рисками заказчика, является включение в договор условий о том, что все привлекаемые генподрядчиком субподрядчики должны соответствовать определенным, согласованным в договоре критериям. Сюда относятся, в первую очередь, различные критерии профессионального соответствия (как например, наличие заранее обозначенного количества собственного персонала и механизмов, присутствие в штате субподрядчика специалистов определенной квалификации, в том числе, имеющих подтверждение такой квалификации (аттестация, сертификация, лицензия, ученая степень и т.п.), предыдущий опыт реализации аналогичных проектов и т.д.). Также в качестве таких критерием могут устанавливаться финансовые требования, юрисдикция, присутствие на определенных рынках и работа на них установленный временной период и, потенциально, многое другое, в зависимости от пожеланий заказчика, особенностей выполняемых работ и т.п.

Очевидно, что и такой подход в договоре подряда не заменяет прямое номинирование или предварительное одобрение субподрядчиков. С одной стороны, предусмотреть в договоре исчерпывающим образом все потенциально важные критерии для определения приемлемости будущего субподрядчика – довольно нетривиальная задача, в выполнении которой легко допустить ошибку, упустить что-то значимое. С другой, определение таких критериев недостаточно конкретным или неисчерпывающим образом создаст немитигируемые риски для обеих сторон: для генподрядчика – риск предъявления заказчиком дополнительных требований, прямо не закрепленных в договоре и, на этом основании, — риск оспаривания заказчиком факта привлечения субподрядчика, для заказчика – риск неполного соответствия привлеченного субподрядчика желаемым критериям.

Резюмируя, можно утверждать, что ни один из популярных договорных механизмов, указанных выше, не способен в полной мере заменить номинирование или одобрение субподрядчиков в самом договоре генерального подряда.

Итак, номинирование или назначение субподрядчиков в самом первом приближении представляет собой прямое указание в договоре генерального подряда субподрядчиков для выполнения определенных работ (всех или, чаще, отдельных, наиболее значимых работ или специальных работ). Номинирование субподрядчика – это уникальная возможность для заказчика определить лицо, непосредственно выполняющее работы, но при этом не принимать на себя риски неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств таким выбранным лицом; другими словами – выбрать исполнителя, но не нести риски, связанные с таким выбором.

Процесс номинирования субподрядчиков представляет собой:[4]

1. Определение в договоре генерального подряда конкретного субподрядчика для выполнения определенных работ (номинированные работы). Чаще всего такое определение осуществляется путем включения списка субподрядчиков и номинированных работ в виде специального приложения к договору генерального подряда (см., например, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.02.2022 № Ф09-10401/21 по делу № А07-14074/2020);
2. Номинирование субподрядчиков должно осуществляться в договоре генерального подряда в соответствии с общими правилами индивидуализации субъекта права – через указание не только фирменного наименования, но и других идентифицирующих признаков (адрес места нахождения, ОГРН, ИНН). Делать это нужно во избежание в дальнейшем спора об избранной кандидатуре номинированного субподрядчика;
3. Определение номинированных работ также должно осуществляться со ссылкой на задание/техническое задание к договору генерального подряда: такие работы должны быть поименованы точно в соответствии с условиями задания, сформулированного для генерального подрядчика, в противном случае нельзя исключать в будущем возникновения споров об объеме работ, переданных номинированному субподрядчику. Например, если в самом договоре генерального подряда указано «монтаж лифтового оборудования», а в приложении с номинированным для этих работ субподрядчиком работы указаны с разбивкой по видам оборудования (монтаж строительной части лифта и механического оборудования лифта), то есть значительный риск возникновения в дальнейшем спора о принадлежности и стоимости работ, например, по монтажу электрооборудования лифтовой шахты, т.к. последнее технически не относится ни к строительной, ни к механической части.

Номинированных субподрядчиков следует отличать от одобренных: различие, конечно, не является нормативным или принципиальным, но на практике сводится, главным образом, к тому, что в случае с одобренными субподрядчиками заказчик и генподрядчик определяют для каждого соответствующего вида работ несколько потенциальных кандидатур субподрядчиков (как правило, не менее двух). Если в случае с номинированием субподрядчика у генподрядчика есть обязанность заключить договор субподряда с определенным лицом, то в случае с одобренными субподрядчиками – существует возможность выбора среди заранее одобренных заказчиком кандидатур, что, без сомнения, предоставляет генподрядчику больший комфорт и смягчает некоторые риски номинирования, о которых речь пойдет ниже.

При номинировании, как, впрочем, и при одобрении субподрядчиков, заказчик имеет возможность участвовать не только в выборе кандидатур, но и в определении некоторых условий договоров с такими субподрядчиками.[5]

Среди таких условий, включаемых в договоры генерального подряда в отношении номинированных субподрядчиков могут, в частности, быть:[6]

1. Цена номинированных работ (имеет значение особенно при установлении приблизительной цены, когда цена работ формируется как сумма стоимости работ субподрядчиков и генподрядчика (если он выполняет работы сам). Такой подход позволит заказчику контролировать стоимость проекта);
2. Размер аванса, выплачиваемого номинированному субподрядчику и условия его использования;
3. Условия о возможности передачи договора субподряда заказчику или третьему лицу при наступлении определенных условий;
4. Указание на конкретное оборудование, материалы или технологию производства работ, которые должен использовать субподрядчик и др.

В указанных случаях генеральный подрядчик должен будет обеспечить включение в договоры субподряда с номинированными субподрядчиками согласованных с заказчиками условий.

Необходимо учитывать, что определение таких условий для номинированных субподрядчиков потенциально может нести риски для генерального подрядчика, в том числе, финансовые. В качестве наглядной иллюстрации можно рассмотреть следующее дело: стороны определили цену работ по проекту как цену работ номинированного субподрядчика плюс процент за управление со стороны генподрядчика, который выделяется в акте выполненных работ отдельной строкой.

Рассматривая формирование цены работ суд установил, что соотношение стоимости услуг по организации и координации выполнения работ номинированными субподрядчиками к стоимости выполненных работ номинированными субподрядчиками составляет 140%, то есть услуги генподрядчика по организации и координации выполнения работ субподрядчиками, номинированными заказчиком, несоразмерны со стоимостью работ, выполненных номинированными субподрядчиками. Суд пришел к выводу, что услуги по организации и координации выполнения работ номинированными субподрядчиками, представляющие собой, как следует из пояснений генподрядчика, прочие расходы (накладные, сметную прибыль), не имеют разумного обоснования. Соответственно, стоимость строительства была признана судом завышенной, что повлекло негативные налоговые последствия для генерального подрядчика (см. постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 29.12.2017 № 02АП-6707/2017 по делу № А29-9496/2016. Тот же риск продемонстрирован в деле по постановлению Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26.04.2018 № Ф01-1306/2018 по делу № А29-9496/2016).

Сам по себе факт номинирования субподрядчиков может быть сопряжен и с рядом других рисков и правовых неопределенностей.

(А) Так, при номинации субподрядчика генеральный подрядчик обязан заключить договоры субподряда с таким субподрядчиком и на условиях, определенных заказчиком в договоре генерального подряда. Что делать, если генеральный подрядчик не заключит / не сможет заключить такой договор (например, не способен будет согласовать условия с субподрядчиком) или заключит договор с другим субподрядчиком в нарушение указания договора генерального подряда?

Конечно, для генерального подрядчика это будет прямым нарушением договора. Ответственность за такое нарушение целесообразно предусматривать в самом договоре, иначе заказчик сможет рассчитывать только на общее требование о возмещении убытков. В качестве возможного варианта договорной ответственности можно предусмотреть штраф в виде твердой денежной суммы. Так, по одному из дел, в договоре было предусмотрено право генерального подрядчика привлекать субподрядчика только с письменного согласия генподрядчика; за нарушение указанного обязательства был предусмотрен штраф в размере 50 000 руб. за каждый случай (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21.03.2019 № Ф06-23478/2017 по делу № А55-2698/2017). Поскольку номинирование субподрядчика – это, по существу, заранее данное заказчиком согласие на найм соответствующего лица, такая же ответственность может работать и в случае с нарушением генподрядчиком обязательства по привлечению номинированных субподрядчиков.

Но может ли рассматриваемое ограничение, установленное договором генерального подряда, иметь эффект на третьих лиц (другого, фактически нанятого субподрядчика и/или номинированного субподрядчика)? А именно – может ли сделка, заключенная в нарушение договора генерального подряда не с номинированным (или одобренным), а с другим субподрядчиком, быть признана недействительной?

В принципе, сделка, совершенная в нарушение установленного договором запрета, может быть признана недействительной по российскому закону. Такая возможность допускается, например, пунктом 4 статьи 388 ГК РФ применительно к уступке требования («Если договором был предусмотрен запрет уступки права на получение неденежного исполнения, соглашение об уступке может быть признано недействительным по иску должника только в случае, когда доказано, что другая сторона соглашения знала или должна была знать об указанном запрете»).

Еще один пример – возможность оспаривания сделок, заключенных в нарушение корпоративного договора (акционерного соглашения): пункт 4 статьи 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах» предусматривает, что «Договор, заключенный стороной акционерного соглашения в нарушение акционерного соглашения, может быть признан судом недействительным по иску заинтересованной стороны акционерного соглашения только в случаях, если будет доказано, что другая сторона по договору знала или заведомо должна была знать об ограничениях, предусмотренных акционерным соглашением». Однако общего правила, предусматривающего возможность такого оспаривания, в законе нет.

Пункт 1 статьи 174 ГК РФ, предусматривающий возможность признания сделки недействительной при наличии ограничений полномочий на совершение сделки договором, не является универсальным и не работает в рассматриваемой ситуации. Это подтверждается, в том числе, пунктом 92 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Согласно ему, «пунктом 1 статьи 174 ГК РФ установлены два условия для признания сделки недействительной: сделка совершена с нарушением ограничений, установленных учредительным документом (иными корпоративными документами) или договором с представителем, и противоположная сторона сделки знала или должна была знать об этом…». Таким образом, названная норма распространяется только на отношения представительства.

Тот же подход мы обнаружим в судебной практике по вопросам субподрядных отношений. По вопросам номинированных субподрядчиков непосредственной судебной практики нет. Однако много практических примеров, посвященных ситуациям заключения договоров субподряда без согласия заказчика, когда такое согласие обязательно в силу договора генподряда. С учетом того, что номинирование или одобрение субподрядчиков – это, по существу, заранее данное согласие заказчика на привлечение только этих определенных субподрядчиков, указанная выше практика является релевантной и для рассматриваемой проблемы.

По указанному вопросу, в одном из дел суд указал, что привлечение субподрядчика в нарушение условий договора об обязательном предварительном согласовании не лишает права на оплату работ (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21.03.2019 № Ф06-23478/2017 по делу № А55-2698/2017); в другом деле было отмечено: «… привлечение субподрядчика к выполнению работ без согласия заказчика не влечет за собой недействительность (ничтожность) договора субподряда либо его отдельных условий…» (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.02.2019 № Ф07-614/2019 по делу № А56-26411/2018).

Также суды подходят и к ситуациям, когда подрядчику вовсе запрещено привлекать субподрядчиков. Суды и в этих случаях отмечают, что единственным способом защиты здесь является возмещение убытков и не возникает оснований для признания договора субподряда незаключенным или недействительным. Данный факт также не является обстоятельством, освобождающим заказчика от оплаты работ подрядчика, привлекшего субподрядчиков (см. постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2015 № 08АП-926/2015 по делу № А75-3251/2014).

Очевидно, что такой способ защиты как возмещение убытков[7] (или взыскание неустойки) явно не является в данном случае достаточным и не достигает тех целей, которые стоят перед институтом номинирования (а также одобрения) субподрядчиков. Для заказчика важным является привлечение именно поименованных субподрядчиков для выполнения работ. Заключение договора субподряда с иными лицами лишает заказчика того, на что он вправе был рассчитывать при заключении договора генподряда. Последнее обстоятельство позволяет говорить в данном случае о существенном нарушении договора генподряда, что потенциально дает заказчику право расторгнуть договор в порядке пункта 2 статьи 450 ГК РФ (см., например, постановление ФАС Московского округа от 24.04.2003 N КГ-А41/2169-03). Однако такая позиция заказчика не видится безусловной и однозначной – все зависит от конкретных обстоятельств дела и усмотрения суда.

Конечно, адекватной мерой защиты в данном случае была бы возможность для заказчика оспаривать договор субподряда, заключенный с нарушением условия о номинировании (или одобрении) субподрядчиков, с оговоркой о праве требовать признания договора субподряда недействительным только в ситуации, когда другая сторона в сделке (самостоятельно выбранный генподрядчиком субподрядчик) знала или должна была знать об имеющемся ограничении (о номинировании или одобрении для соответствующей части работ других лиц). Но включение такой меры защиты потребует внесения изменения в законодательство.

Также, как вариант, можно рассмотреть и применение пункта 6 статьи 393 ГК РФ: «В случае нарушения должником обязательства по воздержанию от совершения определенного действия (негативное обязательство) кредитор независимо от возмещения убытков вправе требовать пресечения соответствующего действия, если это не противоречит существу обязательства. Данное требование может быть предъявлено кредитором и в случае возникновения реальной угрозы нарушения такого обязательства». С опорой на эту норму, при нарушении генподрядчиком ограничений на привлечение субподрядчиков, а также в случае возникновения реальной угрозы указанного нарушения, заказчик, независимо от возмещения убытков, может потребовать от подрядчика пресечения соответствующих действий (например, отстранения от выполнения работ субподрядчиков, устранения угрозы нарушения). Однако, как именно данный аргумент будет работать в суде не ясно, т.к. соответствующей судебной практики нет.

Следует также отметить, что в случае выполнения работ субподрядчиками, привлеченными в нарушение условий договора генподряда о номинировании (одобрении) субподрядчиков, у заказчика не будет оснований для отказа от их принятия, если генподрядчик докажет, что работы выполнены с надлежащим качеством и в согласованном объеме.

(В) В силу ГК РФ, генподрядчик отвечает за исполнение любого субподрядчика, в том числе и номинированного или одобренного (согласно пункту 3 статьи 706 ГК РФ, генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком –ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда). Отличается ли чем-либо ответственность генерального подрядчика за исполнение (неисполнение) номинированного подрядчика – ведь это выбор заказчика и, следовательно, генподрядчик может использовать данный аргумент?

В российской практике данный вопрос пока не возникал, но подробно рассматривался в широко обсуждаемом деле в Суде Палаты Лордов в Англии в деле Scott Lithgow Ltd v Secretary of State for Defense (1989). В этом деле суд пришел к выводу о том, что сроки и качество работ номинированного заказчиком субподрядчика находятся «за пределами контроля генерального подрядчика» и соответственно, генподрядчик не может отвечать ни за качество работ выбранного заказчиком исполнителя (речь шла об оборудовании, использованном субподрядчиком), ни за нарушение номинированным субподрядчиком сроков выполнения работ. Правда английские юристы пишут, что данное дело нельзя рассматривать как универсальное, оно относится исключительно к конкретному контракту.[8]

Во избежание вопросов в ходе исполнения договора генподряда, следует прямо указать в нем, что генеральный подрядчик отвечает за надлежащее исполнение всеми субподрядчиками, в том числе номинированными заказчиком. Это логично, т.к. номинированные субподрядчики не директивно определяются заказчиком в одностороннем порядке; условия о них – часть договора, а значит они согласованы и со стороны генерального подрядчика.

Вместе с тем, в ходе переговоров генподрядчик вполне может выговаривать для себя отдельные преимущества в связи с номинированием субподрядчиков, например, получить право на льготное продление сроков в связи с нарушениями, допущенными назначенными заказчиком субподрядчиками, право на пересмотр цены, в случае, если с номинированным субподрядчиком не удается договориться на цену, согласованную в договоре генерального подряда и т.п.

В любом случае, вопрос распределения рисков между заказчиком и генеральным подрядчиком применительно к данной ситуации – вопрос договорного регулирования.

(С) Что делать если договор между генподрядчиком и номинированным субподрядчиком расторгнут, признан незаключенным или недействительным? Имеют ли правовое значение конкретные основания таких последствий? Должен ли заказчик вновь назначать субподрядчика или такое право возникает у генподрядчика? Должен ли генподрядчик получать согласие на расторжение договора с субподрядчиком, если возникли основания для такого расторжения (например, в случае нарушения субподрядчиком условий договора)?

Все эти вопросы, к сожалению, не имеют ответа в судебной практике. С учетом этого, нужно констатировать, что разрешение всех подобных ситуаций – исключительно предмет договорного регулирования: необходимо в самом договоре генерального подряда предусмотреть соответствующие последствия и, если это в интересах заказчика, прямо зафиксировать, что генеральный подрядчик обязан получить согласие на расторжение договора субподряда с номинированным (одобренным) субподрядчиком и, в случае прекращения соответствующего договора субподряда по любому основанию, – дать заказчику дополнительное право на ре-номинирование субподрядчика или предусмотреть обязанность генподрядчика заключить договор субподряда только с одним из прочих ранее одобренных субподрядчиков.

Если в договоре генерального подряда соответствующего регулирования не предусмотрено, то представляется, что вопрос должен решаться исходя из общих положений статьи 706 ГК РФ («Генеральный подрядчик и субподрядчик»). В целом, именно генподрядчик полностью отвечает за выполнение работ по договору и за надлежащее выполнение обязательств всеми субподрядчиками, если специальных изъятий не предусмотрено в договоре генерального подряда (см., в частности, пункт 3 статьи 706 ГК РФ). Следовательно, генеральный подрядчик не только уполномочен, но и обязан иногда обеспечить расторжение договора субподряда (например, если на то есть основания и имеющиеся нарушения создают общий риск для реализации проекта в целом). Также генподрядчик должен организовать выполнение соответствующих работ, т.е. по своему усмотрению привлечь нового субподрядчика для обеспечения выполнения соответствующих работ.

Поэтому, в отсутствие соответствующего договорного регулирования, у заказчика будет мало аргументов в пользу того, что он имеет право участвовать в принятии решения о расторжении договора с номинированным субподрядчиком или имеет право на ре-номинацию.

Оговорюсь, что в английском праве, например, есть ряд примеров, когда суды признавали за заказчиком право на ре-номинацию субподрядчика, т.к. заказчик вправе сохранить контроль над соответствующими работами после того, например, как договор с назначенным подрядчиком расторгнут и должен либо директивно заменить субподрядчика, либо дать какое-либо другое указание о соответствующих работах (например, Bickerton v. Northwest Metropolitan Hospital Board (1970)

Fairclough v. Rhuddlan Borough Council (1985)). Правда и эти решения критикуются английскими юристами.

[1] Карапетов А.Г., Бевзенко Р.С. Комментарий к нормам ГК об отдельных видах договоров в контексте Постановления Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах» // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2014. № 9.

[3] Зикун И.И. Договор субподряда: комментарий к ст. 706 ГК РФ // Вестник гражданского права, 2021, № 4.

[4] Нужно учитывать, что форма определения заказчиком субподрядчика и условий договора с ним, в том числе детальных, может происходить и в других формах, в частности – в виде уступки генеральному подрядчику опцион на заключение договора с определенным субподрядчиком (ст. 429.2 ГК РФ) или передачи генеральному подрядчику договора (ст. 392.3 ГК РФ).

[5] Еще одним безусловным преимуществом номинирования субподрядчиков для заказчика является то, что заказчик может вести с субподрядчиком прямые переговоры, обсуждать условия выполнения работ, выговаривать специальные скидки или другие преимущества.

[6] Так, в постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2021 № 18АП-7455/2021 по делу № А07-14065/2020 рассматривался договор генерального подряда, по условиям которого генподрядчик обязан заключить договоры для выполнения части работ с номинированными заказчиком субподрядчиками. Перечень номинированных субподрядчиков, а также перечень передаваемых им работ, условия и сроки их производства предусмотрены в приложении к договору.

[7] Указанные убытки подлежат взысканию с генерального подрядчика (см. постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.05.2005 № Ф04-3207/2005(11590-А75-8)).

[8] Phillip Davenport Extension of Time – cause Beyond the control of the Contractor // Australian Construction Law Newsletter. # 15.

Источник: zakon.ru

Отделочные материалы

Материалы, применяемые в качестве отделки, должны придавать строительным конструкциям и сооружениям определенные свойства :
— защищать от воздействия окружающей среды;
— придавать завершающее архитектурное оформление;
— создавать особые санитарно-гигиенические условия, уменьшающие запыление, загрязнение, увлажнение, защиту от шума и др.;
— обеспечивать возможность восстанавливать свойства поверхности отделки, эксплуатирующейся под влиянием коррозионного и морозного старения, механических и химических дефектов, радиационного облучения, износа и других воздействий среды, различными приемами.

Во всем мире резко увеличивается объем производства отделочных материалов, расширяется ассортимент, повышается качество и декоративность, столь необходимые современному городу, общественным зданиям и жилищу.

Разнообразные отделочные материалы и изделия, применяемые в современном строительстве, а их насчитывается свыше 350 наименований, классифицируют на :
— технологические по основному исходному материалу;
— архитектурно-строительные по «месту» и назначению работы в конструкции.

Согласно технологической классификации отделочные материалы и изделия подразделяют на следующие группы: красочные составы, природные и искусственные камни, керамика, стекло, металл, лесные материалы, полимеры и др.

По архитектурно-строительной классификации отделочные материалы подразделяются для :
— наружной отделки;
— внутренней отделки;
— покрытия полов;
— специальных целей.

Ряд материалов и изделий применяют для отделки как внутренних интерьеров, так и фасадов зданий, предъявляя к ним высокие эксплуатационные и эстетические свойства.

Среди эксплуатационных свойств важнейшими являются санитарно-гигиенические требования, создающие в помещениях здоровые условия для жизни, работы и отдыха, а также огнестойкие, токсилогические, радиационные характеристики, удовлетворяющие соответствующим нормам.

Весьма важно, чтобы материал отделки легко промывался, дезинфицировался, очищался, в том числе под вакуумом и давлением.

Условием создания высокого эстетического качества является подчинение отделки законам красоты, гармонии, художественного вкуса, наиболее образно передавая цветовой тон, светлоту, насыщенность цвета, цветовой рисунок, структурно-текстурные особенности материала.

Доминантой строительных свойств отделочных материалов является их долговечность. Она зависит от степени участия отделки в работе несущих и ограждающих конструкций, влияния среды эксплуатации на качество контактного слоя, обеспечивающего сцепление отделки с основанием-подложкой

Чаще всего таким основанием служит раствор или бетон, для выравнивания поверхности которых применяются специальные композиции.

Решающее значение на экономическую эффективность применения отделочных материалов оказывают фактический срок службы, эксплуатационные расходы на текущие и капитальные ремонты, а также общий срок службы с учетом морального старения.

В настоящее время наибольшее распространение имеет окраска, составляющая в общем объеме отделочных работ фасадов зданий более 50%.

2. Красочные материалы

Красочными составами называют вязко-жидкие многокомпонентные составы, наносимые тонкими слоями.

Они формируют сцепление наносимой поверхности с основанием, а после отверждения образуют покровные пленки. Красочные составы обычно совмещают функции отделки и защиты поверхности строительных конструкций из металла, железобетона, дерева, кирпича и других материалов от воздействия среды.

По составу красочные материалы — композиты, состоящие из связующего (матрица), пигмента и наполнителя.

Поверхности большинства материалов, применяемых в строительстве, грубые, т.е. имеют большую шероховатость, раковины и другие дефекты структуры.

Они подразделяются на классы А1-А7.

В отличие от абсолютно плотных металлов эти материалы помимо уже указанных недостатков имеют еще на своей поверхности достаточно большое поровое пространство, образуемое порами и капиллярами различного размера.

Это существенно меняет свойства поверхности, которая становится способной отсасывать связующее красочного состава, и часто химически фиксировать его.

Поэтому поверхности, подлежащие окраске, например, железобетонных и бетонных конструкций, должны соответствовать категориям А2 и А3. Это значит, что на них ограничивается диаметр раковин (открытых пор), высота наплыва, глубина скола и пр.

Процесс получения красочных покрытий включает следующие последовательные операции :
— грунтование;
— шпатлевание;
— нанесение красочных слоев.

Число перечисленных операций определяется требованиями к внешнему виду и условиям эксплуатации покрытий.

Грунтовочный слой представляет собой жидкий состав, хорошо впитывающийся основанием, предназначенный для выравнивания свойств материала-подложки по отсасывающим свойствам.

Грунтовка способствует также улучшению сцепления основного покрытия с подложкой.

В состав грунтовок для металлических поверхностей вводят противокоррозионные пигменты или другие ингибиторы коррозии.

Шпатлевочные составы наносят с целью выравнивания поверхности и ликвидации ее дефектов

Для шпатлевания применяют густые пастообразные составы, которые имеют высокую трещиностойкость.

Различают местное и общее шпатлевание.

После грунтования и шпатлевания наносят последующие окрашивающие слои покрытия.

Грунтовка, шпатлевка и окраска за счет многослойности образуют композиционный материал покрытия .

Особенности композиционного красочного покрытия четко проявляются тогда, когда подложка-основание пориста и химически активна.

В ряде случаев выполняют шлифование готовой поверхности различными абразивными материалами или покрытие ее лаком.

Схема строения красочного материала. 1 — пористая подложка (бетон); 2 — шпаклевочный слой; 3 — грунтовочный слой; 4 — слой красочного состава; 5 — верхний слой, контактирующий со средой

Красочный состав состоит из связующего или пленкообразующего, после отверждения которого образуется прочная, долговечная пленка, имеющая хорошее сцепление с основой-подложкой. Красочные составы бывают водные (известковые, силикатные, цементные, клеевые, казеиновые), масляные (натуральные), полимерные и др.

Растворитель или разжижитель позволяет получить жидко-вязкую консистенцию состава, в том числе без дополнительного расхода связующего.

Этими компонентами могут быть органические растворители и вода.

Связующее и органический растворитель образуют лак, а лак плюс пигмент составляют эмаль.

Существуют водные и вододисперсные (латексные) красочные составы.

Недостатком лаков и эмалей является наличие в них органического растворителя, а следовательно, токсичность, взрыво- и пожароопасность, вследствие чего окраска должна производиться в специальных герметических окрасочных камерах, снабженных вентиляционным устройством.

Структура отечественных красочных материалов, к сожалению, до сих пор состоит преимущественно из лаков и эмалей. Эти материалы в своем большинстве содержат до 50% летучих органических растворителей, что создает серьезный источник экологической вредности.

Вместе с тем вододисперсные краски за рубежом составляют в среднем 15-20% (в Германии — более 35%), а порошковые краски — 3-7%.

Реальную долговечность красочных покрытий определить трудно.

Известно, что расход лакокрасочных материалов и их долговечность связаны обратно пропорциональной зависимостью.

Это означает, что необходимо увеличить срок службы покрытия в «деле», т.е. повысить защитные свойства единицы толщины покрытия. Заводы, производящие краски, это могут сделать путем повышения дисперсности пигментов и наполнителей, отфильтрования включений, как концентраторов напряжений, модификации компонентов состава, введения функциональных добавок.

Повышение эксплуатационного срока службы покрытия напрямую связано с тщательной подготовкой поверхности для нанесения красочных составов.

Классификация и свойства красочных материалов

Красочные материалы и покрытия классифицируют преимущественно по химическому и эксплуатационному признакам.

В основу химической классификации и обозначения красочных материалов положен вид, природа пленкообразующего вещества и их назначение, которые имеют обозначение с буквенными и цифровыми индексами.

Буквы обозначают принадлежность материала к той или иной группе по роду пленкообразующего.

Ниже приведены примеры буквенного обозначения природы материалов.

Алкидноакриловые АС, глифталевые ГФ, кремнийорганические КО, мочевинные (карбамидные) МИ, перхлорвиниловые ХВ, полиакриловые АК, полиамидные ПА, поливинилацетатные ВА, силикатные ЖС, эпоксидные ЭП и т.д.

Классификация покрытий по эксплуатационному признаку способствует определению рациональной области использования того или иного покрытия.

Классификация красочных материалов

Наименование материала по назначению

Группа эксплуатации

Условия эксплуатации

Покрытия, стойкие к различным климатическим воздействиям,

эксплуатируемые на открытой площадке

Покрытия, эксплуатируемые под навесом

и внутри не отапливаемых помещений

Покрытия, применяемые для временной защиты

Покрытия, стойкие к воздействиям воды и ее паров

Покрытия, обладающие специфическими свойствами:

стойкостью к рентгеновскому излучению; светящиеся

Далее идут покрытия специальные (например, маслобензостойкие — 6, химически-стойкие — 7, термостойкие — 8, электроизоляционные — 9).

Красочные составы имеют при маркировке в начале индекса буквы :
— вододисперсионные — ВД;
— органодисперсионные — ОД;
— водоразбавляемые — В;
— порошковые — П.

Пример. Эмаль ХВ-16 — перхлорвиниловая эмаль (ХВ) для атмосферостойких покрытий 1, регистрационный номер 6.

При маркировке покрытий учитывается также и качество внешнего вида покрытий.

В соответствии с ГОСТ установлены 7 классов качества внешнего вида покрытий в зависимости от вида дефекта и их количества :
— I — не допускаются никакие дефекты;
— II-VII — возможны отдельные включения с учетом их числа (шт./м) в зависимости от длины, ширины, диаметра дефекта и расстояниями между ними;
— III-VII классы допускают волнистость, V-VII — потеки;
— IV-VII — разнооттеночность.

Красочные составы различают:
— по методу нанесения — кистевые, пульверизационные;
— по условиям сушки — холодные и горячие;
— по степени блеска.

Красочные составы по своей консистенции могут быть жидкими, вязкими, пастообразными, а по своим реологическим характеристикам относятся к структурированным системам.

Для них характерно пластическое и псевдопластическое течение, связанное с различной степенью структурообразования в массе материала.

Сильно структурированные краски пригодны для нанесения только распылением, кистью, валиковым способом, но не методом окунания или облива. Каждому способу нанесения краски соответствует оптимальная вязкость, при которой не возникают дефекты поверхности покрытий.

Для определения вязкости красок применяют вискозиметры, вязкость при этом измеряют в с. Жизнеспособность красочных составов определяется временем, в течение которого вязкость системы после смешения компонентов практически не изменяется.

Для определения свойств красочных покрытий отверждение производят на твердой не деформируемой подложке (металл, стекло).

Процесс пленкообразования связан с протеканием химических и физико-химических процессов отверждения в слое краски, испарением растворителя или распадением водных дисперсий и др.Степень отверждения покрытий можно характеризовать показателем твердости.

Наиболее доступным и простым является метод определения твердости покрытий по затуханию колебаний маятника специального прибора.

Технологичность нанесения красочного материала зависит от времени высыхания связующего, в течение которого жидкий лакокрасочный состав, нанесенный тонким слоем, затвердевает и превращается в пленку. Различают 5 стадий ее высыхания.

Основные компоненты красочных составов

В качестве сырья в производстве красок и лаков применяют пленкообразующие вещества, наполнители, пластификаторы, растворители, сиккативы, а также вспомогательные материалы (стабилизаторы, диспергаторы и т.д.).

Пленкообразующие вещества или связующие служат для сцепления между собой частиц пигмента и создания тонкой красочной пленки, прочно держащейся на окрашенной поверхности.

Связующие вещества подразделяются на: клеи, казеин, известь, цемент, жидкое стекло, полимеры, олифы, применяемые в различных составах.

От свойств связующего зависят технологические и эксплуатационные свойства, а главное долговечность красочного покрытия.

Натуральное связующее — олифа. Ее получают при переработке растительных масел (льняного, конопляного и др.).

Олифа способна «высыхать», отвердевая, за счет окисления кислородом воздуха. Ускоряют этот процесс сиккативы («сикко» в переводе «сушить», «высушивать»).

Глифталевую олифу, например, получают в результате нагрева льняного масла, фталевого ангидрида и глицерина.

Пентафталевая смола является продуктом конденсации пентаэритрита и фталевого ангидрида.

Синтетическое связующее способствует отказу от импорта натуральных смол (копал, шеллак, даммар) и экономит пищевые растительные масла. Синтетическими связующими стали разнообразные полимерные материалы, производство которых с каждым годом расширяется. Они применяются в красочных материалах в виде лаков, эмалей, пастовых составов и вододисперсионных красках.

Пигменты — это сухие красящие порошки, являющиеся также наполнителями системы, нерастворимые в воде, масле и других растворителях.

В зависимости от происхождения пигменты классифицируются на минеральные и органические, а по способу получения — на природные и искусственные (табл.2).

Для получения природных минеральных пигментов производят механическую обработку природных материалов: помол, просев или отмучивание.

Классификация пигментов по природе происхождения

Пигменты

Минеральные

Органические

Металлические порошки

Искусственные минеральные пигменты получают путем термической обработки минерального сырья. Например, жженые охра, умбра.

Среди искусственных пигментов наблюдается острый дефицит белых.

В настоящее время широкое распространение среди белых пигментов — белил — имеет диоксид титана благодаря своим уникальным свойствам, стойкости и безвредности.

Мировое его производство продолжает непрерывно расти.

Применяют литопоновые и цинковые белила, имеющие хорошие показатели.

Помимо традиционных сухих порошковых пигментов получают пигменты в виде паст-концентраторов, эмульсий и микрокапсул.

Запрещено применение токсичных пигментов, содержащих в своем составе, например, свинец.

Однако и они используются благодаря высшему качеству, в редких случаях для надежных антикоррозионных покрытий там, где позволяет охрана труда человека.

Дисперсность пигмента влияет на все его основные свойства.

Чем тоньше частицы, тем выше укрывистость и красящая способность пигмента.

Полидисперсный состав пигмента позволяет получить плотное покрытие при минимальном расходе связующего.

Укрывистость определяет расход красочного состава на единицу окрашиваемой поверхности

Красящая способность — способность пигмента передавать свой цвет смеси с белым пигментом.

Светостойкость характеризуется способностью пигмента сохранять свой цвет при действии ультрафиолетовых лучей. Большинство природных пигментов — светостойки, некоторые органические пигменты обесцвечиваются в процессе эксплуатации.

Маслоемкость характеризуется количеством олифы (г), необходимым для превращения 100 г пигмента в пастообразное состояние.

Атмосферостойкость — свойство противостоять длительное время атмосферным воздействиям: вода, кислород воздуха, кислые газы, попеременное увлажнение и высыхание, замораживание и оттаивание. Щелочестойкость нужна, т.к. некоторые пигменты изменяют свой цвет при соприкосновении с щелочными растворами. Их не применяют для изготовления красочных составов, наносимых на поверхность бетона. Щелочестойкими являются почти все природные пигменты, а также многие искусственные пигменты (титановые белила, оксид хрома, органические пигменты «алый» и «оранжевый»). Для изготовления кислотостойких красок применяют только кислотостойкие пигменты (оксид хрома, титановые белила, графит).

Наполнители. В отделочные составы для их удешевления, повышения декоративных и защитных свойств добавляют тонкоизмельченные наполнители: тальк, диатомит, молотый песок, слюда и особенно часто мел и известняки.

За рубежом расширяется применение в качестве наполнителей органических полимерных порошков: полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида и др.

Масляные краски

Масляные краски изготовляют на заводах растиранием олифы с пигментами в специальных машинах-краскотерках.

При растирании образуется однородная суспензия, в которой каждая частица пигмента или наполнителя имеет оболочку из связующего, адсорбированного на их поверхности.

Различают густотертые и жидкотертые масляные краски.

Густотертые краски производят в виде паст и доводят до рабочей вязкости добавлением олифы.

К таким краскам относятся титановые, цинковые белила.

Масляные краски чаще всего применяют для защиты стальных конструкций от коррозии, для предохранения оконных переплетов и других деревянных элементов от увлажнения, а также для окраски поверхностей, подвергающихся истиранию и частой промывке водой (полы, нижние части стен коридоров общественных зданий, металлические ворота шлюзов и т.д.).

Масляная краска не изменяет свой объем в процессе твердения, обладает стойкостью и долговечностью

Лаки и эмалевые краски

Лаки представляют собой пленкообразующие растворы синтетических или натуральных смол в органических растворителях.

Для повышения качества лакового покрытия в рецептуру добавляют пластификатор, отвердитель и другие специальные добавки.

В строительстве в основном применяют масляно-смоляные, синтетические безмасляные, битумные и асфальтовые лаки.

Масляно-смоляные лаки — это растворы модифицированных растительными маслами натуральных, а также алкидных смол (глифталевых, пентафталевых и др.) в органических растворителях.

Масляно-смоляные лаки применяют в основном для внутреннего покрытия по хорошо подготовленному дереву, а также для внутренних и наружных работ.

Синтетические безмасляные лаки в основном растворы перхлорвиниловой смолы в органических растворителях. Эти лаки бесцветны, высыхают в течение 2 ч при температуре 20 °С.

Их применяют для лакировки масляных покрытий с целью улучшения их антикоррозионных свойств.

Битумные и асфальтовые лаки представляют собой растворы нефтяного битума или асфальта или их смеси и растительных масел в органических растворителях.

Применяют для грунтовки металлических поверхностей под антикоррозионное покрытие, для покрытия скобяных и других металлических поверхностей.

Каменноугольные лаки — это растворы каменноугольного пека в органических растворителях.

Их применяют как антикоррозионное покрытие чугунных и стальных конструкций и изделий.

Эмалевые краски представляют собой суспензию пигмента в лаке.

Строительные эмалевые краски должны обладать определенной твердостью, атмосферостойкостью, хорошим внешним видом, способностью высыхать при обычной температуре не более чем за 1-2 суток.

К синтетическим эмалям относятся алкидные, перхлорвиниловые.

Алкидные эмалевые краски — суспензия пигмента в глифталевом, пентафталевом, алкидностирольном и других алкидных лаках. Для наружных работ служат глифталевые ГФ-13 и пентафталевые эмали ПФ-14. Перхлорвиниловые эмалевые краски ПХВ используют для отделки предварительно загрунтованных металлических поверхностей и для отделки бетонных фасадных поверхностей.

Широкое распространение нашли кремнийорганические эмали.

Кремнийорганические покрытия гидрофобны, атмосферостойки, защищают наружные ограждения от увлажнения, но не препятствуют естественной вентиляции помещений.

Покрытия на основе каучуковых эмалей (раствор хлоркаучука в органическом растворителе) обладают высокой водо- и коррозионной стойкостью, их применяют для защиты от коррозии металлических и железобетонных конструкций.

Вододисперсионные краски

Вододисперсионные краски состоят из двух несмешивающихся жидкостей, в которой частицы одной — глобулы — распределены в другой — дисперсионной или внешней фазе, эмульгатора, препятствующего слипанию глобул, пигмента и специальных добавок.

Вода, являясь внешней фазой, отсасывается пористым основанием подложки, на которую нанесена краска, и частично испаряется.

При этом происходит обращение фаз и распадение эмульсии, глобулы сливаются и образуется гладкое покрытие.

После отверждения покрытие приобретает матовый оттенок, становится водостойким, воздухопроницаемым.

При этом вододисперсионные краски не токсичны, технологичны, так как могут легко разбавляться водой до требуемой вязкости.

В ассортименте вододисперсионных красок ведущее положение пока занимает поливинилацетатная краска. Это водная дисперсия поливинилацетата, пластифицированная дибутилфталатом, пигмент, добавки. Краска обладает определенной водостойкостью, достаточной адгезией к бетону, штукатурке, дереву.

Акрилатная краска отличается повышенной атмосферостойкостью и долговечностью.

Краску применяют для отделки фасадов зданий, влажных помещений.

Акрилатные краски перспективны, так как у них есть развивающаяся сырьевая база.

Кремнийорганические вододисперсионные краски имеют такое же применение, как и акрилатные.

Они придают покрытию гидрофобность, которая значительно повышает долговечность покрытия и конструкции, которую защищают.

Связующее бутадиенстирольной краски состоит из глифталевого лака.

Бутадиенстирольные краски применяют в основном для высококачественной отделки здания.

Общая тенденция развития вододисперсионных красок — повышение их несмываемости (до 0 г/м) и эксплуатационного срока службы.

Пастовые составы

В отделке зданий и сооружений используются пастовые составы, создающие сразу покрытия толщиной до 1000 мкм.

Пастовые составы готовят на основе синтетических смол и водных дисперсий полимеров.

Имеются пастовые, полимерцементные, полимергипсовые, полимергипсоцементные составы.

Применение нашел пастовый состав «Дефас», изготовленный на основе поливинилацетатной краски ВД-ВА-17, кварцевого песка, маршалита.

Для отделки фасадов зданий широко применяются пастовые составы на основе и других вододисперсионных красок.

Пастовые составы имеют преимущество в получении комплексного покрытия, обладающего одновременно свойствами штукатурок и красочных покрытий при сравнительной простоте нанесения таких составов, резком сокращении трудоемкости и сроков процесса отделки.

Порошковые краски

Порошковые краски представляют мелкодисперсную сухую смесь, состоящую их твердых полимеров, наполнителей, пигментов и специальных добавок.

Основные свойства: оптимальная дисперсность (10-100 м/г), сыпучесть и насыпная плотность.

Порошковые краски доводят до рабочей вязкости ожжижением, т.е. переводом в капельно-жидкое состояние (расплав), монолитизацией — слиянием частиц и их отверждением с образованием химически стойкого покрытия

В качестве основного сырья применяют термопластичные полимеры (полиэтилен, поливинилхлорид, полиамиды) и реактопласты (эпоксидные, полиэфирные, полиуретановые).

Формирование покрытий может происходить в широком интервале температур, при этом изменяется и продолжительность процесса отверждения.

Покрытия наносятся на защищаемую поверхность различными методами с разогревом состава (пистолетом и др.).

Например, покрытия из поливинилбутирольной краски ПВЛ-212 получают при температуре 170 °С и 250 °С, время формирования и покрытия соответственно составляют 30 и 3 мин.

Краски на неорганических вяжущих

Известковые, цементные, силикатные краски.

В качестве связующего применяется гашеная известь.

Для повышения водоудерживающей способности красочного состава вводят специальные добавки: хлористый кальций, поваренную соль или алюминиевые квасцы, иногда полимеры.

Срок службы таких покрытий на воздухе низок.

В качестве связующего цементных красок применяют белый или цветной цементы.

Для повышения водоудерживающей способности состава в него вводят известь-пушонку и хлористый кальций.

Цементные краски применяют для наружных работ.

Силикатные краски представляют суспензию пигментов и активных наполнителей (диатомита или трепела) в водном растворе силиката калия. Краска относительно водостойка. Силикатными красками окрашивают фасады зданий, а также деревянные конструкции для защиты от возгорания.

Казеиновые и клеевые краски. Краски представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в водных или водно-щелочных растворах клея или казеина.

Клеевые краски приготовляют с использованием синтетических клеев — на основе карбоксилметилцеллюлозы и других полимеров. Для повышения прочности и водостойкости в клеевые составы вводят олифу.

Клеевые составы не водостойки, их применяют для внутренней отделки помещений.

Казеиновые краски готовят на месте производства малярных работ перемешиванием с водой сухих (порошковых) красок промышленного производства.

Для повышения водостойкости в казеиновые краски вводят известь, что повышает атмосферостойкость покрытия.

Казеин — пищевое сырье, поэтому эти краски имеют ограниченное применение.

3. Природный и искусственный камень

Природный камень применяется для наружной отделки монументальных и общественных зданий.

Для этой цели используют плиты и блоки из гранита, диорита, сиенита, лабрадорита, андезита, известняка, доломита, кварцита, кремнистого песчаника и др.

Толщина плит 4-8 см. Применение мрамора не рекомендуется, так как в окружающей среде современного города он быстро корродирует.

Структурно-текстурные особенности горных пород, наличие причудливого рисунка с своеобразным расположением минералов особенно в полированных плитах, украшает город, дает ему долгосрочную эксплуатационную защиту от влияния среды.

Для внутренней отделки используют менее прочные породы: гипс, ангидрид, мрамор, ракушечник.

Они хорошо распиливаются и толщина плит может быть до 4 см. Мрамор возможно распиливать на тонкие листы 0,5-1,0 см, что очень экономично.

Применяется «искусственный мрамор», изготовленный на минеральном и полимерном вяжущем, который конкурентоспособен природному мрамору, превосходит его по эксплуатационным показателям и имеет большую цветовую гамму.

Широко используется отделка декоративным бетоном с использованием белых и цветных цементов, с заполнителями из дробленых горных пород — известняка, гранита, мрамора, а также боя цветного стекла и керамики.

Применяют декоративный бетон с обнаженным заполнителем.

Для этого разработаны различные замедлители схватывания цемента на основе гидрола, декстрина, мелассы, буры, обеспечивающие продолжительную стабильную жизнеспособность смесей, цементирующих поверхностный слой.

После приобретения бетоном прочности обеспечивается смывание несхватившейся части цементирующего и обнажение заполнителя.

Декоративная крошка по клеящей основе на бетонных поверхностях обеспечивает получение многоцветных рисунков, панно на фасаде зданий, осуществляемых также набрызгом сжатым воздухом, механическим способом или в электрическом поле.

Возможно перенесение готовых «ковров» из мелкоразмерных материалов на поддон формы при изготовлении железобетонных панелей.

Цветной и декоративный бетон должен обладать классом прочности не менее В15, иметь марку по морозостойкости не менее Р-35-Р-50, а для домов повышенной этажности — не менее Р-100. Для того, чтобы обеспечить эти характеристики бетона, предъявляются соответствующие требования к цементу, заполнителям, производственным факторам прочности и стойкости бетона.

Необходимым условием долговечности отделки является также высокая прочность сцепления отделочного слоя с основанием конструкции стабильная во времени.

На практике используются декоративные бетоны с поверхностной обработкой мономерами (полимерами), насыщение которыми поверхностного слоя составляет от 2. 3 до 8. 10 мм в зависимости от режимов сушки, вакуумирования и пропитки.

Декоративные бетонополимеры имеют высокую морозостойкость — 2000-3000 циклов.

Так в нашей стране создан новый отделочный материал «Пластоун», который имеет эффект природного камня, но превосходит его по своим физико-механическим и эксплуатационным свойствам, а также отсутствию радиационного фона.

«Пластоун» изготавливается из мраморного фракционированного песка, латексного связующего, пигмента и представляет собой готовую для использования смесь нужного цветового решения.

Перед нанесением основного состава для подготовки поверхности наносится из пистолета специальный грунтовочный состав, после высыхания которого наносится основной состав.

Расход смеси 2-4 кг/м, время высыхания «на отлип» — 24-48 ч.

«Экстрагранит» получают по аналогии природного гранита на основе кварцевого песка в виде плит 300×300 и 300×400 мм толщиной 6. 16 мм. По морозостойкости он в 5 раз превосходит керамику и в 2 раза — керамический гранит; по термостойкости в 5 раз, а по химстойкости в 30 раз выше природного гранита.

Наружные ограждения здания часто покрывают раствором из готовых сухих компонентов с пигментами и модификаторами структуры, в том числе гидрофобного типа.

В странах Европы применяют материалы из волокнистого цемента без асбеста — «Этернит АГ», из которого создают навесные вентилируемые панели «Поликолор» и «Изоколор».

Штукатурка из мелкозернистого песка с выделением слюды, перлита, стеклянной и полимерной крошки может быть шероховатой, гладкой, бороздковой.

Такая же штукатурка может быть украшением наружных стен и фасадов зданий.

Большей частью каменные материалы выполняют при отделке не только декоративную, но и конструкционную функции.

4. Керамика, стекло, металл

Наиболее распространены из керамики облицовочные кирпичи, блоки, плитки, получаемые из цветных природных глин белого, красного и кремового цветов, а также с добавками пигментов (серых, черных, коричневых, розовых); производят объемную керамику с крупным рельефом поверхности или бордюры.

Керамическая плитка выпускается специально для полов (более 50 видов), плиток для облицовки стен (более 40 видов), плитки для облицовки фасадов.

На некоторые плитки наносят глазурь, глянец транспарантный, то есть прозрачный, блестящий и приглушенный, матовый, что делает его более износостойким и не скользким. Метод распыления глазури аэрографией также делает плитку не скользкой.

Прочность плитки обычно значительно выше нормы (>25 МПа), износостойкость очень высокая, морозостойкость не менее 25 циклов.

В заводской технологии используют в основном ковровую керамику, которая представляет собой мелкую тонкостенную плитку, предварительно наклеенную на ковры, а также ковровую керамику типа «Брекчия», набранную из плиточного керамического боя.

Для отделки цоколей здания получила применение плитка «Кабанчик», размерами, эквивалентными размерам кирпича при толщине 8-10 мм.

Все керамические изделия отвечают высоким эксплуатационным характеристикам и повышенному сроку службы в наружной отделке.

Однако следует учитывать высокие показатели удельных капитальных вложений в основное керамическое производство и сопряженные отрасли.

«Керамический гранит» производят из глинистых материалов с введением минеральных пигментов.

Из сырьевой массы формуют на прессах под давлением около 50 МПа плитки, которые затем обжигают в печи при температуре 1250 °С.

Плитки имеют размеры 200×200, 300×300 мм при толщине от 7,5 до 12 мм.

Они не уступают показателям по прочности, износостойкости, термостойкости, морозостойкости, стойкости к агрессивным средам показателям природного гранита.

В странах северной Европы для отделки фасадов применяют цветной клинкерный кирпич, получивший обжиг при температуре 1000-1400 °С и превратившийся в стеклообразную массу.

Такой материал хорошо зарекомендовал себя в течение нескольких веков.

В последнее десятилетие существенно повысилась роль облицовочных материалов из стекла.

Номенклатура показателей изделий из стекла широка, например :
— стекло цветное глушенное типа «Марблит»;
— стекло крупноразмерное закаленное, покрытое с внутренней стороны керамической краской стемалит;
— коврово-мозаичная плитка;
— эмалированная плитка;
— ситалл и шлакоситалл;
— смальта;
— цветная стеклянная крошка;
— эрклез (кусковое дробленое стекло) различного цвета.

Интересно сочетание наружного и внутреннего остекления, применения стеклопакетов.

В последнее время удачно используются стекло с алюминием и другими цветными металлами.

Такие конструкции и их цветовые решения дополняют подсветкой, солнечным освещением, создавая эффектное восприятие.

Лицевой слой легких навесных панелей целесообразно выполнять из ситалла, шлакоситалла, плакированных стальных, алюминиевых, асбоцементных листов.

Эта отделка особенно эффективна в приморских районах, характеризующихся сильными ветрами.

5. Обои

Общие сведения

Обои — наиболее традиционный и широко известный отделочный материал. В современном определении обои — это рулонный материал, как правило, на бумажной основе (но в некоторых случаях и без нее), который крепится к поверхности стен с помощью клея. Учитывая основу, на которую нанесено декоративное покрытие, эти рулонные материалы можно разделить на несколько групп.

Классификация обоев

Для систематизации разновидностей обоев применяют следующую условную классификацию :
По водостойкости :
— обои обычные — не выдерживающие воздействия воды, а только сухую протирку (протирание отдельных загрязненных мест тряпочкой или обработку пылесосом, но без соприкосновения щетки с обоями);
— обои водостойкие — выдерживающие протирание слабо загрязненных мест влажной губкой или мягкой тряпочкой без применения моющих средств;
— обои моющиеся — выдерживающие омывание водой с добавлением моющих средств;
— обои высокостойкие — виниловые.

По виду поверхности :
— обои гладкие;
— обои с рельефным рисунком, наносимые на поверхность в процессе производства;
— обои с выдавленным рисунком мелким;
— обои с глубоким рисунком — многослойные.

По плотности :
— обои легкие;
— обои тяжелые(при плотности менее 110 г/м появляются значительные трудности с наклейкой полос при наличии неровностей на основании; более плотные обои положительно влияют на микроклимат в помещен).

В зависимости от рисунка :
— обои гладкие одноцветные;
— обои узорчатые без повторяющегося рисунка, требующего подгонки соседних полос при наклейке.

По долговечности, которая зависит от способа эксплуатации помещения :
— средняя долговечность обыкновенных обоев — 4-5 лет.

Кроме того, обои должны отвечать следующим нормам :
— норме светостойкости, которая должна быть не менее 6 вг восьмиградусной голубой шкалы. Это имеет важное значение для потребителя, т.к. перестановка мебели в помещении обнаруживает выгорание обоев.
— паропроницаемости, которая должна быть не менее 100 г/м за 24 ч. Это условие влияет сильно на микроклимат помещения и одновременно позволяет правильно просыхать нововстроенным элементам.

Общие условия отдельных партий обоев предусматривают :
— проверку средней плотности взвешиванием трех образцов размером 10х10 см с точностью до 0,01 г;
— проверку паропроводимости — в гр. на единицу поверхности и времени;
— проверку стойкости к влажной протирке методом протирания образца обоев влажным тампоном, обтянутым фланелью и пригруженным массой 100 г (после 10 перемещений по 100 мм каждый, тампон не должен загрязняться, а поверхность образцов не должна иметь повреждений);
— определение стойкости к промыванию методом, аналогичным прежнему, но тампон смачивают водой с добавлением моющих веществ (после 50 перемещений тампон не должен загрязняться, а поверхность образцов не должна повредиться);
— определение стойкости к воздействию света.

По классификации, принятой в Германии, маркировка обоев осуществляется 18-ю условными символами

Маркировка обоев

Виды обойного клея

Сегодня для наклейки обоев используют клей, но не любой, а специально для этого предназначенный. Это клей из маисового или кукурузного крахмала, разведенного водой.

Для специальных обоев и специальных поверхностей применяют особый клей с химическими добавками, повышающими адгезию (прилипание). Как правило, обойный клей наносят на изнаночную сторону обоев и оставляют на некоторое время, чтобы обои размокли.

При этом клей пропитывает обои, обеспечивая их плотное прилегание к стене. В редких случаях, когда наклеиваются, скажем, алюминиевые обои, клей наносят также на оклеиваемую поверхность.

Приготовив клей, нужно оставить его примерно на 30 минут, чтобы он разбух.

Основное правило при приготовлении клея: чем толще обои, тем гуще должен быть клей.

Клеящий состав лучше делать более густым, так как его в любой момент можно разбавить водой.

После нанесения клея на обои необходимо подождать 5-10 минут, и лишь затем приклеивать полотнище.

Итак, вид клея зависит от массы обоев.

Клей бывает целлюлозный, который продается в виде порошка и разводится холодной водой, и специальный, который также продается в сухом виде и разводится таким же способом, но предназначается для тяжелых обоев

Рекомендуемые пропорции обойного клея

Назначение

Приготовление раствора

Количество литров воды на одну упаковку

Содержимого упаковки достаточно приблизительно для

Специальная оклейка (ненабивные, тисненые)

Тяжелые обои, обои с шершавым покрытием

В зависимости от вида обоев применяются различные клеи :
— для легких обоев, к которым относятся бумажные обои применяют обычный обойный клей на основе метилцеллюлозы;
— для виниловых обоев используют клей, содержащий футицид;
— для текстильных — клеи типа бутилата;
— металлические и толстые тканевые обои лучше всего приклеивать с помощью дисперсионного клея, который также можно добавлять к другим видам обойного клея для усиления вяжущих средств.

6. Лесные материалы

Отделка лесными материалами весьма разнообразна и ценится текстурой древесины. В первую очередь используются пиленые изделия: доски, рейки, вагонка, плинтуса, накладки и пр. Эти изделия часто покрывают лаками, в том числе цветными, а в случае наружной отделки лак совмещают с составами, предотвращающими гниение — антисептиками, иногда антипиренами.

Древесноволокнистые, древесностружечные плиты, фанера широко используется для отделки потолков и стен. Эти материалы также обрабатываются лаками, лучше бесцветными, позволяющими сохранить и подчеркнуть текстуру дерева различных пород.
Эту же функцию выполняют тонкие пластинки шпона, наклеиваемые на древесину менее ценных пород.

Особенно часто применяют лесные материалы для отделки полов паркетом штучным или в виде плит, набранных на заводе. Обычно в жилищном и гражданском строительстве используют породы дуба, ясеня, ореха, липы, красного дерева, граба и многих других видов древесины, создавая уникальные по красоте рисунки.

Глубокая переработка древесины дает возможность получить картон и бумагу, что находит применение в отделке помещений.

Гигиенично производить оклейку внутренних помещений бумажными обоями, ассортимент которых огромен.

Простые бумажные обои — наиболее распространенный вид оклейки стен. В последнее время появились грубоволокнистые обои из плотного нижнего и гладкого верхнего слоя. Такие обои обычно клеят встык и потом покрывают слоем лака.

Моющиеся долговечные обои состоят из двух слоев : бумага или ткань и синтетическое покрытие.

Структурные обои состоят из двух полотен бумаги, тесненных еще во влажном состоянии.

Изготавливают также металлические, тканевые, велюровые обои, обои из стекловолокна на бумажной основе и др.

Нужно выделить также оклеивающие пленки на полимерной основе и самоклеящем основании, применяемые в кухнях, коридорах, сантехузлах.

Для внутренних помещений широко применяется аналогично древесностружечным и древесноволокнистым плитам сухая гипсовая штукатурка, комбинированные гипсокартонные панели с пенополистиролом или минватой, толщиной до 6,5 мм, приклеиваемые на обычные шероховатые поверхности бетона, кирпича и др. Гипсокартонные листы пригодны также для устройства стен, перегородок, потолков, сборного пола.

Используются плиты сухой штукатурки на различных связующих на основе гипса, перлита, керамзитового песка, гранулята и другие составы с легкими заполнителями, которые служат для повышения теплоизоляционных и звукопоглощающих свойств отделки ограждений.

С помощью листов и металлического профиля можно смоделировать любую классическую архитектурную форму : карнизы, профили, круглые колонны, своды, арки, купола.

Внутренняя облицовка листами из вспененного перхлорвинила придает декоративные, акустические и теплоизоляционные свойства отделке.

Разные деревянные изделия, скульптура из дерева являются большей частью произведениями искусства и используются для отделки интерьеров, включая деревья с интересными пороками, например, свилеватостью, кривизной, различными сучками и т.п.

Одним из эффективных приемов использования отходов и низкокачественной лиственной древесины является ее модифицирование полимерами, повышающее прочность, влаго- и огнестойкость, стойкость к агрессивным средам, формостабильность.

7. Полимерные материалы

Покрытие полов из полимерных материалов в зданиях различного назначения требует ряд специальных свойств: пониженной истираемости, износостойкости и водостойкости при определенной прочности и твердости покрытия.

Современным является покрытие полов линолеумом, различными ворсовыми тканями в виде ковров, дорожек.

Используются также ковры пылепоглощающие, для влажных помещений, амортизационные, чистящие и др.

Для перечисленных покрытий особую важность приобретает отсутствие накопления статического электричества, нескользкость, бесискровость, беспыльность и др.

Аналогичные требования предъявляются к получившим распространение самовыравнивающимся наливным, но трещиностойким полам различных составов.

Они характеризуются высокой технологичностью, получению абсолютно ровной поверхности, не нуждающейся в дополнительной шлифовке и полировке.

Наиболее прогрессивными являются составы на основе полимерцементных композиций с суперпластификаторами и модификаторами структуры

Кроме покрытия полов, полимерные материалы используют как :
— декоративные пленки, рулоны для облицовки стен, потолков, встроенной мебели;
— набранные рейки, профили, плинтусы, раскладки;
— плоские и волнистые стеклопластики.

Источник: perekos.net