_____________________________________________________, именуемый (ая ) в дальнейшем ( «Заказчик ») с одной стороны и ИП Берестов Юрий Александрович (далее именуемый «Подрядчик ») с другой стороны заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы по:
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Подрядчик обязуется:
- Выполнить работы в срок с _____________ по ______________ 20___ г. Используя свои материалы и на своем оборудовании.
2.2. Заказчик обязуется:
- В течении 3 (трех ) календарных дней после уведомления Подрядчиком об окончании работ принять их и оплатить, соблюдать условия эксплуатации, отраженные в пункте 5 настоящего договора.
2.3. Подрядчик имеет право уведомлять Заказчика о возможных дополнительных работах и связанным с этим увеличением стоимости работ, при не получении от заказчика ответа на свое сообщение в течении 3 (трех ) календарных дней, Подрядчик приостанавливает работы с отнесением убытков, в размере 0,1% от стоимости заказа в день, вызванных простоем, на счет Заказчика. Внесение изменений в перечень работ и материалов оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему договору.
Договор возмездного оказания услуг
2.4. Заказчик имеет право отказаться от предложенных Подрядчиком дополнительных работ и изменения перечня материалов, приведенных в приложении №1 к настоящему договору, и требовать от Подрядчика соблюдения его условий в прежнем объеме и в установленные сроки, но без выполнения Подрядчиком, обнаруженных в процессе дополнительных работ, не оплаченных Заказчиком.
3.Порядок расчетов между Сторонами.
3.1. Стоимость материалов и работ указывается в приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Данная стоимость является фиксированной на весь срок действия договора за исключением случаев предусмотренных в пункте 2.3. и с согласия Заказчика.
3.2. Изменение стоимости работ может быть инициировано Сторонами только в случае обоюдного согласия или наступления форс-мажорных обстоятельств.
3.3. Оплата материалов по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, или наличными согласно приложению №1, в момент подписания настоящего договора.
3.4. Полный расчет по настоящему договору осуществляется в момент сдачи объекта Заказчику или его представителю.
4.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение любого из своих договорных обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, признанных таковыми в соответствии с законодательством РФ, препятствующие выполнению настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается на время действия этих обстоятельств и их последствий.
5. Ответственность Сторон.
В случае невыполнения сроков договора Сторона, не выполнившая свои обязательства по п 2.1 или п 2.2. настоящего договора несет материальную ответственность в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки..
Как составить гражданско-правовой договор оказания услуг с физическим лицом?
6. Гарантийные обязательства.
6.1. Столярные изделия из массива изготовлены согласно ГОСТ 20850-2014. Подрядчик гарантирует соответствие качества используемых материалов и выполненных работ требованиям строительных норм и правил, и обязуется, в течении 24 (двадцати четырех ) месяцев после окончания работ в случае обнаружения дефектов бесплатно устранить их, при условии соблюдения Заказчиком следующих условий эксплуатации:
Источник: stairsmontage.ru
Договор подряда на строительство забора
ИП В, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующей на основании свидетельства, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» паспорт:________№_______________Выдан._____________Кем________________________________________________________________________________________________________,действующего от своего имени, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке забора из:
профилированного листа _________ м. п. высотой _____м,
сетки «Рабица»___________________м. п. высотой______м.
сетка « Рабица» в секциях___________м. п. высотой.______м.
демонтаж старого забора____________м. п. 150р/м. п——_______________руб.
изготовление и установка ворот________________
изготовление и установка калитки_______________
на территории Заказчика, расположенной по адресу: ____________________________________________________________________________________________
Работы выполняются из материалов Подрядчика.
2. Стоимость работ и порядок оплаты
2.1. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет __________________________________________________________________________, (согласно договорной цены).
2.2. Заказчик обязан, со дня подписания настоящего договора оплатить Подрядчику авансовый платеж в размере 50% от стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего договора, что составляет__________________________________________________________________руб.
2.3. Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.3.1 Подрядчик обязуется начать работы с «______»___________________201___г
2.4. Срок выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору составляет _______ (_____________________________) рабочих дней, со дня начала работ установленным Заказчиком и Подрядчиком, указанном в п.2.3.1 настоящего договора.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Обеспечить Подрядчику доступ на строительную площадку, указанную в п. 1.1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора.
3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ на строительной площадке в течение всего срока действия настоящего договора.
3.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
4. Обязанности Подрядчика:
4.1. Выполнить все работы качественно и в срок, установленный настоящим договором, в соответствии с, действующими строительными нормами и правилами.
4.2. Своевременно обеспечить Строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой.
4.3. Соблюдать при выполнении работ по договору на строительной площадке правила пожарной безопасности, техники безопасности.
4.4. Своевременно и полностью устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока выполненных работ. Гарантия на монтаж забора составляет 1(один) год, со дня окончания работ.
4.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5. Сдача-приемка работ
5.1. При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
6.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору он уплачивает Заказчику следующую неустойку:
6.2.1. За несвоевременное окончание выполнения Работ по вине Подрядчика – в виде пени в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки.
6.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.
7. Срок действия, условия внесения изменений в договор
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора.
7.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки).
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций.
8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
9.2. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору.
10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.
10.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
11. Реквизиты и подписи сторон.
Св-во сер.52 № 000 ___ _______________________
Выдано 02.04.2012г __________________________
р-на г. Н.Новгорода ___________________________
Адрес: г. Н.Новгород ____________________________
Ул. Суздальская «рынок Карповский» ____________________________
Павильон 15/3 тел.-17-72; 413-40-68
________________________( Н) ___________________________
Договор о строительстве забора №12
Ипатов Павел Алексеевич, именуемый в дальнейшем исполнитель, с одной стороны
и _____________________________________________________________________
, именуемый в дальнейшем заказчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению работ по строительству забора согласно техническим характеристикам, с правом досрочного завершения работ.
Место установки забора Калужская область Жуковский (Малоярославецкий или Боровский) район участок № 28 по линии между участками и ремонту лицевой части забора длиной 42 м.
1.2. Сроки выполнения работ: начало работ май 2016 года, окончание работ май-июнь 2016 года.
Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: в связи с геологическими или погодными условиями, а также форс-мажорными обстоятельствами.
2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Заказчика.
2.1.1. Заказчик вносит предоплату на покупку и доставку заранее оговоренного количества материалов.
В день окончания работ по строительству забора Заказчик обязан принять выполненную исполнителем работу и своевременно оплатить её согласно настоящему договору.
2.1.2. В обязанности заказчика входит предоставление исполнителю возможности пользоваться электрической сетью, а в случае невозможности оплатить до начала работ использование генератора из расчета 300 рублей в день. Число дней изготовления забора определяется делением длинны забота на десять.
2.1.3. В обязанности заказчика не входит предоставление исполнителю инструментов и приспособлений требующихся для выполнения обязательств по строительству данного забора, за исключением случаев, когда исполнитель до начала работ не мог знать о необходимости использования такого оборудования или инструментов.
2.2 Обязанности исполнителя.
2.2.1. Исполнитель обязан доставить и разгрузить на объекте материалы для строительства забора и сопутствующие материалы заказанные заказчиком.
2.2.2. Своевременно и качественно выполнять предусмотренные настоящим договором работы.
2.2.3. Вовремя извещать Заказчика об обстоятельствах препятствующих исполнению обязанностей Исполнителя согласно настоящему договору.
3. Качество работ.
3.1. Окраска столбов и прожилин производится в два слоя краской три в одном серого цвета.
3.2. Крепление прожилин к столбам осуществляется посредством саморезов с пресс-шайбой и дублируется в обязательном порядке сварочными швами.
3.3. Крепление профлиста к прожилинам осуществляется с помощью саморезов с пресс-шайбой серого цвета или оцинкованных.
3.4. Кладка кирпичных столбов ведется до высоты и из кирпича описанных в техническом приложении. Внутри кирпичной кладки располагаются профилированные трубы размером 40 на 60 миллиметров к которым приварены полосы выступающие за край кладки на 5-7 сантиметров для дальнейшего крепления к ним с помощью сварки прожилин забора.
3.5. Фундамент для забора армированный, залит бетоном (на выбор исполнителя – изготовленный на месте или купленный и доставленный со специализированных предприятий). Глубина залегания фундамента и ширина, а также высота над поверхностью земли указываются в приложении.
4. Форс-мажорные обстоятельства.
В форс-мажорные обстоятельства, при которых завершается или откладывается строительство забора, кроме общепринятых входят:
погодные – дожди и снегопады, температура ниже + 4 градусов Цельсия;
геологические – крупнообломочные породы, валуны размерами свыше 80 см, гранитные, базальтовые, доломитовые или известковые плиты.
Убедительная просьба в целях безопасности не подходить ближе двух метров с ямам для установки столбов забора, а также к местам проведения сварочных работ. Не допускает отвлекать исполнителя разговорами и вопросами,
не относящимися к процессу оплаты работ.
Дополнительные условия.
Все изменения дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Гарантия сроком на 12 месяцев соблюдается при выполнении заказчиком всех условий настоящего договора и требований приложений.
5. Порядок расчетов.
Стоимость забора исчисляется исходя из его общей длины, необходимости демонтажа старых ограждений, ремонта уже установленных элементов забора и обязательно указывается в настоящем Договоре.
Исполнитель получает аванс в размере не менее 60% от общей стоимости забора ( но не менее полной стоимости материалов для забора, их доставки к месту строительства плюс 3500 рублей для расходов по ведению строительных работ) для осуществления закупки и доставки материалов, а также для осуществления деятельности по строительству.
Сумма обязательная к уплате за весь забор 88 260 рублей.
Оплата может быть произведена на пластиковую карточку Сбербанка № 4*** 2200 **** 42*4. Все денежные перечисления от _____________________________ должны рассматриваться как часть оплаты работ по строительству забора или покупки материалов для него.
6. Дополнительные работы не указанные в договоре или в приложении к договору выполняются по согласованным сторонами ценам и оплачиваются в полном объеме в день их выполнения.
—————————————————————————————————————————————
Исполнитель индивидуальный предприниматель Ипатов Павел Алексеевич.
Адрес: Калужская область, Боровский район деревня Лапшинка улица Шуваловых дом 75.
Телефон 8 (910) 591-93-63.
Приложение к договору о строительстве забора из профлиста.
Технические характеристики забора (въездной группы)
Приложение является неотъемлемой частью договора и не рассматривается в отрыве от него.
Металлические столбы из профилированной трубы размером 60 мм Х 40 мм длиной не менее 3 метров устанавливаются на расстоянии друг от друга не более 3 метров и заглубляются в грунт на глубину около 120 см.
Всего столбов 18 штук.
Столбы устанавливаются в ямы глубиной не менее 70 см, которые в последствии заполняются гравием или мелким щебнем и трамбуются (или бетонируются).
Прожилины две штуки из профилированной трубы 40 мм Х 20 мм крепятся на саморез с пресс-шайбой и дополнительно привариваются к столбам.
Профлист крепится к прожилинам со стороны обращенной к дому заказчика серой стороной на минимум 8 саморезов с пресс-шайбой. Прожилины оказываются за листами.
Ремонт лицевой части выполняется также как и строительство нового забора, но с использованием ранее примененных материалов, если те не потеряли своего товарного вида и соответствуют ранее указанным характеристикам.
Длина нового забора 52 метра.
Длина ремонтируемого забора 12 метров.
Стоимость нового забора 92 560 рублей.
Стоимость ремонта старого забора 4000 рублей.
Изготовление и установка калитки шириной 1 метр на участке забора из сетки рабицы осуществляется одновременно с работами по строительству забора.
Цена калитки на каркасе из профилированной трубы 40мм Х 20 мм составляет 3600 рублей.
Калитка снабжена проушинами для навесного замка с внешней стороны и ручками с обеих сторон.
——————————————————————————————————————————————
Общие затраты заказчика составляют 96560 рублей.
Аванс 65000 рублей получен и получение заверено печатью и подписью Исполнителя.
—————————————————————————————————————————————————————-
Договор о строительстве забора составлен в двух экземплярах и вступает в силу в момент подписания, с учетом пункта о перечислении денег с помощью карты Сбербанка (смотрите выше).
«Договор подряда на забор грунта на период паводковых мероприятий»
Загрузка документа начнётся через 25 секунд. Пожалуйста, подождите.
Имя файла документа:
На данный момент доступна возможность скачивания файла в формате Word. Загрузите его!
С этим документом часто просматривают:
- Агентский договор, агентское соглашение 51
- Брачный договор 4
- Договор аренды жилого помещения, квартиры 72
- Договор аренды нежилого помещения, здания 100
- Договор аренды земельного участка 36
- Договор аренды имущества, оборудования 48
- Договор аренды транспортного средства 14
- Прочие договоры аренды 25
- Банковский договор, депозитный договор 79
- Договор безвозмездного пользования, ссуды 36
- Договор дарения имущества, недвижимости, денег 90
- Договор доверительного управления, траста 38
- Договор займа, расписка о займе 66
- Кредитный договор, залоговый договор 78
- Договор купли-продажи, договор контрактации 309
- Договор лизинга, финансовой аренды 37
- Лицензионный договор, авторские права 37
- Договор мены, обмена, бартера 75
- Договор об оказании услуг, аутстаффингу 270
- Договор перевозки, транспортной экспедиции 62
- Договор бытового, арендного, строительного подряда 162
- Договор пожизненного содержания 66
- Договор поручения, договор комиссии 72
- Договор поставки товаров, продукции 127
- Договор проката, бытового проката 23
- Договор на создание и выполнение НТП 18
- Договор страхования имущества, здоровья, ответственности 56
- Договор товарищества, совместной деятельности 35
- Трудовой договор, трудовой контракт 160
- Договор уступки права требования 15
- Договор франчайзинга, концессии 7
- Договор хранения, документы на хранение 61
- Договор энерго и электроснабжения 15
- Проведение конкурсов, торгов 17
Ресурс призван помогать в составлении договоров и любых других документов. Стараемся размещать только актуальные шаблоны и бланки. Если сайт оказал вам помощь, отблагодарите его: поделитесь ссылкой с любой интернет аудиторией. При возникновении вопросов, а также предложений, просьба пользоваться обратной связью.
Источник: vmeste-masterim.ru
Договор подряда по монтажу изделий
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 22,0 кб
В качестве предмета изделий рассмотрим пластиковые окна. В последнее время установка пластиковых окон пользуется достаточно большой популярностью. Изделия и, в частности, окна из этого материала, обладают широким спектром преимуществ. Перед тем как подписывать договор подряда на производство и установку пластиковых окон, следует изучить все детали его соглашения. Таким образом, вы практически можете быть уверены в том, что вся работа будет выполнена качественно и в указанный срок.
Обязательные пункты договора:
- предмет – производство и установка пластиковых окон;
- стороны. Одна сторона – это заказчик, а вторая, соответственно, исполнитель;
- права заказчика и исполнителя;
- обязанности заказчика и второй стороны договора.
Кроме того, следует упомянуть о таких пунктах, как форс-мажорные обстоятельства. Отдельным пунктом прописывается алгоритм действий, в случае их наступления.
Ответственность сторон
Каждая из сторон несет материальную ответственность за нарушение условий договора. К примеру, это может быть уплата штрафа, который составит какой-то процент от суммы договора. Или же это могут быть недостатки в деятельности одной из сторон. За них также предусмотрена ответственность.
Конечные положения
Внизу соглашения указываются банковские реквизиты, адреса физических или юридических лиц. Далее подрядчик и заказчик должны поставить свои подписи.
Бланк договора подряда по монтажу изделий
Образец договора подряда по монтажу изделий (заполненный бланк)
Скачать Договор подряда по монтажу изделий
Договор подряда по монтажу изделий №
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.
1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .
1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.
2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.
2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.
2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарных дней.
2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).
2.2.2. Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.
2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.
2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ. Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.
2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.
2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.
2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).
2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).
3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.
3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении % денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.
3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.
4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.
4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.
4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.
4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.
4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.
4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.
5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).
5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.
5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.
6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.
6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.
7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.
- если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
- если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.
7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
- Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
- Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
- Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
- Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
- Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.
7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.
Источник: dogovor-obrazets.ru
Договор На Строительство Забора Из Профнастила Образец
(город и т. п.) (число, месяц)
в ______ экземплярах: по _________ для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.
________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», проживающий ________________________________________________________________ паспорт _________________________________________________ действующий от своего имени, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:
▪ Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика своими силами, инструментами, механизмами и из своих материалов комплекс работ по установке забора из ________________ протяженностью _____ м. п. высотой ___м на строительной площадке Заказчика по адресу: ____________________________________________________, далее по тексту именуется «Объект», согласно прилагаемой к договору смете (приложение №1) и проекта переданного Заказчиком, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.
▪ Стоимость работ по настоящему Договору на установку забора является договорной, твердой и определена на основании сметы (приложение №1) и составляет _______________ _____________________________, в т. ч. НДС 18% — _________.
▪ Заказчик обязуется перечислить Подрядчику авансовый платеж в размере ___% от стоимости работ, указанной в п.2 что составляет – ___________________, в т. ч. НДС 18% ________- в течение 5-ти банковских дней с даты заключения настоящего договора.
▪ Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
▪ При возникновении дополнительных работ Заказчик оплачивает их отдельно по дополнительной смете, со 100% предоплатой в момент подписания дополнительной сметы.
▪ Срок выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору составляет ____ (___________________) рабочих день со дня оплаты Заказчиком аванса в размере, указанном в п.3 настоящего Договора.
▪ При изменении договорных условий и условий финансирования сроки выполнения работ по установке забора могут быть изменены, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
▪ Заказчик обязан обеспечить Подрядчику доступ на Объект, указанный в п. 1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора, отвести место для хранения материалов, инструмента и вещей работающих.
▪ Заказчик обязуется предоставить Подрядчику до начала работ на подпись схему расположения скрытых коммуникаций находящихся на Объекте Заказчика. В случае повреждения Подрядчиком при производстве работ скрытых коммуникаций, не указанных на схеме, указанных неверно или в случае если схема Заказчиком не предоставлена, Подрядчик за данное повреждение ответственности не несет.
▪ При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.
▪ В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
▪ Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
▪ За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ согласно п.5 Договора (по вине Подрядчика) он уплачивает Заказчику неустойку: в размере 0, 1 % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки, но не более __%.
▪ За просрочку Заказчиком оплаты выполненных и принятых работ Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку (пени) в размере 0, 1 % от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки. Если просрочка превысит 30 (Тридцать) дней, то размер начисляемых пени увеличивается до 1) % от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки, но в любом случае не может превышать __ % от указанной суммы.
▪ Подрядчик самостоятельно возмещает любой вред или ущерб, причиненный третьим лицам в ходе выполнения работ по настоящему договору.
16. Гарантийный срок на выполненные работы составляет шесть месяцев, при условии соблюдения нормальных условий эксплуатации забора.
▪ Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.
▪ Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.
▪ Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при обязательной оплате Заказчиком выполненных работ.
▪ Каждая из сторон по настоящему договору вправе расторгнуть договор в любое время в одностороннем порядке при условии оплаты выполненных работ или возврата разницы между оплаченной и выполненной стоимости работ.
▪ Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора.
▪ При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки).
▪ Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
▪ К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций.
▪ Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.
▪ Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.
▪ Любые споры или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе в связи с его заключением, исполнением, расторжением или недействительностью, подлежат урегулированию путем переговоров.
▪ Неурегулированные указанным способом споры или разногласия по исполнению настоящего Договора подлежат передаче на рассмотрение в Суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
▪ Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору.
Договор подряда по установке забора
подряда по установке забора №______
г. Н. Новгород «_____ «___________ 20___ г.
ИП В, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующей на основании свидетельства, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» паспорт:________№_______________Выдан._____________Кем________________________________________________________________________________________________________, действующего от своего имени, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке забора из:
профилированного листа _________ м. п. высотой _____м,
сетки «Рабица»___________________м. п. высотой______м.
сетка » Рабица» в секциях___________м. п. высотой.______м.
демонтаж старого забора____________м. п. 150р/м. п——_______________руб.
изготовление и установка ворот________________
изготовление и установка калитки_______________
на территории Заказчика, расположенной по адресу: ____________________________________________________________________________________________
Работы выполняются из материалов Подрядчика.
2. Стоимость работ и порядок оплаты
2.1. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет __________________________________________________________________________, (согласно договорной цены).
2.2. Заказчик обязан, со дня подписания настоящего договора оплатить Подрядчику авансовый платеж в размере 50% от стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего договора, что составляет__________________________________________________________________руб.
2.3. Забор из профнастила на винтовых сваях? Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.3.1 Подрядчик обязуется начать работы с «______»___________________201___г
2.4. Срок выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору составляет _______ (_____________________________) рабочих дней, со дня начала работ установленным Заказчиком и Подрядчиком, указанном в п.2.3.1 настоящего договора.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Обеспечить Подрядчику доступ на строительную площадку, указанную в п. 1.1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора.
3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ на строительной площадке в течение всего срока действия настоящего договора.
3.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
4. Обязанности Подрядчика:
4.1. Выполнить все работы качественно и в срок, установленный настоящим договором, в соответствии с, действующими строительными нормами и правилами.
4.2. Своевременно обеспечить Строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой.
4.3. Соблюдать при выполнении работ по договору на строительной площадке правила пожарной безопасности, техники безопасности.
4.4. Чем покрасить столбы забора из профнастила? Своевременно и полностью устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока выполненных работ. Гарантия на монтаж забора составляет 1(один) год, со дня окончания работ.
4.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5. Сдача-приемка работ
5.1. При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
6.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору он уплачивает Заказчику следующую неустойку:
6.2.1. За несвоевременное окончание выполнения Работ по вине Подрядчика – в виде пени в размере 0, 1 % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки.
6.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.
7. Срок действия, условия внесения изменений в договор
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора.
7.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки).
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций.
8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Ручка на калитку из профнастила фото? Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
9.2. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. Особые условия.
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору.
10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.
10.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах — по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
11. Реквизиты и подписи сторон.
Св-во сер.52 № 000 ___ _______________________
Выдано 02.04.2012г __________________________
р-на г. Н. Новгорода ___________________________
Адрес: г. Н. Новгород ____________________________
Ул. Суздальская «рынок Карповский» ____________________________
Павильон 15/3 тел.-17-72; 413-40-68
Источник: whitestrip.ru
Договор на строительство забора из профнастила образец
ИП Симонов А. В, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующей на основании свидетельства, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» паспорт:________№_______________Выдан._____________Кем________________________________________________________________________________________________________,действующего от своего имени, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке забора из:
профилированного листа _________ м. п. высотой _____м,
сетки «Рабица»___________________м. п. высотой______м.
сетка « Рабица» в секциях___________м. п. высотой.______м.
демонтаж старого забора____________м. п. 150р/м. п——_______________руб.
изготовление и установка ворот________________
изготовление и установка калитки_______________
на территории Заказчика, расположенной по адресу: ____________________________________________________________________________________________
Работы выполняются из материалов Подрядчика.
2. Стоимость работ и порядок оплаты
2.1. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет __________________________________________________________________________, (согласно договорной цены).
2.2. Заказчик обязан, со дня подписания настоящего договора оплатить Подрядчику авансовый платеж в размере 50% от стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего договора, что составляет__________________________________________________________________руб.
2.3. Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.3.1 Подрядчик обязуется начать работы с «______»___________________201___г
2.4. Срок выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору составляет _______ (_____________________________) рабочих дней, со дня начала работ установленным Заказчиком и Подрядчиком, указанном в п.2.3.1 настоящего договора.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Обеспечить Подрядчику доступ на строительную площадку, указанную в п. 1.1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора.
3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ на строительной площадке в течение всего срока действия настоящего договора.
3.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
4. Обязанности Подрядчика:
4.1. Выполнить все работы качественно и в срок, установленный настоящим договором, в соответствии с, действующими строительными нормами и правилами.
4.2. Своевременно обеспечить Строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой.
4.3. Соблюдать при выполнении работ по договору на строительной площадке правила пожарной безопасности, техники безопасности.
4.4. Своевременно и полностью устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока выполненных работ. Гарантия на монтаж забора составляет 1(один) год, со дня окончания работ.
4.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5. Сдача-приемка работ
5.1. При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
6.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору он уплачивает Заказчику следующую неустойку:
6.2.1. За несвоевременное окончание выполнения Работ по вине Подрядчика – в виде пени в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки.
6.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.
7. Срок действия, условия внесения изменений в договор
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора.
7.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки).
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций.
8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
9.2. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору.
10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.
10.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах — по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
11. Реквизиты и подписи сторон.
Св-во сер.52 № 000 ___ _______________________
Выдано 02.04.2012г __________________________
р-на г. Н.Новгорода ___________________________
Адрес: г. Н.Новгород ____________________________
Ул. Суздальская «рынок Карповский» ____________________________
Павильон 15/3 тел.-17-72; 413-40-68
________________________(Симонов А. Н) ___________________________
Договор о строительстве забора №12
Ипатов Павел Алексеевич, именуемый в дальнейшем исполнитель, с одной стороны
и _____________________________________________________________________
, именуемый в дальнейшем заказчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению работ по строительству забора согласно техническим характеристикам, с правом досрочного завершения работ.
Место установки забора Калужская область Жуковский (Малоярославецкий или Боровский) район участок № 28 по линии между участками и ремонту лицевой части забора длиной 42 м.
1.2. Сроки выполнения работ: начало работ май 2016 года, окончание работ май-июнь 2016 года.
Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: в связи с геологическими или погодными условиями, а также форс-мажорными обстоятельствами.
2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Заказчика.
2.1.1. Заказчик вносит предоплату на покупку и доставку заранее оговоренного количества материалов.
В день окончания работ по строительству забора Заказчик обязан принять выполненную исполнителем работу и своевременно оплатить её согласно настоящему договору.
2.1.2. В обязанности заказчика входит предоставление исполнителю возможности пользоваться электрической сетью, а в случае невозможности оплатить до начала работ использование генератора из расчета 300 рублей в день. Число дней изготовления забора определяется делением длинны забота на десять.
2.1.3. В обязанности заказчика не входит предоставление исполнителю инструментов и приспособлений требующихся для выполнения обязательств по строительству данного забора, за исключением случаев, когда исполнитель до начала работ не мог знать о необходимости использования такого оборудования или инструментов.
2.2 Обязанности исполнителя.
2.2.1. Исполнитель обязан доставить и разгрузить на объекте материалы для строительства забора и сопутствующие материалы заказанные заказчиком.
2.2.2. Своевременно и качественно выполнять предусмотренные настоящим договором работы.
2.2.3. Вовремя извещать Заказчика об обстоятельствах препятствующих исполнению обязанностей Исполнителя согласно настоящему договору.
3. Качество работ.
3.1. Окраска столбов и прожилин производится в два слоя краской три в одном серого цвета.
3.2. Крепление прожилин к столбам осуществляется посредством саморезов с пресс-шайбой и дублируется в обязательном порядке сварочными швами.
3.3. Крепление профлиста к прожилинам осуществляется с помощью саморезов с пресс-шайбой серого цвета или оцинкованных.
3.4. Кладка кирпичных столбов ведется до высоты и из кирпича описанных в техническом приложении. Внутри кирпичной кладки располагаются профилированные трубы размером 40 на 60 миллиметров к которым приварены полосы выступающие за край кладки на 5-7 сантиметров для дальнейшего крепления к ним с помощью сварки прожилин забора.
3.5. Фундамент для забора армированный, залит бетоном (на выбор исполнителя — изготовленный на месте или купленный и доставленный со специализированных предприятий). Глубина залегания фундамента и ширина, а также высота над поверхностью земли указываются в приложении.
4. Форс-мажорные обстоятельства.
В форс-мажорные обстоятельства, при которых завершается или откладывается строительство забора, кроме общепринятых входят:
погодные — дожди и снегопады, температура ниже + 4 градусов Цельсия;
геологические — крупнообломочные породы, валуны размерами свыше 80 см, гранитные, базальтовые, доломитовые или известковые плиты.
Убедительная просьба в целях безопасности не подходить ближе двух метров с ямам для установки столбов забора, а также к местам проведения сварочных работ. Не допускает отвлекать исполнителя разговорами и вопросами,
не относящимися к процессу оплаты работ.
Дополнительные условия.
Все изменения дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Гарантия сроком на 12 месяцев соблюдается при выполнении заказчиком всех условий настоящего договора и требований приложений.
5. Порядок расчетов.
Стоимость забора исчисляется исходя из его общей длины, необходимости демонтажа старых ограждений, ремонта уже установленных элементов забора и обязательно указывается в настоящем Договоре.
Исполнитель получает аванс в размере не менее 60% от общей стоимости забора ( но не менее полной стоимости материалов для забора, их доставки к месту строительства плюс 3500 рублей для расходов по ведению строительных работ) для осуществления закупки и доставки материалов, а также для осуществления деятельности по строительству.
Сумма обязательная к уплате за весь забор 88 260 рублей.
Оплата может быть произведена на пластиковую карточку Сбербанка № 4*** 2200 **** 42*4. Все денежные перечисления от _____________________________ должны рассматриваться как часть оплаты работ по строительству забора или покупки материалов для него.
6. Дополнительные работы не указанные в договоре или в приложении к договору выполняются по согласованным сторонами ценам и оплачиваются в полном объеме в день их выполнения.
—————————————————————————————————————————————
Исполнитель индивидуальный предприниматель Ипатов Павел Алексеевич.
Адрес: Калужская область, Боровский район деревня Лапшинка улица Шуваловых дом 75.
Телефон 8 (910) 591-93-63.
Приложение к договору о строительстве забора из профлиста.
Технические характеристики забора (въездной группы)
Приложение является неотъемлемой частью договора и не рассматривается в отрыве от него.
Металлические столбы из профилированной трубы размером 60 мм Х 40 мм длиной не менее 3 метров устанавливаются на расстоянии друг от друга не более 3 метров и заглубляются в грунт на глубину около 120 см.
Всего столбов 18 штук.
Столбы устанавливаются в ямы глубиной не менее 70 см, которые в последствии заполняются гравием или мелким щебнем и трамбуются (или бетонируются).
Прожилины две штуки из профилированной трубы 40 мм Х 20 мм крепятся на саморез с пресс-шайбой и дополнительно привариваются к столбам.
Профлист крепится к прожилинам со стороны обращенной к дому заказчика серой стороной на минимум 8 саморезов с пресс-шайбой. Прожилины оказываются за листами.
Ремонт лицевой части выполняется также как и строительство нового забора, но с использованием ранее примененных материалов, если те не потеряли своего товарного вида и соответствуют ранее указанным характеристикам.
Длина нового забора 52 метра.
Длина ремонтируемого забора 12 метров.
Стоимость нового забора 92 560 рублей.
Стоимость ремонта старого забора 4000 рублей.
Изготовление и установка калитки шириной 1 метр на участке забора из сетки рабицы осуществляется одновременно с работами по строительству забора.
Цена калитки на каркасе из профилированной трубы 40мм Х 20 мм составляет 3600 рублей.
Калитка снабжена проушинами для навесного замка с внешней стороны и ручками с обеих сторон.
——————————————————————————————————————————————
Общие затраты заказчика составляют 96560 рублей.
Аванс 65000 рублей получен и получение заверено печатью и подписью Исполнителя.
—————————————————————————————————————————————————————-
Договор о строительстве забора составлен в двух экземплярах и вступает в силу в момент подписания, с учетом пункта о перечислении денег с помощью карты Сбербанка (смотрите выше).
Источник: beshenyeprodaji.ru