Образец сметы контракта на строительство

Юристы сайта Правовед.ru составят договор подряда с твердой сметой, с условием о предоставлении материалов Подрядчиком и Заказчиком, контроль за расходованием материалов в полном соответствии с нормами закона. Вы можете ознакомиться с образцом договора подряда с твердой сметой, с условием о предоставлении материалов Подрядчиком и Заказчиком, контроль за расходованием материалов бесплатно.

Посмотрите пример
документа перед обращением к юристам сайта!

3 Выберите юриста

Выберите юриста, который
предложит самые выгодные
условия, и начните работу!

2 Получите предложения

Заинтересованные юристы
в течение 10-15 минут предложат
вам свои услуги и назовут цены.

1 Заполните заявку

Опишите документ, который вам
нужен. Это бесплатно и займет
не более пяти минут.

Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор подряда с твердой сметой, с условием о предоставлении материалов Подрядчиком и Заказчиком, контроль за расходованием материалов, составленный профессиональным юристом. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Павел Горячкин: «О смете контракта»

Договор подряда с твердой сметой, с условием о предоставлении материалов Подрядчиком и Заказчиком, контроль за расходованием материалов заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса. В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру.

Источник: pravoved.ru

Проект сметы контракта

Минстрой разработал новый порядок определения НМЦК — начальной (максимальной) цены контракта для строительных госзакупок, а также методику составления сметы контракта для госконтрактов на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

Статья 110.2 Закона № 44-ФЗ предусматривает, что оплата контракта, предметом которого является строительство или реконструкция объекта капитального строительства, осуществляется заказчиком в соответствии со сметой контракта, его обязательным приложением. Смета контракта должна составляться в соответствии с методикой, утвержденной Минстроем России.

Руководствоваться нужно Приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства». Норма действует с 15 февраля 2020 года. Федеральным законом установлен рекомендуемый образец сметы контракта. Он приведен в Приложении №1.

Случаи применения порядка

Новый порядок будет использоваться при определении НМЦК (максимальной) цены контракта и цены контракта с единственным поставщиком при проведении работ на территории РФ для следующих закупок:

• строительство, реконструкция, капремонт, а также снос объектов капитального строительства;
• строительство некапитальных строений (сооружений);
• проектных и (или) изыскательских работ;
• по сохранению объектов культурного наследия.

Исключение делается в том случае, если предметом контракта являются работы по территориальному планированию.

Стоимость составления проекта сметы контракта

Стоимость услуги, руб. НДС не облагается

В каких случаях применять методику

Руководствоваться методикой будет обязательно нужно при заключении либо изменении контракта на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

Смета контракта составляется по соглашению с заказчиком. Например, при закупке строительных работ некапитальных строений (сооружений). Случаи перечислены в методике.

Схема работы
Вы оставляете заявку на сайте или звоните нам		Наш специалист выезжает к Вам на объект		Составляем техническое задание на выполнение работ		Заключаем договор на выполнение работ		Выполняем работы и составляем отчёт

Особенности расчета сметы контракта

Цена будет зависеть от объекта закупки. Если приобретаться будут несколько видов проектных и подрядных или изыскательских работ, НМЦК нужно рассчитать для каждого вида. Результат расчета должен быть оформлены в виде протокола. Рекомендуемые формы и протокол приводятся в Приказе Минстроя. Смета контракта будет формироваться на основании проекта, локальных смет, дефектных ведомостей, проекта организации строительства.

Смета контракта может быть скорректирована, например, в том случае, если в проектную документацию включат новые виды работ. В методике указана формула, по которой будет производиться перерасчет.

Источник: gcesp.ru

Смета к договору на оказание услуг

Предлагаем ознакомиться со статьей на тему: «смета к договору на оказание услуг». В статье приведены комментарии профессионалов. Все вопросы вы можете задать дежурному юристу.

Цена договора подряда (далее — ДП) может быть определена различными способами, в т. ч. путем составления сметы (п. 3 ст. 709 Гражданского кодекса РФ).

Смета представляет собой план предстоящих расходов, связанных с исполнением обязанностей сторон по ДП. Унифицированного образца такого документа не утверждено, поэтому смета может быть составлена в произвольной форме, но при этом она должна включать все атрибуты, на практике обычно применяемые для такого рода документов. При оформлении сметы рекомендуется опираться на положения Методики определения стоимости. утв. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 51.

Обычно смета включает следующие сведения:

• Реквизиты и наименование договора, к которому относится смета.
• Наименование документа.
• Наименование работ, их единицу измерения и необходимый объем.
• Цену за единицу работы и итоговую цену за необходимый объем работ данного вида (с указанием размера НДС). Цена работ в ДП может быть выражена в твердой или приблизительной форме (см. ст. «Что такое твердая цена договора согласно ГК РФ?»).
• Общую сумму затрат по смете.
• Дату составления документа.
• Реквизиты и подписи сторон.

Смета может составляться с различной степенью детализации (например, с выделением отдельных этапов работ или без такового и т. п.) по усмотрению сторон.

Такой документ может быть составлен на основе размещенного ниже образца сметы к договору подряда: Смета к договору подряда – образец.

Смета может быть составлена любой из сторон, однако юридическую силу она приобретает только после того, как обе стороны ее согласуют. Только тогда смета становится неотъемлемой частью ДП.

Практика применения сметы для определения цены ДП весьма распространена, однако наличие сметы к договору — требование необязательное. Если в договоре не указана цена или способ ее определения, для ее исчисления необходимо руководствоваться п. 3 ст. 424 ГК РФ.

ВАЖНО! Цена в смете может быть выражена не только в денежной, но и в натуральной форме. При этом, например, заказчик должен оплатить результат работ, если им не выполнено обязательство по ДП о передаче подрядчику товаров в счет оплаты исполненных работ (п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

В отношении отдельных видов ДП могут быть установлены специальные требования о применении смет.

Так, для договора строительного подряда наличие сметы является обязательным (п. 1 ст. 743 ГК РФ). Существенными условиями такого договора являются условия о предмете, цене, а также сроках подрядных работ. Например, суд признал договор строительного подряда незаключенным на том основании, что в нем не были согласованы данные условия, поскольку отсутствовали согласованные сторонами локальные сметные расчеты, заявленные как приложения к договору, и, как следствие, не представлялось возможным определить объем и стоимость работ по договору (решение АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 16.03.2015 по делу № А56-76644/2014).

Подведем итоги. Смета к ДП составляется в произвольной форме с указанием необходимых атрибутов. По общему правилу смета для ДП не является обязательной, однако договор строительного подряда такой документ в своем составе должен предусматривать.

Статья оказалась полезной? Подписывайтесь на наш канал RUSЮРИСТ в Яндекс.Дзен!

Является ли нарушением отсутствие сметы в приложении к договору оказания услуг?

Это может быть в любом документе договора, в том числе и приложении и дополнительном соглашении.

ГК РФ Статья 779. Договор возмездного оказания услуг

1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Безусловно, чтобы стороны понимали, что они оказывали и за что оплачивается должен быть расчет, либо прейскурант цен, так как нет обоснования из чего состоит услуга и какова их стоимость.

Можно ли оспорить (признать недействительной, фиктивной) заключённую сделку?

​Нет, так как цена не является существенным условием договора оказания услуг.

ГК РФ Статья 779. Договор возмездного оказания услуг

1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

​Договор возможно расторгнуть.

​Можете посмотреть основания признания сделки недействительной ГК РФ § 2. Недействительность сделок

Возможно ознакомиться с договором?

Возникают дополнительные вопросы?
Воспользуйтесь кнопкой “Сообщение юристу/общаться в чате” под иконкой юриста. Можем обсудить детально. Пишите даже, если я не в сети и Вам “придет” ответ. Общение в чате бесплатно, до того момента как юрист не выставил счет, а клиент, при этом согласился.
При желании Вы можете заказать более подробную платную консультацию с анализом и применением закона, или составление документа по Вашему вопросу.
Платная консультация даст Вам возможность понимания четкого алгоритма действий для достижения результата, а документ приблизит Вас к намеченной цели.

С уважением, юрист Дмитрий.

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Смета на выполнение работ (приложение к договору строительного подряда)

Тип документа: Смета

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 3,6 кб

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Общая стоимость работ по Договору: ________ (____________________) руб., в том числе НДС (___%) ________ (_____________________) руб.

Занесено в базу

Внесены исправления в

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите “Спасибо”, это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Может ли смета доходов и расходов являться нормативным правовым актом?

Договор на оказание услуг, если услугами являются монтажные работы, обязательно должен предусматривать. При выполнении монтажных используется большое количество мелких материалов, которые просто невозможно указать в договоре. Необходимость использования тех или иных материалов зачастую приходится определять уже в процессе выполнения работ.

В договоре бывает также невозможно учесть все дополнительные работы, которые производятся при монтаже. Если при этом заключен только договор на оказание услуг по монтажу, то все сопутствующие не будут оплачены заказчиком.

А если при заключении договора была подписана смета, то в ней конкретно определены работы, за выполнение которых заказчик платит. Следовательно, работы, выполненные сверх сметы, но необходимые для исполнения обязательств по договору, а также материалы, необходимые для выполнения таких работ, должны быть оплачены заказчиком дополнительно.

В самом договоре обозначается только сумма за монтажные работы, а смета доходов и расходов является нормативно-правовым актом и обязательным приложением к договору, подтверждающим действительность суммы, указанной в договоре.

В Жилищном кодексе РФ напрямую не предусмотрена обязанность управляющей кампании предоставлять смету выполнения работ.

Но кампания по договору с жильцами обязана производить услуги по ремонту общего имущества в доме. А при проведении таких ремонтных работ подразумеваются затраты со стороны управляющей кампании (далее – УК).

И для подтверждения своих расходов она обязана предоставить по требованию жильцов смету, в которой указаны все проведённые кампанией работы, материалы, используемые для выполнения работ, и стоимость услуг.

Некоторые УК скрывают от жильцов сметы на проведение по разным причинам, но основная причина сокрытия таких смет – это либо недоброкачественный материал, используемый при выполнении работ, либо не полный перечень проведенных. Бывают случаи, что стоимость материалов, заложенных в, явно завышена.

Закон РФ «О защите прав потребителей» дает определение сметы. Смета — документ, в котором указаны перечень (услуг), материалов, оборудования и их стоимость (цена).

Если одна из сторон (потребитель или изготовитель) требует составления, то такое требование должно быть удовлетворено.

Смета бывает двух видов: твердой и приблизительной.

При составлении твердой сметы исполнитель не вправе требовать оплаты дополнительных работ и расходов.

Смета к договору подряда — образец данного документа будет полезен при заключении соглашения такого рода.

Прочитав нашу статью, вы сможете понять, что представляет собой эта, и научитесь ее составлять.

Смета представляет собой финансовый документ специального вида, который согласовывается сторонами при заключении договора и является его неотъемлемым приложением.

В отражается расчет или план предстоящих расходов на выполнение какой-либо работы.

1. Через составление, в соответствии с п. 3 ст. 709 Гражданского кодекса РФ, может определяться цена по договору подряда. Законодатель не обязывает субъектов подрядных отношений в императивном порядке оформлять сметную документацию, но допускает такую возможность.
2. Цена по смете может быть как твердой, так и приблизительной (п. 4 ст. 709 ГК РФ).
3. При исполнении договора строительного подряда подрядчик обязан следовать не только технической документации, но и при ее наличии (п. 1 ст. 743 ГК РФ).

Унифицированной формы сметной документации законом не предусмотрено. При составлении документа можно руководствоваться рекомендательным нормативным актом — методикой, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. Исходя из сложившийся практики, форма документа представляет собой таблицу, в которойможет содержаться следующая информация:

1. Наименование вида работ.
2. Единица измерения, то есть мера, исходя из которой будет рассчитываться цена за выполнение (например, квадратные/погонные метры).
3. Цена выполнения (за единицу, весь объем каждой из работ и суммировано). Общая стоимость работ определяется в смете как по этапам, так и в совокупности за всю работу.

На выполнение работы (оказание услуги), предусмотренной договором о выполнении работы (оказании услуги), может быть составлена твердая или приблизительная смета.

Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно. 2. Исполнитель не вправе требовать увеличения твердой сметы, а потребитель — ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ (оказанию услуг) или необходимых для этого расходов.

Смета на выполнение работ (приложение к договору строительного подряда)

Тип документа: Смета

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 3,6 кб

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Общая стоимость работ по Договору: ________ (____________________) руб., в том числе НДС (___%) ________ (_____________________) руб.

Занесено в базу

Внесены исправления в

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите “Спасибо”, это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Формирование сметы на строительно-отделочные работы является необходимой частью исполнения договора по строительству и ремонту различного рода объектов.

Смета на строительно-отделочные работы может составляться в дополнение к договору как между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, так и между физическими лицами.
Объекты строительства и ремонта также могут быть самые различные:

• частные дома и квартиры;
• здания и сооружения, принадлежащие коммерческим организациям или государственным учреждениям;
• отдельные помещения или целые комплексы строений и т.д.

Смета – это предварительный расчет стоимости строительных материалов и услуг.

Этот документ необходим для того, чтобы заказчик по договору имел четкое представление о том, какие затраты на ремонт и строительство ему предстоят.

В некоторые сметы помимо расписывания собственно расходов вносится еще и период проведения тех или иных работ. После составления и визирования документ позволяет заказчику лучше контролировать выполняемые работы.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если рассматривать роль сметы с точки зрения бухгалтерии, то она тоже вполне очевидна: именно на ее основе в большинстве случаев проходит списание стоимости материалов, строительно-монтажных и ремонтных работ.

Если говорить более точно, списание происходит после подписания заказчиком и исполнителем первичного учетного документа: акта выполненных работ, но смета подтверждает достоверность прописанной в нем стоимости работ и материалов.
Чем тщательнее и детальнее будет составлена смета, тем меньше вероятности того, что в процессе работ между заказчиком и исполнителем возникнут какие-то разногласия и спорные моменты.

Особенностью документа является гарантия того, что указанные в нем цены останутся неизменными.

Поскольку смета обычно носит предварительный характер, в период фактического исполнения работ (особенно если они носят долговременных характер), некоторые цены могут существенно меняться.
Также потребовать корректировки может и количество затрачиваемых материалов.

Обычно такая возможность прописывается в договоре или самой смете (например, то, что цены могут быть увеличены на 10% и т.п.).

Если же такой пункт в смете отсутствует, то все изменения должны быть согласованы между заказчиком и исполнителем в процессе исполнения договора и если заказчик не возражает, смета может быть отредактирована.

В ситуациях, когда заказчик не соглашается на повышение заявленной в смете стоимости работ, исполнитель имеет право отказаться от выполнения условий договора.

Обычно обязанность по формированию сметы лежит на руководителе того структурного подразделения, которое напрямую занимается исполнением работ (бригадире, начальнике цеха, участка и т.д.). В любом случае, это должен быть человек, который знает нормативы по расходованию тех или иных строительных материалов, имеет представление об их рыночной стоимости, а также знаком с правилами составления подобного рода документов.

На сегодня унифицированного бланка сметы не существует, поэтому представители предприятий и организаций могут составлять ее в произвольном виде или, если у компании-исполнителя есть разработанный и утвержденный типовой шаблон – по его образцу. При этом вне зависимости от того, какой именно способ будет выбран, необходимо, чтобы по своей структуре документ соответствовал некоторым стандартам делопроизводства, а по тексту включал в себя ряд определенных сведений.

В «шапку» вносятся стандартные:

• номер, место, дата составления бланка;
• информация об организациях, между которыми заключен договор на строительно-отделочные работы;
• дается ссылка на сам договор (указывается его номер и дата заключения);
• вписываются должности, фамилии-имена-отчества руководителей.

Далее в основной части документа формируется таблица, состоящая из нескольких столбцов и строк. В нее включаются:

• порядковый номер;
• название работ;
• единица измерения работ (квадратные метры, килограммы, штуки и т.п.);
• цена за единицу измерения;
• общая стоимость.

При необходимости можно добавить и дополнительные столбцы (к примеру, о количестве и стоимости затрачиваемых материалов, сведения об используемых приборах, оборудовании, технике). Длина таблицы зависит от того, какое количество работ планируется провести. Для удобства таблицу можно разделить на разделы в зависимости от вида работ (сантехнические, малярные, плотницкие, монтажные и т.п.).

Под таблицей следует сделать отметку о том, являются ли цены окончательными или в процессе проведения работ могут быть откорректированы.

Как к содержанию документа, так и к его оформлению никаких четких критериев не предъявляется – смета может быть сформирована в рукописном виде или напечатана на компьютере, на обыкновенном листе любого удобного формата или на фирменном бланке компании.

Важное условие! Она должна быть подписана директорами двух предприятий: заказчика и исполнителя (или лиц, уполномоченных действовать от их имени), при этом подписи должны быть только «живыми» — использование факсимильных вариантов не предполагается.

Смету можно удостоверить при помощи печатей организаций, но только при том условии, что использование штемпельных изделий зарегистрировано в их внутренних локально-нормативных актах.

Смета делается в двух идентичных по тексту и равнозначных по праву экземплярах, по одному для каждой из заинтересованных сторон. После составления и визирования обеими сторонами смета становится неотъемлемой частью договора, поэтому ее наличие следует зафиксировать в журнале учета внутренней документации.

2 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) 3. Если возникла необходимость выполнения дополнительных работ (оказания дополнительных услуг) и по этой причине существенного превышения приблизительной сметы, исполнитель обязан своевременно предупредить об этом потребителя.

Если возникла необходимость выполнения дополнительных работ (оказания дополнительных услуг) и по этой причине существенного превышения приблизительной сметы, исполнитель обязан своевременно предупредить об этом потребителя. Если потребитель не дал согласие на превышение приблизительной сметы, он вправе отказаться от исполнения договора.

Скачать образец сметы к договору на оказание услуг

По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию .

Пример договора на составление сметы | Составление. ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. В этом случае смета становится частью договора.

7. Договор на оказание услуг (выполнение работ) | Бланки.

(наименование организации или ФИО) действующее на основании _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________, (наименование предприятия или ФИО) действующее на основании _____________________________________________, (устава, положения, доверенности) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем. 1.1.

Скачать — образец сметы к договору на оказание услуг

Оставшаяся сумма в размере 7020 (Семи тысяч двадцати) рублей должна была быть мне возвращена в срок до 13 ноября 2007 г.

посредством перечисления на указанный мной в соглашении о расторжении договора банковский счет.

Однако до настоящего момента необходимой суммы я не получил. Руководствуясь п.

Если потребитель не дал согласие на превышение приблизительной сметы, он вправе отказаться от исполнения договора.

Типовой договор на оказание услуг: условия, форма, образец

В этом прослеживается сходство между соглашением о выполнении услуг и трудовым договором. Гражданский кодекс регулирует типовой договор оказания услуг .

хотя существует большое количество различных видов услуг (юридические, медицинские, рекламные и т.

Образец сметы на видеонаблюдение ТСН (140 Kb).

Важнейшей стадией проекта является составление и последующее заполнение сметы. Это делается на завершающей стадии подготовки к его внедрению. Опираясь на подготовленный финансовый документ, составляется календарный план реализации начинания, графики поставок необходимых материалов и оборудования. Рассмотрим далее примеры смет и как составить их правильно.

Смета представляет собой финансовый документ, в который включены цены всех исполняемых работ и необходимых инструментов и материалов. Кроме того, в нее всегда вносят накладные расходы (около 15% от общей суммы), непредвиденные затраты (2%) и прибыль подрядной организации (10-15%).

Обычно расчетами занимается организация, которая будет выполнять работы. Все свои действия она обязательно согласует с заказчиком. Чем детальней описаны все процессы и материалы (вплоть до количества и марки шурупов), тем лучше. Однако нередко на практике используется упрощенный вариант, где указываются только основные виды работ, единицы измерения, количество, расценки и стоимость процессов.

Пример сметы на работы по ремонту комнаты в квартире в упрощенном варианте:

Такой образец сметы применим для составления расчетов проектов небольшого масштаба, при этом внесенные данные при необходимости легко можно скорректировать по согласованию с заказчиком. Здесь не расписано точно, сколько мешков шпаклевки или банок краски требуется для выполнения необходимых работ. Стороны договариваются о цене за единицу измерения и общей стоимости, а детали (закупка материалов, транспортные расходы, вывоз строительного мусора) берет на себя исполнитель.

Рассмотрим пример сметы, составленной с использованием другого метода. В этом случае расписаны все необходимые ресурсы для выполнения работ в разрезе каждого этапа.

По просьбе заказчика сметчик или подрядная организация может подготовить несколько вариантов смет с учетом различных составляющих (марка, цена и количество материалов, объем работ, количество и технические показатели используемого оборудования, количество рабочих).

Для различных видов работ применяются разные формы составления финансовых документов. Обратим внимание на пример сметы ПИР (проектно-изыскательских работ), которая составлена в соответствии с формой 3п. Она является приложением к договору между сторонами, стоимость здесь определяется по трудозатратам. Смета формы 3п используется для расчета стоимости научно-исследовательских, проектных, инженерно-экологических, инженерно-изыскательских работ.

Нередко такие сметные расчеты состоят из двух таблиц. В первой производится определение уровня трудозатрат, а во второй – калькуляция стоимости проведенной работы. Себестоимость работ пропорциональна времени, потраченному на выполнение всех процессов, и оплате труда проектировщиков. Вторая таблица также может включать в себя другие затраты, например, амортизацию, расходы на перевозку материалов и командировки, материальные затраты.

• Локальная готовится на отдельный вид производимых работ, в ней принимаются во внимание расходы на отдельно взятые участки строительных или ремонтных работ.
• Объектная формируется в рамках одного объекта, объединяя в себе все локальные сметы и их расчеты, относящиеся к данному объекту. Ее корректировка производится на основании данных рабочей документации.
• Сводный сметный расчет базируется на объектных сметах и характеризует общую итоговую стоимость возведения сооружения или здания.

Если нет возможности составить точную смету по причине того, что нет полной ясности по спецификации применяемых материалов или в проект еще будут вноситься изменения, то могут составляться локальные и объектные сметные расчеты. Также часто используются сметы, составленные по форме КС-2 (акт о приемке исполненных работ) и КС-3 (справка о затратах и стоимости исполненных работ).

От некоммерческих организаций, в том числе бюджетных, законодательство требует ежегодного составления сметы о доходах и расходах.

В наше время разработано множество программных продуктов, с помощью которых можно составлять различные финансовые документы. С определенной долей условности их можно разбить на две группы:

• Бесплатные. Их можно свободно найти в интернете, на тематических сайтах. Такие программы имеют минимальный функционал, позволяют выполнить наиболее простые расчеты и не имеют функции обновления нормативных баз.
• Профессиональные. Используются специалистами и требуют приобретения программного и сервисного продукта. Наиболее популярными и функциональными считаются “Смета.ру”, “ГРАНД Смета”, “1С:Подрядчик”, “Турбосмета” и др.

Однако и в привычной всем программе Microsoft Excel тоже можно без труда составить шаблон сметы для реализации необходимого проекта.

Для заполнения сметы достаточно подставить необходимые показатели в созданный бланк, все вычисления будут проведены автоматически.

Если проект требует выполнения большого объема различных работ и внушительных вложений, то не стоит браться за такие серьезные расчеты самому, не имея специальных знаний. Лучше обратиться к специалистам, которые владеют современными технологиями производства и текущей ситуацией на рынке строительных материалов. Они смогут дать объективную картину по величине ожидаемых затрат и предложить варианты по ее возможной оптимизации. Сэкономив на услугах сметчика, можно потерять больше и вообще не реализовать свой замысел.

Смета – приложение к договору, являющееся его неотъемлемой частью. Этот документ составляется для определения цены и ее обоснования при заключении сделки. Так, ст. 709 ГК РФ определяет, что цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора с момента подтверждения ее заказчиком.

Твердая и приблизительная смета к договору: какую выбрать

Смета может быть приблизительной или твердой. Приблизительная смета составляется, когда в момент заключения договора нельзя в полной мере предусмотреть все затраты. Твердая – когда есть возможность установить все затраты подрядчика.

При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой. Твердая смета к договору, по общему правилу, не может быть пересмотрена, а приблизительная может быть изменена. Увеличение цены в приблизительной смете допускается лишь в том случае, если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и, соответственно, в превышении определенной приблизительно цены работы. При этом исполнитель должен заранее предупредить заказчика о дополнительных расходах, а заказчик имеет право от них отказаться и расторгнуть сделку.

Статья 33. Смета на выполнение работы (оказание услуги

1. На выполнение работы (оказание услуги), предусмотренной договором о выполнении работы (оказании услуги), может быть составлена твердая или приблизительная смета.

Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно.

2. Исполнитель не вправе требовать увеличения твердой сметы, а потребитель – ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ (оказанию услуг) или необходимых для этого расходов.

Исполнитель имеет право требовать увеличения твердой сметы при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставляемых исполнителем, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которое нельзя было предусмотреть при заключении договора. При отказе потребителя выполнить это требование исполнитель вправе расторгнуть договор в судебном порядке. (п. 2 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)

3. Если возникла необходимость выполнения дополнительных работ (оказания дополнительных услуг) и по этой причине существенного превышения приблизительной сметы, исполнитель обязан своевременно предупредить об этом потребителя. Если потребитель не дал согласие на превышение приблизительной сметы, он вправе отказаться от исполнения договора. В этом случае исполнитель может требовать от потребителя уплаты цены за выполненную работу (оказанную услугу).

Исполнитель, своевременно не предупредивший потребителя о необходимости превышения приблизительной сметы, обязан исполнить договор, сохраняя право на оплату работы (услуги) в пределах приблизительной сметы. (п. 3 введен Федеральным законом от 17.12.1999 N 212-ФЗ)

Комментарий к статье 33

1. Цена работы (услуги) во многих случаях, связанных с нарушением прав потребителя, играет важную роль в защите его имущественных интересов. Эти интересы, как и интересы исполнителя работ (услуг), могут быть в определенной мере гарантированы правильным составлением сметы на выполнение работ (услуг).

В первоначальной редакции Закона регулировались вопросы, связанные с составлением сметы лишь на выполняемые работы. При этом не регулировался также вопрос о случаях обязательного составления сметы.

В редакции 1996 г. предусмотрено единое регулирование вопросов составления сметы на работы и услуги, причем составление твердой или приблизительной сметы становится для сторон обязательным, если этого потребовала одна из них.

Закон не определяет, кто и за чей счет составляет смету. Очевидно, это должна делать заинтересованная сторона за свой счет либо по иному соглашению сторон. Согласно ст. 709 ГК цена в договоре подряда (смета) должна по общему правилу включать издержки подрядчика и его вознаграждение.

Смета является неотъемлемой частью договора и поэтому приобретает силу с момента ее согласования обеими сторонами. Это касается как твердой, так и приблизительной сметы.

Ст. 709 ГК содержит очень важное правило на случай, когда в договоре не оговорен характер сметы (цены). В этом случае смета (цена) считается твердой.

2. Федеральным законом РФ от 17 декабря 1999 года N 212-ФЗ п. 2 ст. 33 приведен в соответствие с п. 6 ст. 709 ГК (о порядке и условиях изменения твердой цены работы).

Согласно ст. 709 ГК требовать изменения твердой сметы (цены) не имеют права ни подрядчик, ни заказчик. Это правило действует независимо от того, что при заключении договора невозможно было предвидеть полный объем работ или расходов.

Однако если стоимость материалов, предоставляемых подрядчиком, или стоимость услуг, оказываемых ему третьими лицами, возросла существенно и это нельзя было предусмотреть, подрядчик (исполнитель) имеет право требовать увеличения твердой цены. Если соглашение не достигнуто, он вправе требовать расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств в соответствии со ст.

451 ГК. Эта статья применяется, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, если они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Расторжение договора происходит по решению суда при наличии ряда обстоятельств, предусмотренных в ст. 451 ГК. По просьбе одной из сторон суд может определить последствия расторжения договора исходя из справедливого распределения расходов, понесенных сторонами. В исключительных случаях, например, несоразмерного ущерба от расторжения договора, суд может его изменить.

Необходимость превышения приблизительной сметы должна быть объективной, не зависящей от вины исполнителя или потребителя. В противном случае ответственность несет виновная сторона. Необходимость превышения приблизительной сметы должна быть доказана исполнителем.

Предупреждение о необходимости увеличения расходов против приблизительной сметы (цены) или его отсутствие имеет решающее значение для последующих обязательств сторон. Поэтому предупреждение и его дата должны быть зафиксированы документально любым из обычных способов извещения. Закон не регулирует вопрос о сроке ответа заказчика (потребителя) на предупреждение. Если заказчик не выразил свою волю в разумный срок, в соответствии со

ст. 314 ГК он должен это сделать в 7-дневный срок со дня получения предупреждения. Если и в этот срок ответ не последовал, заказчик несет ответственность за возникшую невозможность исполнения договора.

В этом случае исполнитель работ (услуг) вправе ссылаться на п. 2 ст. 416 ГК, согласно которому заказчик не вправе требовать возвращения исполненного им по договору, если невозможность исполнения вызвана его виновными действиями.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

В указанном новом п. 3 ст. 33 сохранено правило о том, что исполнитель, своевременно не предупредивший потребителя о необходимости превышения приблизительной сметы, обязан исполнить договор, сохраняя право на оплату услуги в пределах приблизительной сметы. Следует обратить внимание на то, что при отказе потребителя от увеличения твердой или приблизительной сметы Законом установлен различный порядок расторжения договора. В первом случае договор расторгается исполнителем в судебном порядке, а во втором – потребителем в одностороннем порядке путем отказа от исполнения договора.

Доброго времени суток. Меня зовут Антон. Я уже более 10 лет занимаюсь юриспруденцией. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать сложные и не очень задачи. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю необходимую информацию.

Однако чтобы применить все, описанное на сайте всегда необходима консультация с профессионалами.

Источник: ocenka-kr.ru

Приложение к договору подряда смета

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по

заданию Заказчика __________________________________________________,

сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Заказчик передает Подрядчику материал и оборудование с приложением инструкций и технических документаций по их использованию, необходимые для выполнения работы по договору подряда, указанные в Приложении Nо. 1 к настоящему договору.

1.3. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

1.4. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с исполнением настоящего договора.

1.5. Срок действия настоящего договора:

• начальный срок ________________________________________________;
• конечный срок _________________________________________________.

Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены в Приложении Nо. 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором.

2. Цена работы. Порядок расчетов по договору

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете, представленной Подрядчиком (Приложение Nо. 3 к настоящему договору) и составляет ___________________________________

Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _________________________ в течение ___________ дней после подписания настоящего Договора. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором или досрочно с согласия Заказчика.

3. Права и обязанности Сторон

• несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения настоящего договора;
• несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п. 3.1 настоящего договора несет сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

• непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации;
• иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.

4 настоящего договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или не примет других мер для устранения обстоятельств, грозящих годности результату работы, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

3.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.

Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 1.

2 настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.

3.7. Заказчик вправе:

• во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
• отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным;
• назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.8. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении этой обязанности, Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в п. 1.2 договора цены работы.

3.9. Если исполнение работы по настоящему договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с договором цены с учетом выполненной части работы.

3.10. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4. Приемка работы

1 Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки (Приложение Nо. 4 к настоящему договору), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, — обе Стороны поровну.

При уклонении Заказчиком от принятия выполненной работы (результата работы) Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно настоящему договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

4.7. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, оборудования или иного имущества, Подрядчик вправе требовать оплаты выполненной им работы.

При неисполнении Заказчиком уплатить установленную настоящим договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (ст. 359, 360 ГК РФ), а также принадлежащих Заказчику оборудования, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

5. Ответственность Подрядчика за ненадлежащее качество работы

5.1. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

• безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
• соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.2. Подрядчик имеет право вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

5.3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.4. Освобождение Подрядчика по настоящему договору подряда от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если Заказчик докажет, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.

6. Заключительные положения

6.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре применяются нормы действующего гражданского законодательства.

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в ____ экземплярах.

6.3. Адреса Сторон и их банковские реквизиты:

Приложение к договору подряда смета

(____________ рублей _________ коп.) ¦ ¦ ¦Срок оплаты: _________________________________________ ¦ ¦ +————————————————————+————-+ ¦2 ¦2.1. ¦ 0,00 ¦ ¦ +——————————————————+————-+ ¦ ¦2.2.

¦ 0,00 ¦ +——+——————————————————+————-+ ¦ИТОГО по 2-му этапу: ____________________________ рублей ¦ 0,00 ¦ ¦ (сумма прописью) ¦ ¦ ¦_________ коп., в т.ч. НДС ____% ___________ рублей ¦ ¦ ¦_________ коп. (____________ рублей _________ коп.) ¦ ¦ ¦Срок оплаты: _________________________________________ ¦ ¦ +————————————————————+————-+ ¦3 ¦3.1.

Смета к договору подряда

1.7 Где достать пример сметы к договору строительного подряда?

Есть договор подряда со сметой.

Мы делаем ОС-1 они нам его подписывают. Акта приемки-передачи выполненных работ нет. Насколько это правильно? 1.12 Типовой договор на увеличение стоимости по смете.

2 3 Образец сметы на строительно-отделочные работы 2020 года 4 Типовые

Смета приложение к договору образец

Приложения к договору подряда смета, календарный план, техническое задание. Перечень объектов социальнокультурного и коммунальнобытового назначения приложение к договору о.

Приложение вполне может быть самостоятельным документом, например, проектом договора, сметы, планом, которое. Образец смета к договору строительного подряда Образец документа.

Cкачать образец документа Смета работ приложение к договору на выполнение дизайнерских работ в.

Смета на выполнение работ и оказание услуг (приложение к договору содержания и текущего ремонта трамвайных путей)

Шаблоны и бланки. Всё готово, от вас — вставить в редакторе свои данные и распечатать.

Страна Советов

При составлении документа можно руководствоваться рекомендательным нормативным актом — методикой, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1.

Исходя из сложившийся практики, форма документа представляет собой таблицу, в которойможет содержаться следующая информация:

• Наименование вида работ.
• Единица измерения, то есть мера, исходя из которой будет рассчитываться цена за выполнение работы (например, квадратные/погонные метры).
• Цена выполнения работы (за единицу, весь объем каждой из работ и суммировано). Общая стоимость работ определяется в смете как по этапам, так и в совокупности за всю работу.

Образец сметы к договору подрядаможет выглядеть так: № п/п Работы Ед. изм. Кол-во ед. Стоимость (руб.) За ед.

Общая 1. Настил линолеума кв. м 18 250 4500 2. Монтаж плинтусов пог. м 25 100 2500

Документы

Авансовый платеж должен быть выплачен Заказчиком не позднее двух календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

Оставшуюся сумму в размере _________ (___________________________________________) рублей Заказчик оплачивает Подрядчику в течение двух календарных дней с момента подписания Акта Сдачи – Приемки работ, выполненных по настоящему Договору.

Указанные в настоящем Договоре суммы НДС не облагаются. 2.2 Стороны также могут, по взаимной договоренности провести частичную оплату за частично выполненную работу в случае временного приостановления работ.

Сроки выполнения работ.3.1 Сроки выполнения работ составляют _________ (_____) рабочих дней с момента начала работ на Объекте.Дата начала работ ___ _________ 2______г.Сроки могут корректироваться по взаимной устной договоренности сторон–участников настоящего Договора.Сроки выполнения работ также могут

Смета (приложение к договору подряда на строительство жилого дома (подрядчик-нерезидент; стоимость работ определяется приблизительной сметой; подрядчик не вправе привлекать субподрядчиков; с условием об охране объекта))

¦ 0,00 ¦ +——+—————————————————-+—————+ ¦ ИТОГО по 2-му этапу: ____________________________ рублей ¦ 0,00 ¦ ¦ (сумма прописью) ¦ ¦ ¦ _________ коп., в т.ч. НДС ____% ___________ рублей ¦ ¦ ¦ _________ коп. (____________ рублей _________ коп.) ¦ ¦ +——T—————————————————-+—————+ ¦ 3 ¦3.1.

¦ 0,00 ¦ +——+—————————————————-+—————+ ¦ ИТОГО по 3-му этапу: ____________________________ рублей ¦ 0,00 ¦ ¦ (сумма прописью) ¦ ¦ ¦ _________ коп., в т.ч. НДС ____% ___________ рублей ¦ ¦ ¦ _________ коп. (____________ рублей _________ коп.) ¦ ¦ +——T—————————————————-+—————+ ¦ 4 ¦4.1.

Смета работ (приложение к договору подряда на выполнение работ с использованием материала заказчика)

¦ 0,00 ¦ +——+——————————————————+————-+ ¦ИТОГО по 2-му этапу: ____________________________ рублей ¦ 0,00 ¦ ¦ (сумма прописью) ¦ ¦ ¦_________ коп., в т.ч. НДС ____% ___________ рублей ¦ ¦ ¦_________ коп.

(____________ рублей _________ коп.) ¦ ¦ +————————————————————+————-+ ¦3 ¦3.1.

¦ 0,00 ¦ +——+——————————————————+————-+ ¦ИТОГО по 3-му этапу: ____________________________ рублей ¦ 0,00 ¦ ¦ (сумма прописью) ¦ ¦ ¦_________ коп., в т.ч. НДС ____% ___________ рублей ¦ ¦ ¦_________ коп.

(____________ рублей _________ коп.) ¦ ¦ +————————————————————+————-+ ¦4 ¦4.1.

Смета работ (приложение к договору подряда на кровельные работы)

Проведение гидроизоляции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пароизоляции, теплоизоляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +—————————-+———+—————-+——+————+ ¦3.

Настил кровельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рулонных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +—————————-+———+—————-+——+————+ ¦4.

Установка элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кровли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +—————————-+———+—————-+——+————+ ¦5. Нанесение мастичного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытия на крышу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с различным уклоном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +—————————-+———+—————-+——+————+ ¦Вариант 2: Устройство кровли из неметаллических листовых и мелкоштучных ¦ ¦материалов ¦ +————————————————————————-+ ¦1.

Образец сметы к договору подряда — юридические советы

Смета — это самостоятельный документ, ни к какому типу договоров не относящийся

не договора, а договоры.. . Сам договор и приложения к договору, как правило: смета, календарный план или график, акт с указанием аванса и формы оплаты.

Договор инвестирования, генерального подряда, субподряда, договор оказания услуг, может быть договор поставки дополнительные соглашения к договорам акты выполненных работ

Если заказчик подписал договор подряда и смету, где стоят все цены, и внес предоплату, а потом стал выпендриваться

Исполнять свои обязательства и требовать того же от заказчика, как это указано в ГК РФ. Статья 309. Общие положения Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Без изучения договора подряда однозначно ответить на поставленный вопрос сложно. В соответствии со ст. ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Вообще вопрос достаточно общий, поскольку существует много подводных камней по данному виду договоров, конечно чтобы дать однозначный ответ прежде всего необходимо изучить все документы относящиеся к сделки (договора, сметы, счета и .т.д.

) поскольку обойти данную щекотливую ситуацию возможно, как со стороны заказчика так и со стороны подрядчика. Конечно первое, что первое приходит на ум это ответ Андрея Жемкова — то есть надлежаще исполнять условия договора.

НО, без просмотра всех документов одназначного ответа тут не дашь.

Кто и за чей счёт должен составлять смету по договору бытового подряда? И почему? Знаю, что Законом это не определено

Смету составляет подрядчик, а оплачивает заказчик !

строительный подряд. является ли смета ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ приложением к договору строительного подряда?

Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ Статья 743. Техническая документация и смета 1.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

Об этом должно быть указано в тексте самого договора

Смета это луч света в тёмном царстве строительства и она обязательна.

Подскажите, если в договоре строительного подряда, смете не указана цена за работы, как ее доказать в суде

В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Дайте пожалуйста договор подряда на составление сметы по монтажу ОПС. В консультанте только типовые договоры подряда

Вы его не можете найти, потому, что такие договора называются по-другому. ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Смета относится к проектной документации.

Где достать пример сметы к договору строительного подряда? И, если можно, пример технической документации. Буду весьма благодарен

Попробуйте в любом поисковике поискать в Интеренете. Найдете смету на любой вариант.

В базе СПС «Консультант Плюс » есть блок Формы документов. Там есть все образцы.

Если Вы собираетесь заключить договор строительного подряда, то смету и прочую техническую документацию вам лучше составить у специалиста. Сейчас, в условиях кризиса особенно, очень легко быть обманутым. Если хотите, могу помочь. Пишите письма…

Помогите акт приемки выполненных ремонтных работ офиса по договору подряду, и смета работ

Смета, вообще-то, до начала работ составляется, а акт после выполнения… А у вас почему-то эти документы вместе.

В чем отличие сметы от калькуляции в договорах подряда что правильнее оформлять для определения цены работы

Смета выполняется на комплекс строительных работ и соостоит из ряда расценок, стоимости материалов и т. д. Калькуляция же рассчитывается на какую то одну работу прямых расценок на которые не существует . Калькуляция обычно рассчитывается исходя из трудозатра, стоимости чел-часа и стоимости материалов на выполнение работы. То есть калькуляция может входить в смету, но не наоборот

Калькуляция – это исчисление себестоимости единицы продукции или услуг по статьям расходов. В отличие от элементов сметы затрат, статьи калькуляции себестоимости объединяют затраты с учетом их конкретного целевого назначения и места образования.

Инна, в догворах подряда правильнее, разумеется, прописывать смету (если работаете по нормативным базам) или протокол согласования договорной цены (если работаете по «коммерческим» расценкам). Что касается различий сметы и калькуляции, предыдущие ответчики правы, т.е.

к примеру Вам нужно изготовить и установить 10 секций ограждения. Расценка на установку есть, а вот какова стоимость изготовления расскажет калькуляция. Однако «калькуляция» бытует и в другом понимании.

Калькуляцию часто называют сметой, когда разговор идет, к примеру, с физическим лицом о ремонте небольшого помещения — т.е. ему просто расписывают сколько стоит каждая позиция, не расписывая как в смете зарплату основных рабочих, машинистов, эксплуатацию механизмов, мат.

ресурсы, накладные расходы, сметную прибыль, трудозатраты и т.д., да ему это и не надо

Для чего нужна и как оформить смету на строительные работы: образец правильного заполнения

Начинающий инвестор довольно смутно представляет себе, какие расходы повлечет за собой новый проект. Строительство и реконструкция, самый обычный ремонт требуют предварительного подсчета затрат. Если не составить предварительную смету, то можно оказаться без денег, едва завершив подготовительный этап работ.

Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

+7 (499) 938-51-93 Москва
+7 (812) 467-38-65 Санкт-Петербург

Для чего необходим расчет выполненных трудозатрат?

Смета представляет собой документ финансового содержания, который определяет стоимость выполнения работ (что такое выполненные работы?).

Подрядчик составляет детальный план работ и необходимых для их проведения материалов с указанием цен, который является сметой.

Заказчик благодаря расчетам может контролировать проводимые работы, проверять адекватность закупочных цен на материалы, своевременно внося коррективы.

На этапе заключения договора составляется несколько вариантов сметы, где учитываются материалы различного качества и стоимости, рассчитываются разные варианты выполнения работ.

Заказчик выбирает из нескольких вариантов оптимальный. Изменение сметы после утверждения ее заказчиком и подписания договора возможно только при его согласии.

Виды документов

Сметы делятся на виды в зависимости от точности, степени укрупнения. По степени укрупнения выделяют сметы:

1. Локальные. Они содержат расчет по конкретному виду работ. Примером таких документов можно считать расчет монтажа системы пожаротушения, водоотведения и пр. В локальный документ включаются прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль. Он учитывает объем необходимых работ, перечень и количество оборудования, рыночные цены и тарифы.
2. Объектные. Это сметы на все работы, которые нужно провести в рамках одного объекта. Составляется путем суммирования всех касающихся объекта локальных расчетов. Сюда дополнительно включаются расходы на покрытие лимитированных трат (строительство вспомогательных временных сооружений, удорожание работ зимой и пр.).
3. На отдельные виды затрат. Если эти затраты не учтены в нормативных документах и не определяются в процентном отношении к стоимости работ, то расчет на эти траты нужно выделить в отдельную локальную смету.
4. Сводные. Включают все объектные расчеты. Во время составления сводной сметы обязательно формируется пояснительная записка, которая содержит текстовое описание основных параметров. В каждой из глав сводного сметного расчета содержится полная информация по проводимым для этого объекта работам и необходимым для этого материалам и оборудования.

Сводный расчет формируется в целом на строительство вне зависимости от количества подрядчиков, именно в нем можно увидеть итоговую сумму, необходимую для полного завершения объекта.

В зависимости от точности приведенных расчетов сметы подразделяют на:

1. Концептуальные. Погрешность до 20 %. Просчитывается документ при подготовке технико-экономического обоснования проекта на основе его мощности или стоимости единиц потребительских свойств.
2. Инвесторские. Погрешность до 13 %. Применяются при подготовке к проведению конкурса. Для их составления используют укрупненные расчеты по объемам и перечню работ, по стоимости и перечню необходимого оборудования.
3. Составленные подрядчиком. Расчет основывается на тендерной документации при подготовке проекта договора. Подрядчик при составлении руководствуется собственным опытом, а также сборниками федеральных и территориальных единичных расценок. Погрешность расчетов до 5%.
4. Составленные проектировщиком. В этих расчетах используются наиболее детальные расчеты, чертежи и схемы, что уменьшает погрешность до 2 %.
5. Исполнительные. Это окончательные сметы, которые составляются по фактически сложившимся расходам с учетом дополнительных трат, возникших во время проведения работ. Этот документ принимает за основу бухгалтерия, определяя балансовую стоимость возведенного объекта.

В каких случаях финансовый план обязателен?

Как неотъемлемая часть проектной документации смета используется только для договоров относительно объектов капстроя, которые финансируются за счет средств федерального или муниципального бюджетов.

Согласно ст. 743 ГК РФ для строительного подряда смета является обязательным документом. В остальных случаях согласно ст. 709 ГК РФ составление сметы возможно, но не обязательно.

Смета представляет собой таблицу, в столбцах которой содержится следующая информация:

• наименование (работ или материалов);
• единицы измерения;
• объем;
• цена за единицу;
• стоимость (работ или материалов).

Строки в данной таблице – детализация работ и необходимых для их проведения материалов. Чем детальнее будет расписан процесс и необходимые материалы, тем выше точность сметы.

Например, при проведении ремонта кровли разрабатываются несколько локальных расчетов. Первый содержит в себе перечень, объем и стоимость работ по демонтажу.

В первом столбце документа указывается код вида работ (согласно нормативному документу) и перечень работ, во втором – объем, последующие столбцы содержат установленные расценки за единицу таких работ, далее проставляется стоимость всего объема работ (умножается объем на установленную расценку), затем проставляется корректирующий коэффициент. Последняя графа – стоимость работ с учетом корректирующего коэффициента.

При демонтажных работах нужно:

• разобрать мелкие покрытия, пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы, трубы (код ФЕРр 58-3-1);
• разобрать покрытия из листовой стали (код ФЕР 46-04-008-02);
• разобрать деревянные элементы конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами (ФЕРр 58-1-1) и т.д.

Так в локальной строительной смете детально описывается каждый этап работ. Из нормативного документа переносят установленные расценки, которые корректируют на объем планируемых работ, получая их стоимость. Когда каждый из этапов просчитан, подбивается стоимость общестроительных работ.

Следующий пункт – расчет накладных расходов и сметной прибыли. Во втором локальном расчете подробно расписывают монтажные работы: ремонт деревянных элементов конструкций крыш, установка стропил, утепление покрытий плитами из минваты насухо в один слой. После детального просчета затрат по каждой позиции рассчитывается итоговая сумма, а затем накладные расходы и сметная прибыль.

Затем создают объектный расчет, куда входят итоговые данные локальных смет.

Частые ошибки при составлении

Несмотря на то что составление смет сейчас автоматизировано, для их разработки применяются нормативные документы, специалисты иногда допускают неточности и ошибки. Самыми распространенными из них являются:

• несоответствие проектным требованиям включенных в смету видов и объемов работ;
• несоблюдение единиц измерения;
• отсутствие учета материалов, которые не занесены в справочники;
• несоответствие поправочных коэффициентов нормативным;
• применение при составлении одной сметы различных нормативных документов.

Можно ли нарушать цифры, указанные в плане?

Так как документ составляется заранее, то всегда существует вероятность изменения цен. Согласно п. 4 ст. 709 ГК РФ при заключении контракта можно указать твердую цену либо приблизительную.

При отсутствии указания в контракте цена считается твердой. В этом случае согласно п. 6 ст.

709 ГК РФ ни один из контрагентов не имеет требовать изменения стоимости договора, если это не было предусмотрено соглашением.

Если цена являлась существенным условием при заключении договора, и в ходе его исполнения она претерпела значительное изменение по независящим от контрагентов обстоятельств, то контракт можно расторгнуть согласно ст. 451 ГК РФ.

Иногда после начала выполнения операций возникает необходимость в выполнении других сопутствующих работ, предусмотреть которые заранее было невозможно. В этом случае согласно п. 5 ст. 709 ГК РФ, п.3 ст. 743 ГК РФ подрядчик должен сообщить о необходимости проведения таких работ и существенном превышении цены договора.

Заказчик имеет полное право отказаться от договора, если новые условия его не устраивают. Но он обязан уплатить подрядчику стоимость уже проведенных работ.

Если своевременного предупреждения не было, то подрядчик обязан исполнить свои обязательства в пределах цены, указанной в соглашении.

Как удобнее составить документ?

Все сметы имеют письменную форму, документ может быть рукописным или напечатанным.

Локальные расчеты к проектам незначительного масштаба можно без труда оформить в привычных таблицах Excel, более сложные и объемные расчеты выполняют и оформляют с помощью программных комплексов.

Специалисты обычно используют профессиональные продукты, например, «1С:Подрядчик», «Smeta.RU», «Эксперт-смета» и другие.

Просчет на начальном этапе может повлечь за собой глобальное увеличение уже утвержденной сметы, что обернется для подрядчика существенными убытками. Составление расчетов планируют заранее, выполняют поэтапно, скрупулёзно, с привлечением программных комплексов и специалистов.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

Источник: tvokonsultant.ru