Образец договора на проектные работы строительство

Содержание

Договор подряда на проектные и изыскательные работы составляется между двумя сторонами (подрядчиком и заказчиком). Согласно этому документу, исполнитель берет на себя ответственность за разработку технических документов и выполнение изыскательных заданий. Со своей стороны клиент должен своевременно произвести оплату за предоставленные ему услуги. Предметом договора на выполнение проектных и изыскательских работ есть обоюдное соглашение, на основании которого изыскателю необходимо сделать и передать экспертное заключение заказывающему лицу.

Изыскания проводятся перед началом строительства и являются обязательным мероприятием. Цель — получение результатов взаимодействия будущей постройки с окружающей средой.

Каждый отдельно взятый договор на проектно-изыскательные работы образец имеет следующий и может быть:

Обычно в договорах на проектно-изыскательные работы фиксируются основные обязанности сторон.

Подрядчик со своей стороны обязуется:

выполнить порученное задание в строгом соответствии поставленному и оговоренному заданию;

Договоры строительного подряда и договоры на выполнение проектных и изыскательских работ

полученные результаты согласовать с клиентом, а в некоторых случаях с органами власти;

предоставить клиенту завершенный проект, техническую документацию и заключение эксперта о выполнении задания;

гарантировать достойное качество выполняемых работ;

в случае обнаружения ошибок либо некорректных данных в технических документах, что привели к не желаемым результатам, закон обязывает подрядчика возместить ущерб клиенту. Сроки обнаружения таких несоответствий не ограничены.

Подрядчик имеет полное право требовать оплату по завершении выполнения, а при ее отсутствии не передавать результаты заказчику.

Заказчик со своей стороны обязуется:

предоставить исполнителю техническое задание, на основе которого будут происходить работы;

показать исполнителю документы, доказывающие его право на территорию, где будет проводиться стройка;

участвовать в согласовании документов с правительственной организацией;

своевременно произвести оплату;

обратится в суд, при выявлении ошибок.

Клиент вправе в любое время аннулировать ранее составленный документ. Согласно закону, данная процедура включает в себя оплату исполнителя, как полное или частичное возмещения убытков.

Нюансы, которые необходимо учесть составляя договор подряда на выполнение изыскательских работ

Клиентами исполнителя могут являться лица, которым необходимы результаты проектно-изыскательных работ. Роль исполнителя имеют право выполнять только юридические лица (фирмы, компании), обладающие специальными документами (лицензиями) на выполнение таких услуг.

О сроках выполнения данного вида работ

Сдается договор на проектно-изыскательские работы в ранее оговоренные и установленные сроки, при условии, что заказчик произвел оплату. Прием выполненных работ осуществляется в течение 12 календарных дней, с момента получения проектно-изыскательных документов. Основанием для отказа приема работы может служить отклонение документов, разработанных подрядчиком, от действующих законов или требований клиента. Если задание выполнено преждевременно, заказчик должен принять и совершить оплату в соответствии с настоящим договором. Договор действует с момента подписания до полного выполнения обязательств, которые указаны в нем.

Договор на выполнение проектных работ.

Для того, чтобы правильно заключить договор подряда на проектные и изыскательские работы, и в будущем быть довольным выполнением всех обязанностей, а также качеством выполненных работ, необходимо выбирать только проверенные компании с высококвалифицированным персоналом. Таковой является ООО «ГеоГИС Ижиниринг». Специалисты всегда готовы приступить и выполнить ваш заказ быстро, качественно и по приемлемым ценам.

Источник: geotop.msk.ru

Д оговор проектных работ

Текст договора на выполнение проектных работ разработан в соответствии с правовыми и нормативно-методическими документами, действующими на территории Российской Федерации.

Издание будет полезно всем, кто занимается разработкой проектно-сметной документации или заказывает её для нужд строительства. Сметно-проектная документация — один из разделов сметной документации.

книги для сметчиков и руководителей строительством

Купить книгу «Договор подряда на выполнение проектных работ» можете у нас в офисе или у региональных дилеров. Ознакомьтесь с прайсом на эту и другие книги по сметному делу.

Обсуждайте книгу «Договор подряда на выполнение проектных работ» на форуме сметчиков.

Вступительное слово
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

Предмет Договора
Права и обязанности Заказчика
Права и обязанности Подрядчика
Цена работ и порядок расчётов
Сроки, порядок сдачи и приёмки законченной работы или отдельных этапов
Ответственность сторон
Разрешение разногласий и споров
Расторжение Договора
Обстоятельства непреодолимой силы
Прочие условия
Юридические адреса сторон

Приложение № 2. Перечень документов, Предоставляемых застройщиком для получения разрешения на строительство объекта

Приложение № 6. Перечень основных видов прочих работ и затрат, включаемых в сводный сметный расчёт стоимости строительства

Приложение № 7.
А. Смета на проектные и изыскательские работы
Б. Смета на проектные работы
В. Смета на проектные работы

Приложение № 8. Рекомендуемые коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с учётом коэффициентов к расценкам из технической части сборников), нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины) для учёта в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами

Источник: old.smeta.ru

Договор подряда на выполнение проектных работ: образец

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (образец)

подряда на выполнение проектных

и изыскательских работ

г. ______________ “___” ___________ 20__г.

(наименование организации или гражданина-предпринимателя)

именуем __ в дальнейшем “Проектировщик”, в лице ________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем __ в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____________________________,

действующего на основании ________________________, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется по заданию

Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские

работы, результатом которых будут являться:

1.2. В срок ___________ Заказчик передает Проектировщику

утвержденное _____________ (кем) задание на проектирование, а также

_______________________________________________ (иные исходные данные,

необходимые для составления технической документации).

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в

задании и других исходных данных для выполнения проектных и

изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия

Проектная документация должна быть подготовлена в полном

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и

правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

Обязательства Проектировщика считаются выполненными со дня

утверждения подготовленного им проекта ________________ (наименование

органа, правомочного утверждать соответствующие проекты).

1.4. Правомочия Заказчика в отношении земельного участка,

предоставляемого под строительство _______________________ (наименование

объекта) подтверждаются ___________________ (наименование и реквизиты

правоустанавливающего документа – акта об отводе земельного участка,

свидетельства о праве собственности, договора и др.).

Разрешение на строительство выдано ___________________ (наименование

органа, наименование, номер дата выдачи документа).

1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную

Проектировщиком работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала работ – ______________________ дней со дня

получения Проектировщиком от Заказчика документов, указанных в п.1.2

2.2. Срок окончания работ – _______________________________________.

2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ:

2.3.1. Выполнение изысканий – _____________________________________.

2.3.2. Разработка технической документации – ______________________.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. За выполненные работы, указанные в разделе 1 договора, в

соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего

договора, Заказчик обязан уплатить Проектировщику ______________ рублей.

3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик

обязан перечислить Проектировщику аванс в размере __% от суммы, указанной

в п.3.1 договора, т.е. ___________ рублей.

3.3. Последующие платежи Заказчик производит на основании счетов

Проектировщика, выставляемых после подписания актов, составляемых

сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в п.2.3

3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика производится Заказчиком

по безналичному расчету, платежными поручениями.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания

Заказчиком и Проектировщиком.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В случае,

если Проектировщик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный

срок, либо проект на будет утвержден ________________ (кем) в

_________________ (срок), Заказчик вправе в одностороннем порядке

расторгнуть настоящий договор.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,

вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора

сохраняют свою силу.

5. Обязанности сторон

5.1. Проектировщик обязан:

выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными

на проектирование и договором;

согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при

необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными

органами и органами местного самоуправления;

передать Заказчику готовую техническую документацию и результаты

Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим

лицам без согласия Заказчика.

Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права

воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на

основе подготовленной Проектировщиком технической документации.

5.2. Заказчик обязан:

оплатить Проектировщику выполненные им работы;

использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика,

только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую

документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без

оказывать содействие Проектировщику в выполнении проектных и

изыскательских работ ___________________________ (объем и условия такого

участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой

технической документации с соответствующими государственными органами и

органами местного самоуправления;

возместить Проектировщику дополнительные расходы, вызванные

изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских

работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика;

привлечь Проектировщика к участию в деле по иску, предъявленному к

Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической

документации или выполненных изыскательских работ.

6. Ответственность сторон

и порядок разрешения споров

6.1. За просрочку выполнения работы Проектировщик уплачивает

Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от

суммы договора за каждый день просрочки.

6.2. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в

задании Заказчика и обязательных для сторон настоящего договора

строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай отступления

от указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере

6.3. Ответственность Проектировщика за ненадлежащее выполнение

работ, являющихся предметом настоящего договора, определяется в

соответствии со ст.761 ГК РФ.

6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем

договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского

законодательства, действующего на территории России.

6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров

6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров

стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место

нахождения арбитражного суда).

7. Сдача и приемка работ

7.1. Проектировщик обязан направлять Заказчику письменное извещение

при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного в п.2.3

7.2. В срок ______________________ с даты получения извещения

Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.

7.3. Приемка каждого этапа работы оформляется двусторонним актом

сдачи-приемки, подписываемым __________________ со стороны Проектировщика

и ___________________ со стороны Заказчика.

8. Дополнительные условия

8.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в

настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

8.2. Риски ___________________________________________ (какие,

наименование страховой организации, дата и номер договора страхования и

др.) застрахованы на сумму __________ рублей.

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик _____________________________________ М.П.

Проектировщик ________________________________ М.П.

Договор на выполнение проектных работ

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: .

1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

1.4. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:

Лицензией на № от « » 2020 года, выданной .

1.5. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы: .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость проектных работ составляет рублей НДС рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение № ).

2.2. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон.

2.3. В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

3.1. Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение с момента заключения настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Проектировщик обязан:

Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.

4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

4.4. Заказчик обязан:

Уплатить Проектировщику установленную настоящим Договором цену;
Использовать техническую (проектную) документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;
Оказывать необходимое содействие Проектировщику в выполнении проектных работ;
Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Проектировщика, повлекших за собой значительное удорожание проектных работ, возместить Проектировщику возникшие в связи с этим дополнительные расходы;
В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации привлечь Проектировщика к участию в деле.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере % за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации, на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьями 118 и 120 ГПК РСФСР иск предъявляется по месту постоянного жительства Заказчика.

6.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации.

6.5. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе – соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день после отправления письма по почте.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

Образец договора подряда на выполнение проектных работ в формате doc, pdf, txt

Образец договора подряда на выполнение проектных работ – это шаблон, который содержит существенные условия договора, необходимые для его заключения между сторонами сделки. Сторонами договора подряда на выполнение проектных работ являются Заказчик и Подрядчик.

Любая крупная стройка не может начаться без разработки и утверждения по установленной процедуре проектной документации на объект. Однако для того чтобы проект появился на свет, следует заключить соглашение на его разработку с организацией, имеющей необходимые разрешительные документы. В подобном договоре стоит прописать состав проектной документации, порядок ее подготовки и утверждения. Наилучшим образом выписать все необходимые условия можно с помощью юриста.

Скачать бесплатно простой образец договора подряда на выполнение проектных работ в формате doc, pdf, txt:

Образец договора подряда на выполнение проектных работ в формате html (на страничке)

ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение проектных работ

г. ________________________ «__»____________ 20_г.

«Заказчик» _____________________ в лице ________________________, действующего на основании _______________________________________, и
«Подрядчик» _____________________, входящий в СРО ______________ (название организации) в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________________ и лицензии ________________, подписали этот договор на таких условиях:

1. Заказчик поручает Подрядчику за вознаграждение изготовить весь требуемый пакет проектной документации для возведения ________________________________ (наименование объекта, его адрес).

2. Заказчик для выполнения предусмотренных настоящим соглашением работ предоставляет Подрядчику не позднее «___»_________ 20_г. по акту такие исходные данные по будущему объекту: ___________________________________________________________.

3. В состав проектной документации, которую обязуется подготовить Подрядчик для Заказчика, входит: _____________________________________________________________________________.

4. Подрядчик обязуется завершить все предусмотренные данным договором работы в срок до «____»___________________________ 20_г. Передача Заказчику готовой проектной документации происходит на основании акта.

5. Стоимость проектных работ, предусмотренных в рамках данного договора, составляет ____________ рублей с учетом НДС. Ее заказчик оплачивает в следующем порядке: ________________________.

6. Указанная в п. 5 цена работ может быть скорректирована в случае изменений в исходных данных, предоставленных Заказчиком. В этом случае стороны оформляют отдельное дополнительное соглашение, в котором также оговариваются новые сроки выполнения работ и процедуру совершения расчетов.

7. Подрядчик обязуется оказывать Заказчику необходимое содействие в дальнейшем согласовании подготовленной проектной документации с государственными и местными органами власти.

8. Данный договор вступает в силу с момента подписания и сохраняет свое действие до «___»___________ 201_ г.

9. Договор составлен в двух идентичных экземплярах с одинаковой юридической силой: для Заказчика и Подрядчика.

Адреса, платежные реквизиты, подписи сторон

Столичная юридическая служба «Социальные юристы» – это сформированная команда профессиональных юристов и адвокатов, обеспечивающая оперативный доступ граждан к юридическим услугам независимо от их социального статуса и материального положения, в том числе по общедоступным и сниженным ценам (для определенных категорий граждан предусмотрены значительные скидки).

Ключевые моменты нашей работы:

Оказание юридических услуг независимо от социального статуса и материального положения
Осуществление юридических услуг по сниженным ценам
Подготовка необходимых документов в кратчайшие сроки

Нам удалось объединить квалифицированных юристов, которые имеют большой опыт работы в гражданских, административных и уголовных дел в судах общей юрисдикции, арбитражном судопроизводстве, обжаловании действий (бездействий) государственных органов. Благодаря этому формируется комплексный подход в консультации юриста для решения вашей проблемы.

Юридическая помощь и консультация юриста

Все сотрудники имеют юридическое образование и постоянно профессионально совершенствуются. «Ваша победа – наша профессия!» – это один из главных принципов нашей компании. Мы не просто говорим, а тщательно работаем над каждым вопросом и нам очень важно, чтоб исход дела, за которое мы беремся, был для вас положительным. Лучшие адвокаты Москвы помогут вам в решении ваших проблем тел.: +7 (499) 408-21-03 , +7 (499) 408-46-03

Бланкер.ру

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Одним из этапов капитального строительства является архитектурно-строительное проектирование. Эта деятельность включает в себя разработку проектно-сметной документации и подготовку изысканий (материалов). По сути идет изучение природных условий района, участка, трассы, источников водоснабжения, экономическая целесообразность и т.д. Юридическим регулированием такой деятельности является договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Надо сказать, что обычно разработка технической документации поручается специальной проектной организации, т.к. это требует определенных знаний и навыков.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ является двусторонним (взаимным), консенсуальным и возмездным. Это вид договора подряда, по которому одна сторона ( это может быть подрядчик, проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика (второй стороны) разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить результаты.

В качестве заказчика по договору подряда на выполнение работ могут выступать любые лица, нуждающиеся в результатах проектных и изыскательских работ. Однако заказчиком может выступать и подрядчик по договору строительного подряда в тех случаях, когда обязанность по разработке соответствующей технической документации лежит на нем, а у него нет возможности выполнить такую работу самостоятельно.

Договор подряда проектных и изыскательских работ заключается в простой письменной форме. Договор может заключаться на выполнение как всего комплекса проектных и изыскательских работ, так и отдельных их этапов, частей, разделов (например, разработка сметы, изыскательские работы, оформление технической документации и т.д.).

Выполнение проектных и изыскательских работ требует определенных творческих усилий и умений. Предметом договора является:

Принимать на себя обязанности проектировщика могут лишь субъекты, имеющие специальную лицензию на выполнение таких работ. Как и при строительном подряде, широко практикуется система генерального подряда, при которой генеральный проектировщик привлекает к выполнению отдельных видов проектных и изыскательских работ специализированные проектные организации.

Цена – обязательное условие договора и определяется по результатам проведения конкурса либо соглашением сторон, которые также вправе включить в договор положения об условиях выплаты и размерах премий за досрочную выдачу документации, предусмотреть обстоятельства, при наличии которых контрактная цена может быть изменена (внесение заказчиком изменений в задание на проектирование и другие исходные данные, изменение законодательства, тарифов, инфляция и т.п.). Порядок расчетов за выполненные проектные и изыскательские работы также определяется условиями конкурса или соглашением сторон и устанавливается в договоре. Основанием для расчетов служит полученный заказчиком или генпроектировщиком по акту приемки комплект документации по объекту в целом или его этапу. Расчет также может производиться ежемесячно по справкам за фактически выполненный объем работ, если договором не предусмотрена предварительная оплата. Цена договора подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ чаще имеет вид сметы, содержащей постатейный перечень затрат подрядчика на выполнение работ.

Существенным условием договора подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ является условие о сроке начала и сроке окончания работ. Срок в данном случае означает либо момент времени, либо период времени, с наступлением (для момента времени) или истечением (для периода времени) которого связано наступление правовых последствий. Исчисление сроков осуществляется любым возможным способом: указанием календарной даты, события, действий людей, истечения определенного времени и т.д. Заказчик также обязан, если иное не предусмотрено договором подряда проектных и изыскательских работ:

использовать техническую документацию только на цели, предусмотренные договором подряда на выполнение работ, не передавать ее третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;
оказывать подрядчику содействие в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по договору подряда вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

Что касается обязанностей обеих сторон, то обязанностью подрядчика является выполнение проектных и изыскательских работ в точном соответствии с заданием, а заказчика обязан принять разработанную подрядчиком техническую документацию и оплатить ее.

Расторжение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ возможно по инициативе любой из сторон в случае систематического нарушения контрагентом договорных обязательств с возмещением виновной стороной другой стороне убытков, возникших у нее в связи с расторжением договора. Основанием для расторжения данного договора является и признание заказчика в установленном порядке банкротом.

Договор подряда на выполнение проектных работ

Предмет договора
Стоимость работ и порядок расчетов
Срок выполнения проектных работ
Обязанности сторон
Ответственность сторон
Разрешение споров между сторонами. подсудность споров из договора
Прочие условия
Юридические адреса и платёжные реквизиты сторон
Подписи сторон