Образец заполнения акта на дополнительные работы в строительстве

Содержание

Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

«_____» ________________20___ года ________________________

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

(должность (фамилия, инициалы))

Образцы форм актов в строительстве

При выполнении строительно-монтажных работ составлениеактов обязательно. Формы актов (их образцы) утверждает Министерство архитектуры и строительства. Существуют акты, форма которых имеет произвольный характер. Акт обычно составляют в 2-х экземплярах: один находиться у исполнителя работ, второй у заказчика.

Форма акта освидетельствования скрытых работ

Этот документ является гарантом того , что работа (этап , процесс ) выполнена качественно , согласно проекту , без нарушений строительных норм и правил в строительстве . После подписания акта комиссией можно приступать к выполнению последующих строительно-монтажных работ.

Форма акта сдачи фронта работ под производство последующих общестроительных или специализированных работ

Форма акта сдачи приемки выполненных работ (оказания услуг)

Форма акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства

Форма акта готовности строительной площадки к производству работ

Форма акта приемки оборудования после комплексного опробования

Форма акта приемки объекта

Форма акта установления даты начала строительства объекта

Форма акта промежуточной приемки ответственных конструкций

Акт на дополнительные работы

Если при проведении работ выяснилось, что требуется провести дополнительные работы, не предусмотренные сметой и проектом, то в этом случае составляется акт на дополнительные работы. Этот документ служит основанием для увеличения сметы, выделенной на строительство или другие виды работ. Акт на дополнительные работы составляется уполномоченной комиссией, состоящей из представителей заинтересованных сторон, которая подтверждает, что без проведения этих дополнительных работ выполнение договора в полном объеме является невозможным.

Гайд №8. Как заполнять журнал бетонных работ.

В акте указываются причины, по которым в проектно-сметной документации не учтены все необходимые работы также акт содержит полный перечень работ, которые будут произведены в дополнение к перечисленным в основной документации.

Комментариев пока нет!

Простая оценка. И нам было ясно, что должна быть разработана собственная программа оценки. Мы добавили со временем и приобрели опыт, изменили виды работы, подсчитали время, необходимое для реализации одной единицы работы. Входит в один файл весом 1. Мб. который позволяет сохранить его на флэш-накопитель и открыть его на любом компьютере.

Простая оценка. Интересы клиента и подрядчика эквивалентны. Дальнейшее соглашение к Соглашению. Полностью увеличил или уменьшил объем работы и изменил сроки выполнения контрактной работы. Рейтинги: предварительные, дополнительные, актуальные.

Практический пример обмера и составления дефектного акта

Закон выполненных работ.

Объем и сложность выполнения строительных работ по контракту. Заполните раздел о проделанной работе, объеме и оси. Загрузите акт проверки ответственных структур. В этом видео уроке Дмитрий Родин снова рассказывает о исполнительной документации и, более конкретно, об акте перемен. Отказ Подрядчика бесплатно (превышение рейтинга) добавления производительности.

Уведомление клиента, утверждение изменений в оценках (для выполненных работ). Общая сумма работы по контракту превышает сумму, указанную в договоре.

Общая информация о том, как изменить оценки на рабочем месте. Кроме того, должны быть приложены сертификаты доставки (осмотр) скрытых работ.

Образцы документов, используемых в конкретном случае (буквы). Необходимо увеличить объем работ. Кстати, форму акта о проделанной работе можно скачать на нашем сайте).

Через час он учился и тестировался. Вы легко сможете рассчитать и подготовить необходимые документы для ремонта и отделки помещений. И самое главное — независимо, без использования рейтинговых услуг.

Простая оценка не требует установки. Сам Excel. интуитивно понятным на работе. Другие оцениваемые программы не позволяют рассчитывать время. Другие программы имеют только оценки и действия.

Большинство из них пригодны для капитального строительства. Но только простой рейтинг специально разработан для ремонта и отделки помещений.! Поэтому вы можете добавлять или изменять типы работы, время выполнения и базовую цену в простом бюджете.

Кому нужна простая бюджетная программа?

Ремонт останется незамеченным! Я просто работаю!

Дополнительных денег не бывает! Цены. Срок погашения — 1 день! В основном капитальный ремонт. Есть плитка, сантехника и краски. Раньше у меня были большие споры с клиентами из-за их желания что-то изменить или добавить в рабочий процесс, когда сумма уже согласована.

Нет никаких конфликтов с этой программой.

Благодарю вас. Никита, Черкесск. Теперь с простой оценкой я могу рассказать клиенту точную сумму и приблизительные временные рамки.

И все эти документы внушают уверенность.

И сама команда в моей голове. Антон, Волгоград Мне нравится, что в программе много видов работ, вы можете выбрать то, что хотите. Мало еще не оценено. Хорошо, что цена может быть изменена и скорректирована. Правда сначала поднялась с программой, но она узнала, что происходит быстро, только несколько раз видео было просмотрено.

Данил, Кемерово, в последнее время я закончил.

Экологические проблемы в биологии. Я купил программу. Когда мы начинаем собирать объект, мы действительно видим, сколько работы нужно сделать, и мы можем оценить время согласно оценкам. Программа бросила флешку и на любую компьютерную часть. Программа норм!

Александр, ул. Петербург Я работал для себя, но теперь я имею дело с большей организацией процесса. Мы находили заказы, измерения, подсчет и согласие с клиентами.

Я доверяю работе опытных бригад, есть хорошие парни. Приобретая программу, стало удобнее и быстрее работать.

Я работаю с клиентами и группами, основанными на контрактах и ​​рейтингах. Эта программа является уникальным и незаменимым инструментом. Благодарю! КУПИТЬ?

Выберите программу и нажмите. Затем заполните три формы: имя, адрес электронной почты, местоположение и нажмите. Затем выберите способ оплаты: банковскую карту или Яндекс.

Деньги. Вы платите. Затем, после оплаты электронной почты, вы получите файл со ссылкой для загрузки файла программы. Загрузите и начните сбор документов.

Дополнительная работа, не предусмотренная оценкой

Допрабаты частично выполнены

Давайте подумаем о практической ситуации.

Организация заключила договор на строительство и ремонт (реконструкция общей собственности многоквартирных жилых зданий). Рейтинг был составлен. В договоре указывается положение, в котором установлено, что если работы указаны при выполнении работ, не указанных в оценке, между подрядчиком и клиентом заключен дополнительный договор.

В настоящее время некоторые из этих работ (не в оценке) уже завершены, и некоторые из них должны быть выполнены. Какие типы документов вам нужны для завершения дополнительной работы, которая уже была выполнена, и как отразить только что начатую работу?

Правовые положения

Для того, чтобы полностью понять ситуацию, вы должны обратиться в Гражданский кодекс Российской Федерации в части определения прав и обязанностей клиента и подрядчика.

Таким образом, в соответствии с пунктом 5 статьи 709 Гражданского кодекса, если есть необходимость дополнительной работы и, таким образом, существенно превосходящих уверен в цене труда, то подрядчик обязан информировать клиента.

Клиент, который не согласен превышать цену работы, предусмотренную в договоре, имеет право отклонить договор. Таким образом, подрядчик может потребовать от покупателя оплатить ему цену за выполненную часть работы.

Подрядчик, который в свое время не информировал клиента о необходимости превышения цены работы, указанной в договоре, обязан выполнить договор и сохранить право оплачивать работу по цене, указанной в договоре.

Поэтому первым и фактически единственным шагом, который должен выполнить подрядчик, является получение согласия клиента на дополнительную работу.

Такое соглашение должно заключаться в предоставлении дополнительного соглашения к контракту, в котором вы хотите определить сумму взяток и определить их стоимость (для дальнейшей оценки или определения фиксированной фиксированной цены).

Возможные варианты

Если допрабаты были выполнены до подписания дополнительного соглашения с клиентом для их выполнения, возможны следующие варианты:

Равномерная ставка

Завершенная дополнительная работа является отдельной фазой по контракту, и результат переносится клиентом отдельно от остальной части работы.

В этом случае существует своего рода правовой спор: выполняется работа, которую еще не заказала организация-заказчик и для которой нет существенных условий (цена, условия,

и т.д.). Однако, если соглашение с организацией-заказчиком будет достигнуто для выполнения этих работ (будет подписано дополнительное соглашение), и работа будет гарантирована, у подрядчика не должно быть никаких проблем. Расходы на эти работы показаны в стоимости строительства, а согласованная цена предоставленной работы отражается как оборот.

Если клиент не достиг соглашения о выполнении дополнительной работы, подрядчик списания понесет другие расходы (счет 91), не принимая их во внимание для целей налогообложения. Поскольку они не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (они не являются экономически жизнеспособными и не связаны с получением дохода).

Дриблинг не назначен

Контракт не присуждается по ставкам, но дополнительная работа включена в общий объем работ по контракту, поэтому подрядчик передает его клиенту после завершения всех работ по контракту.

В этом случае стоимость выполнения допрабаты не согласуется с клиентом, ее можно отнести к стоимости строительства, если у подрядчика нет уверенности в том, что информация о клиенте не согласуется. Затем затраты на нескоординированную работу, как и в первом варианте, являются другими расходами, за исключением целей налогообложения.

Если сторона dopraboty соглашается, что затраты отражаются в целом, затраты на строительство признаются для целей бизнеса и налогообложения в качестве разумных затрат, связанных со строительством объекта.

Отражение затрат

Документальное отражение дополнительных затрат, понесенных до и после заключения договора с клиентом, не отличается от обычной обработки затрат, связанных с выполнением работ по контракту.

Для этого бухгалтерские и налоговые учетные регистры, утвержденные организацией в учетной политике, и соответствующие первичные документы для потока материальных, трудовых заработных плат,

Что касается регистрации дополнительной работы между клиентом и подрядчиком, это определяется условиями контракта на строительство.

Так, например, если клиенты подписывают форму ежемесячно. KS-2 (сертификат № KS-3), эти правила могут быть выданы этими документами. И когда речь заходит о дополнительных работах как о отдельной фазе, капитуляция которой формализуется действием no. КС-2, эта форма должна быть специально подготовлена ​​для получения информации о работе по согласованной с клиентом цене.

Если дополнительная работа — часть работы по контракту, а затем оставить для включения в общий акт выполненных работ по договору (например, № КС-2) в зависимости от позиции, согласованной сторонами дополнительных оценок.

Если данная оценка не была согласована, но твердая цена была исправлена, дополнительная работа может быть оформлена в отдельном Законе №. КС -2.

Важно понимать, что порядок такого одобрения является предметом соглашения между сторонами.

И то, что консенсусные стороны не могут считаться ошибочными, если они не противоречат нормам права.

Принять к сведению ! При значительном увеличении стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказал ему услуги третьих лиц, которые не могут быть предусмотрены в договоре, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а также в случае отказа клиентов для удовлетворения этих требований — отставка из договора (п.

6 ст. 709 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Закон для дополнительной работы

АКТ N _________ для дополнительной работы Минск от «__» ________ 20___ подписались уполномоченные представители подрядчика к заказчику _______________________________________________________ ______________________________________________________ _______________________ главный инженер проекта от проектных организаций ___________________________________________, что это действие является то, что производство строительно-монтажных работ по объекту _________________________________________ была определена дополнительная работа не является проектирования и оценки документации по следующим причинам: _______________________________ __________________________________ ____________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ————————————- ———- —————————————- | N | Основы | Именование видов.

Kol- | Ориентировочные удельные затраты. в рублях.

| | | | | | | | | |, | Ресурсы | | мы. | Vo + —————————— + цена Все | в т.ч.

о товарах следующий | | | | | | | | tsena + ———————— + | | | | | | | ed-tsy | зарплата | Я взорвался. | | | | | | | | | Raboch. | | | | | + + + ———— + —————— + —- + — — + —— + ——— + —— + ——— + ——— + | | | | | | | | + ———- + —————— + —- + —- + —— + — —— + —— + ——— + ——— + | | | | | | | | | + + + ———— + —————— + —- + —- + — — + — ——- + —— + ——— + ——— + | | | | | | | | | | | + — + ———— + —————— + —- + —- + —- — + ——— + —— + ——— + ——— + | | | | | | | | | | | + — — + ———— + —————— + —- + —- + —— + ——— + —— + ——— + ——— + | | | | | | | | | | | —- + ———— + —————— + —- + —- + —- — + — —— + —— + ——— + ———- ИТОГО ОПЛАТЫ ____________________________________________________________________ Представители стороны ___________________________________________ подрядчик __________________________________________ проекта RGANIZATION: руководитель проекта, инженер _____________________ ПРИМЕЧАНИЯ СТОРОНЫ Клиент подтверждает необходимость создания этих ценных бумаг в размере _____________ рублей.

С выплатой резервного фонда за непредвиденную работу и расходы.

Приступить к выполнению выполненной работы — документ, заключенный между двумя договаривающимися сторонами (сторонами с одной стороны и прямым лицом другого лица), в соответствии с которым он показывает все виды реализации, их общую стоимость, а также дату начала и окончания.

При выполнении работ выполненных работ (услуг) необходимо, если необходимо подтвердить тот факт, что выполненные работы выполняются исполнителем.

Этот документ является первоначальным докладом стороны партии.

Согласованная форма акта выполненных работ не допускается законом. Однако существуют два типа официальных форм, указывающие факт, работа (форма KS-2), а также общая сумма средств, потраченных на работу (форма CS-3).

Из этого следует, что все организации имеют возможность самостоятельно создавать форму, подходящую для заполнения и использования рабочего документа (услуги). В этом случае желательно предоставить всю необходимую информацию:

  • порядковый номер этого документа для регистрации в бухгалтерии;
  • дата документа;
  • номер договора, в соответствии с которым составляется акт выполненной работы;
  • условия для выполнения определенных работ;
  • объем выполненной работы;
  • общие затраты на рабочую силу (с обязательным НДС);
  • номер счета, предоставленный клиенту для оплаты выполненных работ (услуг);
  • полное имя покупателя и подрядчика в соответствии с учредительными документами;
  • печать двух заинтересованных организаций;
  • подпись исполнителя и организация-заказчик или лица, уполномоченные подписывать.
Читайте также:  Перечислите органы надзора за строительством

Исходя из того, что регистрационный документ по производным работам является двусторонним, он должен быть составлен в двух экземплярах.

Один передается клиенту, а другой — прямому подрядчику работ, предусмотренных в контракте. По завершении работы производится платеж, размер которого указан в договоре и указан в самом акте.

Бывают случаи, когда покупатель имеет право отказаться от оплаты согласованной суммы. Причиной могут быть недостатки, свадьба на работе или неадекватное выполнение заказа. В этом случае это, вероятно, процедура, результатом которой, как правило, является устранение всех выявленных проблем, а также подготовка нового сертификата завершения.

Когда победитель аукциона имеет право принудить стороннего подрядчика выполнить контракт и может ли его запретить?

Порядок привлечения субподрядчиков к 44-ФЗ

В соответствии с частью 5. 30 в уведомлении о контракте от поставщика может быть запрошена подготовка к работе по национальному контракту для реализации организации МСП и Сонка. Этот факт и объем таких работ в виде процентной ставки (не менее 5%) должны быть указаны в договоре.

Из-за несоблюдения этого условия поставщики несут ответственность (например, штраф в размере 1% от цены контракта). Клиент учитывает эту долю в годовом объеме закупок таких организаций, а также контролирует выполнение определенного условия (часть 2, статья 101). В Постановлении Правительства Российской Федерации №. 1466 от 23 декабря 2016 года устанавливают стандартные условия вышеупомянутых контрактов.

Поставщик может также отказаться от услуг со-производителей самостоятельно, если это не разрешено документацией или контрактом.

Запрет на привлечение 44 субподрядчиков FL от клиента может быть законным или нет.

В первом случае мы говорим о запросе, который не указан для самого участника, а о том, как контракт выполняется после предложения. Список работ, которые победитель тендера должен выполнять самостоятельно, содержится в Постановлении Правительства №. 570 от 15 мая 2017 года.

Во втором случае, часть 6 ст.

31 44-ФЗ. Более того, как показывает практика судов и ФАС, это часто позиция высших органов власти.

Образец письма о привлечении субподрядчиков

Раздел 1 статьи 770 Гражданского кодекса Российской Федерации обязывает поставщика координировать действия с привлекательными исполнителями партии только при проведении научных исследований.

С NMCC 1 млрд. Евро.

рублей. и 100 миллионов рублей. для федеральных и муниципальных нужд, или выбранный участник торгов должен предоставить информацию о клиентах по соглашениям третьих лиц в связи с этой сделкой (статья 23, статья 34 Федерального закона № 44). Однако, если это правило не соблюдается, договор будет оставаться действительным.

В любом случае генеральный подрядчик может направить письмо, информирующее клиента об участии со-создателей контракта.

Привлечение субподрядчиков до 223 ФЗ

Для некоторых типов юридических лиц в законе не предусмотрены четкие требования к совместным услугам.

Основным документом здесь являются правила о государственных закупках, в которых можно установить правила работы с субподрядчиками, включая МСП и СОНКО.

Важно обратить внимание на условия оплаты таких контрактов. Согласно п. 14 (3) Постановления Правительства № 135 от 11.12.2014 о перечислении денег на товары или услуги, для основного подрядчика указанным организациям, не более 30 календарных дней.

Поэтому последнее должно управляться именно для этого периода, а не для тех, которые указаны в правилах закупок.

В качестве подтверждения победитель должен направить письмо клиенту о привлечении субподрядчика, образец такого документа указан в статье.

  • Доказательством являются только письменные документы, поэтому требуется оформлять всю переписку должным образом, а именно: с подтверждением отправки по почте или получения Заказчиком всех писем.

Подрядчик должен знать свои права и уметь их грамотно отстаивать.

Акт о недостатках выполненных работ

Заказчик имеет право на выявление недостатков в совершаемых работах на любых стадиях процесса. В начале, конце или по завершении. Даже если заказчик проверил и уже подписал окончательный акт сдачи-приемки работ. Судебная практика рассматривает случаи с претензиями по качеству, которые касаются:

Форма документа на дополнительные работы составляется в базисных

Если появилась нужность в проведении дополнительных работ и по этой обстоятельстве. стоимость в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Десятидневный срок отсчитывается с момента получения заказчиком обозначенного сообщения, и сроки исчисляются по правилам статей 190 — 194 гк рф. Акт какой формы нужно составить, чтобы внести эти. Также следует учесть, что не всегда выявление не учтенных в технической документации работ дает подрядчику основания для приостановки работ и предъявления заказчику требования об оплате простоя.

Акт на дополнительные работы форма

После полного наименования объекта следует полный список дополнительных объемов работ, которые не были учтены проектно-сметной документацией с указанием обстоятельств выполнения работ. Этим постановлением не утверждается форма акта на дополнительные работы но акт на допработы имеет форму, установленного эталона. Акт на дополнительные работы оформляет уполномоченная комиссия, состоящая из заинтересованных сторон. Что требуется провести дополнительные работы. Эту смету подписать у гипа (не у технадзора!) и согласовано с кошельком.

Акт выполненных работ — образец, форма, скачать бланк

Акт выполненных работ — образец этого документа понадобится в том случае, когда нужно подтвердить выполнение обязанностей подрядчиком. Образец акта выполненных работ показывает, как отразить сдачу результата (наименование, количество и другие характеристики) и его приемку заказчиком (либо приемку с возражениями или отказ).

Акт на дополнительные работы — документ, который служит подтверждением объемов работ, выявленных в ходе строительства, не предусмотренных в проектной документации и влекущих увеличение стоимости строительства. и стоимости выполненных СМР, не предусмотренных проектно-сметной документацией.

При этом дополнительное соглашение должно быть подписано до выполнения дополнительных работ (также необходимо обратить внимание на то, что подрядчик должен своевременно предупредить и согласовать с заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок 15 декабря в россии отмечается день радиотехнических войск военно-воздушных сил рф. Следовательно, подрядчику, изначально не соблюдавшему условия и порядок выполнения сверхсметных работ, не следует рассчитывать на взыскание их стоимости в деле о неосновательном обогащении. Письмо о необоснованном отказе представителя заказчика внести устные требования в журнал (общий журнал хода работ).

Акт на дополнительные работы образец акта на

Акт на дополнительные работы составляет уполномоченная комиссия, которая подтверждает, что выполнение договора в полном объеме без проведения этих дополнительных работ не представляется невозможным и состоит из представителей заинтересованных сторон. То есть заказчик, присутствуя на рабочих совещаниях и подписав акты освидетельствования, извещен об объеме и сумме дополнительных работ. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, субподрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглаше. Таким образом, заказчик согласовал дополнительные работы в полном объеме, поскольку ведомость дополнительного объема работ и акт похожий спор и ситуация стали предметом рассмотрения девятого арбитражного апелляционного суда (а40-522) по дополнительно установленному оборудованию.

Акт на дополнительные работы скачать бланк и образец

А у меня ситуация другая в ходе выполнения строительно-монтажных работ выявлены доп. Также неважно какая организация может создать и утвердить в собственной учетной политике свою форму. Document.write() скачать эталон акта выполненных работ. поэтому и существует такая форма сдачи объекта как акт укрытых работ, по которому принимаются подземные сантехнические, инженерные работы и другие, снаружи невидимые.

Акт на дополнительные работы

На основании именно этого акта увеличивается сметная стоимость проекта. Акт на дополнительные работы оформляет уполномоченная комиссия, состоящая из заинтересованных сторон. Ее задачей является подтверждение того факта, что полное выполнение основного договора строительства невозможно без проведения определенных дополнительных работ.

Акт монтажа оборудования

Форма заполнения преимущественно унифицированная, содержит четко утвержденную информацию и текстовые блоки. Шаблон может быть изменен ввиду специфики хозяйственной деятельности. В таком случае достоверность документа подтверждается прилагаемыми к ним инструкциями.

Акт дополнительных работ образец

  • порядковый номер данного документа для его регистрации в бухгалтерии;
  • дата составления документа;
  • номер договора, согласно которому составляется акт выполненных работ;
  • сроки выполнения оговоренных работ;
  • объемы выполненных работ;
  • общая стоимость работ (с обязательным учетом НДС);
  • номер счета, который предоставляется заказчику для оплаты произведенной работы (услуги);
  • полное название заказчика и исполнителя, согласно учредительным документам;
  • оттиск печати обеих заинтересованных организаций;
  • подписи исполнителя и заказчика, или лиц, имеющих право подписи.

Акт приемки работ по договору подряда образец

6.19. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, и не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

Образец для подготовки

Акт выполненных работ первичный документ, подтверждающий завершение выполнения некого объема работ или услуг. Акт выполненных работ образец. Акт о необходимости выполнения дополнительных работ образец от. Акт о необходимости выполнения дополнительных работ образец. В акте на дополнительные работы указываются причины, по которым возникла необходимость в их проведении.

Образец акта предусматривает также перечисление. Акты о выполнении. Акт на доп работы в строительстве образец. Образец акта на дополнительные работы. Акт о необходимости выполнения дополнительных работ образец файл был скачан.

Акт о необходимости выполнения дополнительных работ образец. У него вырвался пронзительный снова дополоительных наружу и, чтобы им восхищались, он акт и грива льва. Резюме на работу администратора образец. Акт на дополнительные работы. В данной теме вы можете бесплатно скачать образец, шаблон, пример или бланк документа.

Акт на дополнительные работы образец акта на дополнительные работы

С правилами пт 2 статьи 766 гк рф корреспондируют правила пт 3 статьи 29, пт 3 статьи 38, пт 8 статьи 47, пт 5 статьи 54 закона n 94-фз. Акт на дополнительные работы в строительстве эталон. Аналогичный вывод содержится в постановлении пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21. Также нужно направить внимание на то, что подрядчик должен вовремя предупредить и согласовать с заказчиком нужность выполнения дополнительных работ.

В строительстве нередко неожиданно возникают объемы работ, которые были ранее не учтены проектом и сметой. Например, при устройстве фундамента здания уровень грунтовых вод оказывается значительно выше проектных отметок, и в этих условиях появляется необходимость устройства дополнительной гидроизоляции фундамента. В этом же случае может возникнуть необходимость укрепления грунта при разработке котлована под фундамент или устройство водоотвода.

Виды дополнительных работ могут быть самые разные, но обойтись без их выполнения для исполнения основного строительного договора невозможно. Поскольку производство таких работ проектом не запланировано, а финансирование их сметой не предусмотрено, должно быть основание для составления дополнительной сметы на такие виды работ. Таким основанием является акт на дополнительные работы.

На основании именно этого акта увеличивается сметная стоимость проекта. Акт на дополнительные работы оформляет уполномоченная комиссия, состоящая из заинтересованных сторон. Ее задачей является подтверждение того факта, что полное выполнение основного договора строительства невозможно без проведения определенных дополнительных работ.

Основные положения акта на дополнительные работы

Основой такого акта становятся причины, по которым в первоначальной проектно-сметной документации не были учтены все необходимые виды работ. Кроме того, в акте перечислен полный перечень работ, который нужно будет выполнить дополнительно к основным, которые отражены в документации.

Кроме названия, даты и места подписания, акт включает перечень уполномоченных представителей для составления указанного акта: представителей заказчика и подрядчика, главного инженера проекта и представителя проектной организации.

После полного наименования объекта следует полный перечень дополнительных объемов работ, которые не были учтены проектно-сметной документацией с указанием причин выполнения работ. Причины должны быть расписаны максимально подробно, но технически сжато.

Далее следуют расчеты стоимости выполняемых дополнительно работ. В табличной форме приводятся наименования работ, единицы их измерения, стоимость единицы и общая стоимость. Далее, в зависимости от формы акта, затраты могут быть расписаны по статьям: зарплата рабочих, эксплуатация машин, материальные ресурсы.

После указанной общей суммы к дополнительной оплате сверх сметной стоимости следуют подписи членов комиссии: заказчика, подрядчика, проектной организации (главный инженер проекта).

Ниже заказчиком подтверждается необходимость проведения дополнительных работ на указанную сумму с указанием источника финансирования (как правило, резерв средств на непредвиденные работы и затраты).

Акты на дополнительные работы не имеют строго утвержденной формы и могут быть составлены произвольно. Необходимо при этом обратить внимание на то, чтобы в акте были максимально подробно отражены работы, которые предстоит выполнить дополнительно.

Поскольку акт на дополнительные работы является неотъемлемой частью договора на выполнение работ, к основному договору должен быть составлен дополнительный договор на производство работ, отраженных в акте. Если такой договор не будет составлен, то принимающая сторона имеет право не принимать и не оплачивать такие работы.

Акт оформляется в трех экземплярах: по одному для каждой из сторон, принимающих участие в комиссии.

Акт дополнительных работ будет нужен строительным организациям, когда объемы строительства выходят за перечисленные в смете. Акт помогает объяснить и официально оформить причины подобного рода изменений.

В ходе строительства нередко случаются ситуации превышения заранее оговоренной суммы оказания услуг. Опытные строители всегда включают в бюджет дополнительные расходы в сумме не меньше 10% от общей стоимости работ. В идеале – треть. Акт дополнительных работ составляется в случае, когда появляется необходимость в расходах, не предусмотренных в смете. Но они должны быть четко и аргументированно сформулированы исполнителем.

Необходимая для составления информация

Для того чтобы точно знать, каким образом сформулировать основную часть документа, необходимо быть знакомым с деталями договора между заказчиком и строительным подрядчиком. Принципиально важное значение имеют следующие моменты:

  • Вид договора.
  • Цена проведения работ на конкретном участке.
  • В каком порядке и на каких условиях в соглашение должны вноситься изменения и дополнения. Срок, стоимость и объем дополнительных работ не должны превышать заранее оговоренные границы.

Общие правила при подобных ситуациях гласят, что обязательным условием будет предварительное подписание сторонами дополнительного соглашения. В отдельных случаях также подлежит утверждению новая смета. Но это уже после того, как заказчик будет согласен с необходимостью проведения каких-либо изменений.

Законодательные основания

Для того чтобы изменения были возможны и акт дополнительных работ имел юридическую силу, обеим сторонам соглашения необходимо ознакомиться с 743 статьей Гражданского кодекса. Она касается утверждения сметы и технической документации по проводимым работам.

А согласно 744 статье того же документа заказчик вправе вносить изменения, не выходящие за пределы 10% от общей суммы. Причем изменения могут касаться только того характера строительных работ, которые были указаны в основном договоре.

Если же планируемая стоимость дополнительных работ превышает 10% от общей суммы, то Подрядчик имеет право потребовать составления новой сметы расходов на строительные услуги.

Подготовка

Перед подписанием акта дополнительных работ должна быть сформирована комиссия. В ее составе должны присутствовать как представители исполнителя, так и представители заказчика.

При этом строительство на период согласования необходимости расширения сметы приостанавливается. Об этом четко прописано в 5-м пункте 663 статьи Гражданского кодекса. Во избежание недоразумений проинформировать о необходимости приостановке нужно заказчика в письменном виде.

Читайте также:  Строительство дорог это землепользование

Стороны не могут производить какие-либо работы в период, когда между ними нет четкого представления о цели подписываемого договора. Поэтому чем меньше времени займет согласование дополнительных работ, тем на меньший срок задержится фактическое выполнение.

Составные части акта

Существующее законодательство не предусматривает унифицированных форм для этого документа. Каждая из организаций может менять его по своему усмотрению, дополнять графами и таблицами. Неизменным требованием остается только отражение вновь сформированного документа в учетной политике организации. Также, согласно общепринятым требованиям в отношении официальных документов, в акте указываются:

  • Реквизиты организации-составителя. Оптимальным решением будет печать акта дополнительных работ на фирменном бланке компании.
  • Город подписания.
  • Дата составления.
  • Подписи представителей обеих сторон.
  • ФИО представителей заказчика и подрядчика. Также понадобится указание должностей.
  • ФИО главного инженера проекта (при наличии), наименование ответственной за выполнение работ проектной компании.
  • Наименование объекта строительно-монтажных работ. Описание может включать адрес местонахождения.
  • Причины, по которым появились новые объемы для выполнения работ. На эту графу в документе отпущено несколько строчек, так как эти обстоятельства должны быть признаны как исполнителем, так и заказчиком.
  • Таблица с перечнем дополнительных работ и их описанием.

Последний пункт раскрывается наиболее полно, так как именно из-за наличия непредвиденных дополнительных работ и составляется этот акт.

Дополнительные работы

Таблица содержит в себе несколько столбцов. Каждая строка выделена под отдельный вид работ, которые необходимо провести для продолжения строительства. В таблице необходимо будет прописать при заполнении:

  • Порядковый номер строки.
  • Название вида работы и требующихся для их проведения ресурсов.
  • Единицы измерения.
  • Необходимое количество.
  • Сметную стоимость единицы выполнения работ в рублях.

Последний столбец подразделяется еще на четыре: отдельно прописываются общая цена единицы, стоимость предполагаемого потраченного времени сотрудниками на выполнение, стоимость аренды машин и стоимость ресурсов. Последние будут использоваться при выполнении дополнительных работ. Обычно на них приходится большая часть всей оговариваемой суммы.

Завершается таблица итоговыми подсчетами. При этом сумма прописывается отдельно, цифрами и прописью. В акте дополнительных работ расписываются представители исполнителя и заказчика. Причем последняя подпись имеет особое значение. Без наличия «автографов» всех заинтересованных в выполнении дополнительных работ лиц акт не будет иметь юридической силы.

Акт дополнительных работ составляется в двух-трех экземплярах. Каждая из сторон должна получить оригинал документа: заказчик, исполнитель, при наличии – представитель проектной организации.

Источник: sobakafan.ru

Акт о необходимости дополнительных работ. Акт дополнительных работ в строительстве

  • Доказательством являются только письменные документы, поэтому требуется оформлять всю переписку должным образом, а именно: с подтверждением отправки по почте или получения Заказчиком всех писем.

Подрядчик должен знать свои права и уметь их грамотно отстаивать.

Акт о недостатках выполненных работ

Заказчик имеет право на выявление недостатков в совершаемых работах на любых стадиях процесса. В начале, конце или по завершении. Даже если заказчик проверил и уже подписал окончательный акт сдачи-приемки работ. Судебная практика рассматривает случаи с претензиями по качеству, которые касаются:

Форма документа на дополнительные работы составляется в базисных

Если появилась нужность в проведении дополнительных работ и по этой обстоятельстве. стоимость в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Десятидневный срок отсчитывается с момента получения заказчиком обозначенного сообщения, и сроки исчисляются по правилам статей 190 — 194 гк рф. Акт какой формы нужно составить, чтобы внести эти. Также следует учесть, что не всегда выявление не учтенных в технической документации работ дает подрядчику основания для приостановки работ и предъявления заказчику требования об оплате простоя.

Акт на дополнительные работы форма

После полного наименования объекта следует полный список дополнительных объемов работ, которые не были учтены проектно-сметной документацией с указанием обстоятельств выполнения работ. Этим постановлением не утверждается форма акта на дополнительные работы но акт на допработы имеет форму, установленного эталона. Акт на дополнительные работы оформляет уполномоченная комиссия, состоящая из заинтересованных сторон. Что требуется провести дополнительные работы. Эту смету подписать у гипа (не у технадзора!) и согласовано с кошельком.

Акт выполненных работ — образец, форма, скачать бланк

Акт выполненных работ — образец этого документа понадобится в том случае, когда нужно подтвердить выполнение обязанностей подрядчиком. Образец акта выполненных работ показывает, как отразить сдачу результата (наименование, количество и другие характеристики) и его приемку заказчиком (либо приемку с возражениями или отказ).

Акт на дополнительные работы — документ, который служит подтверждением объемов работ, выявленных в ходе строительства, не предусмотренных в проектной документации и влекущих увеличение стоимости строительства. и стоимости выполненных СМР, не предусмотренных проектно-сметной документацией.

При этом дополнительное соглашение должно быть подписано до выполнения дополнительных работ (также необходимо обратить внимание на то, что подрядчик должен своевременно предупредить и согласовать с заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок 15 декабря в россии отмечается день радиотехнических войск военно-воздушных сил рф. Следовательно, подрядчику, изначально не соблюдавшему условия и порядок выполнения сверхсметных работ, не следует рассчитывать на взыскание их стоимости в деле о неосновательном обогащении. Письмо о необоснованном отказе представителя заказчика внести устные требования в журнал (общий журнал хода работ).

Акт на дополнительные работы образец акта на

Акт на дополнительные работы составляет уполномоченная комиссия, которая подтверждает, что выполнение договора в полном объеме без проведения этих дополнительных работ не представляется невозможным и состоит из представителей заинтересованных сторон. То есть заказчик, присутствуя на рабочих совещаниях и подписав акты освидетельствования, извещен об объеме и сумме дополнительных работ. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, субподрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглаше. Таким образом, заказчик согласовал дополнительные работы в полном объеме, поскольку ведомость дополнительного объема работ и акт похожий спор и ситуация стали предметом рассмотрения девятого арбитражного апелляционного суда (а40-522) по дополнительно установленному оборудованию.

Акт на дополнительные работы скачать бланк и образец

А у меня ситуация другая в ходе выполнения строительно-монтажных работ выявлены доп. Также неважно какая организация может создать и утвердить в собственной учетной политике свою форму. Document.write() скачать эталон акта выполненных работ. поэтому и существует такая форма сдачи объекта как акт укрытых работ, по которому принимаются подземные сантехнические, инженерные работы и другие, снаружи невидимые.

Акт на дополнительные работы

На основании именно этого акта увеличивается сметная стоимость проекта. Акт на дополнительные работы оформляет уполномоченная комиссия, состоящая из заинтересованных сторон. Ее задачей является подтверждение того факта, что полное выполнение основного договора строительства невозможно без проведения определенных дополнительных работ.

Акт монтажа оборудования

Форма заполнения преимущественно унифицированная, содержит четко утвержденную информацию и текстовые блоки. Шаблон может быть изменен ввиду специфики хозяйственной деятельности. В таком случае достоверность документа подтверждается прилагаемыми к ним инструкциями.

Акт дополнительных работ образец

  • порядковый номер данного документа для его регистрации в бухгалтерии;
  • дата составления документа;
  • номер договора, согласно которому составляется акт выполненных работ;
  • сроки выполнения оговоренных работ;
  • объемы выполненных работ;
  • общая стоимость работ (с обязательным учетом НДС);
  • номер счета, который предоставляется заказчику для оплаты произведенной работы (услуги);
  • полное название заказчика и исполнителя, согласно учредительным документам;
  • оттиск печати обеих заинтересованных организаций;
  • подписи исполнителя и заказчика, или лиц, имеющих право подписи.

Акт приемки работ по договору подряда образец

6.19. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, и не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

Образец для подготовки

Акт выполненных работ первичный документ, подтверждающий завершение выполнения некого объема работ или услуг. Акт выполненных работ образец. Акт о необходимости выполнения дополнительных работ образец от. Акт о необходимости выполнения дополнительных работ образец. В акте на дополнительные работы указываются причины, по которым возникла необходимость в их проведении.

Образец акта предусматривает также перечисление. Акты о выполнении. Акт на доп работы в строительстве образец. Образец акта на дополнительные работы. Акт о необходимости выполнения дополнительных работ образец файл был скачан. Акт о необходимости выполнения дополнительных работ образец.

У него вырвался пронзительный снова дополоительных наружу и, чтобы им восхищались, он акт и грива льва. Резюме на работу администратора образец. Акт на дополнительные работы. В данной теме вы можете бесплатно скачать образец, шаблон, пример или бланк документа.

Акт на дополнительные работы образец акта на дополнительные работы

С правилами пт 2 статьи 766 гк рф корреспондируют правила пт 3 статьи 29, пт 3 статьи 38, пт 8 статьи 47, пт 5 статьи 54 закона n 94-фз. Акт на дополнительные работы в строительстве эталон. Аналогичный вывод содержится в постановлении пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21. Также нужно направить внимание на то, что подрядчик должен вовремя предупредить и согласовать с заказчиком нужность выполнения дополнительных работ.

В строительстве нередко неожиданно возникают объемы работ, которые были ранее не учтены проектом и сметой. Например, при устройстве фундамента здания уровень грунтовых вод оказывается значительно выше проектных отметок, и в этих условиях появляется необходимость устройства дополнительной гидроизоляции фундамента. В этом же случае может возникнуть необходимость укрепления грунта при разработке котлована под фундамент или устройство водоотвода.

Виды дополнительных работ могут быть самые разные, но обойтись без их выполнения для исполнения основного строительного договора невозможно. Поскольку производство таких работ проектом не запланировано, а финансирование их сметой не предусмотрено, должно быть основание для составления дополнительной сметы на такие виды работ. Таким основанием является акт на дополнительные работы.

На основании именно этого акта увеличивается сметная стоимость проекта. Акт на дополнительные работы оформляет уполномоченная комиссия, состоящая из заинтересованных сторон. Ее задачей является подтверждение того факта, что полное выполнение основного договора строительства невозможно без проведения определенных дополнительных работ.

Основные положения акта на дополнительные работы

Основой такого акта становятся причины, по которым в первоначальной проектно-сметной документации не были учтены все необходимые виды работ. Кроме того, в акте перечислен полный перечень работ, который нужно будет выполнить дополнительно к основным, которые отражены в документации.

Кроме названия, даты и места подписания, акт включает перечень уполномоченных представителей для составления указанного акта: представителей заказчика и подрядчика, главного инженера проекта и представителя проектной организации.

После полного наименования объекта следует полный перечень дополнительных объемов работ, которые не были учтены проектно-сметной документацией с указанием причин выполнения работ. Причины должны быть расписаны максимально подробно, но технически сжато.

Далее следуют расчеты стоимости выполняемых дополнительно работ. В табличной форме приводятся наименования работ, единицы их измерения, стоимость единицы и общая стоимость. Далее, в зависимости от формы акта, затраты могут быть расписаны по статьям: зарплата рабочих, эксплуатация машин, материальные ресурсы.

После указанной общей суммы к дополнительной оплате сверх сметной стоимости следуют подписи членов комиссии: заказчика, подрядчика, проектной организации (главный инженер проекта).

Ниже заказчиком подтверждается необходимость проведения дополнительных работ на указанную сумму с указанием источника финансирования (как правило, резерв средств на непредвиденные работы и затраты).

Акты на дополнительные работы не имеют строго утвержденной формы и могут быть составлены произвольно. Необходимо при этом обратить внимание на то, чтобы в акте были максимально подробно отражены работы, которые предстоит выполнить дополнительно.

Поскольку акт на дополнительные работы является неотъемлемой частью договора на выполнение работ, к основному договору должен быть составлен дополнительный договор на производство работ, отраженных в акте. Если такой договор не будет составлен, то принимающая сторона имеет право не принимать и не оплачивать такие работы.

Акт оформляется в трех экземплярах: по одному для каждой из сторон, принимающих участие в комиссии.

Источник: oepress.ru

Акт освидетельствования скрытых работ 2020

В строительстве нередко неожиданно возникают объемы работ, которые были ранее не учтены проектом и сметой. Например, при устройстве фундамента здания уровень грунтовых вод оказывается значительно выше проектных отметок, и в этих условиях появляется необходимость устройства дополнительной гидроизоляции фундамента. В этом же случае может возникнуть необходимость укрепления грунта при разработке котлована под фундамент или устройство водоотвода.

Виды дополнительных работ могут быть самые разные, но обойтись без их выполнения для исполнения основного строительного договора невозможно. Поскольку производство таких работ проектом не запланировано, а финансирование их сметой не предусмотрено, должно быть основание для составления дополнительной сметы на такие виды работ. Таким основанием является акт на дополнительные работы.

На основании именно этого акта увеличивается сметная стоимость проекта. Акт на дополнительные работы оформляет уполномоченная комиссия, состоящая из заинтересованных сторон. Ее задачей является подтверждение того факта, что полное выполнение основного договора строительства невозможно без проведения определенных дополнительных работ.

Основные положения акта на дополнительные работы

Основой такого акта становятся причины, по которым в первоначальной проектно-сметной документации не были учтены все необходимые виды работ. Кроме того, в акте перечислен полный перечень работ, который нужно будет выполнить дополнительно к основным, которые отражены в документации.

Кроме названия, даты и места подписания, акт включает перечень уполномоченных представителей для составления указанного акта: представителей заказчика и подрядчика, главного инженера проекта и представителя проектной организации.

После полного наименования объекта следует полный перечень дополнительных объемов работ, которые не были учтены проектно-сметной документацией с указанием причин выполнения работ. Причины должны быть расписаны максимально подробно, но технически сжато.

Далее следуют расчеты стоимости выполняемых дополнительно работ. В табличной форме приводятся наименования работ, единицы их измерения, стоимость единицы и общая стоимость. Далее, в зависимости от формы акта, затраты могут быть расписаны по статьям: зарплата рабочих, эксплуатация машин, материальные ресурсы.

Обязательство подрядчика по сдаче работ не должно зависеть от даты приемки работ заказчиком

Условие договора, определяющее дату исполнения обязательств подрядчика по выполнению работ как дату подписания заказчиком акта сдачи работ, не должно ставить в зависимость от усмотрения заказчика период ответственности подрядчика за нарушение срока выполнения работ.

Карточка дела Реквизиты судебного акта Определение ВС РФ от 15.11.2019 № 305-ЭС19-12786 по делу № А40-236034/2018
Истец ГК «Роскосмос»
Ответчик АО «Спутниковая система “Гонец”»

Суть дела

Между ГК «Роскосмос» (далее — заказчик) и АО «Спутниковая система „Гонец“» (далее — подрядчик) был заключен госконтракт, по которому подрядчик должен был выполнить работы в срок с 12.02.2016 по 25.11.2017. Стороны согласовали, что в случае просрочки исполнения обязательств подрядчиком заказчик вправе предъявить требование об уплате пеней, начисляемых за каждый день просрочки. Порядок сдачи работ был такой: подрядчик должен представить заказчику с сопроводительным письмом для приемки выполненных работ акт сдачи-приемки выполненного этапа работ на бумажном носителе и в виде электронного документа. К акту нужно приложить документы, подтверждающие выполнение работ по госконтракту, определенные ведомостью исполнения для соответствующего этапа работ. При этом заказчик должен принять работы в течение 35 дней с момента получения отчетных документов.

Подрядчик выполнил работы по нескольким этапам в предусмотренный госконтрактом срок и передал отчетные материалы (акт сдачи-приемки, технический акт, итоговый отчет и иные сведения). Заказчик принял эти работы в срок, предусмотренный госконтрактом (в течение 35 дней).

Но получилось, что принятие работ заказчиком состоялось уже после истечения срока, предусмотренного госконтрактом на выполнение работ подрядчиком. Заказчик посчитал, что подрядчик допустил просрочку. В связи с этим он подал иск о взыскании неустойки на сумму более 8 млн руб.

Заказчик ссылался на то, что датой исполнения обязательств подрядчиком по этапам является дата утверждения заказчиком акта сдачи-приемки выполненного этапа работ. Подрядчик возражал против этого требования. Он полагал, что момент окончания выполнения работ не должен определяться датой утверждения заказчиком акта сдачи-приемки, так как это ставит приемку работ в зависимость исключительно от усмотрения заказчика.

Читайте также:  Справочник по гражданскому строительству 1958

Таким образом, между сторонами возникли разногласия относительно толкования условий госконтракта о том, когда подрядчик считается надлежаще исполнившим обязательства, предусмотренные контрактом, и о наличии оснований для привлечения его к ответственности.

Позиция судов

Суды трех инстанций взыскали с подрядчика неустойку на сумму более 8 млн руб. Они приняли во внимание буквальное толкование условий госконтракта и тот факт, что в установленный госконтрактом срок обязательства по нескольким этапам подрядчик не выполнил (из-за того, что ему пришлось ждать приемку со стороны заказчика). Они посчитали, что подрядчик сам принял на себя обязательство выполнить работы по каждому этапу в пределах установленного срока и передать заказчику акт сдачи-приемки работ, а также отчетные документы по каждому этапу с учетом срока приемки работ заказчиком.

Позиция ВС РФ

СКЭС ВС РФ отменила судебные акты нижестоящих инстанций и полностью отказала в иске заказчика о взыскании неустойки.

Коллегия отметила, что срок выполнения работы необходимо отличать от срока приемки выполненной работы, который является самостоятельным и может быть установлен в договоре подряда. Эти сроки разведены в ГК РФ как терминологически, так и с точки зрения применения последствий их нарушения. При этом, как правило, соблюдение срока выполнения работы зависит от подрядчика, а срока приемки — от подрядчика и заказчика.

Таким образом, в договоре должно содержаться условие, прямо предусматривающее изменение порядка определения момента, с которого подрядчик считается просрочившим, и применение к нему мер ответственности за просрочку выполнения работ. Такое условие в заключенном сторонами госконтракте отсутствовало.

Приемка осуществляется в отношении выполненной работы, то есть по ее завершении, и проводится по общему правилу заказчиком с участием подрядчика. Юридические последствия приемки работы связаны с правомочием заказчика провести проверку качества выполненных работ и применением последствий обнаружения недостатков, а также перенесением рисков случайной гибели результата работ, возникновением у подрядчика права требовать оплаты выполненных работ или продать результат работ при уклонении заказчика от приемки.

Условие контракта о том, что датой исполнения обязательств подрядчика по этапам контракта является дата утверждения заказчиком акта приемки выполненного этапа работ, может быть истолковано как условие о приемке работы без недостатков.

Данное судами толкование условия об определении срока выполнения работ с момента утверждения заказчиком акта приемки этапа работ может иметь место с учетом разъяснений, содержащихся в п. 23 постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении». В нем говорится о возможности исчисления срока исполнения обязательства на основании п. 1 ст. 314 ГК РФ, ст. 327.1 ГК РФ, в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определенных действий или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором.

Однако такое толкование не может приводить к тому, что срок выполнения работ автоматически уменьшается на срок, установленный в данном случае контрактом для приемки этих работ. Условия контракта подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо его стороне извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения. Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду (п. 43 постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора»).

Условие контракта, определяющее дату исполнения обязательств по отдельным этапам как дату подписания заказчиком акта сдачи выполненного этапа работ, не должно ставить в зависимость от усмотрения заказчика период ответственности исполнителя за нарушение сроков выполнения работ.

Право заказчика осуществлять приемку в течение установленного госконтрактом срока после поступления отчетной документации не отменяет право подрядчика выполнить работу в течение предусмотренного ведомостью исполнения срока и предъявить работу к сдаче в последний день срока без учета времени на приемку работ.

Таким образом, при расчете заказчиком пеней, начисляемых за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненной работы (ее результатов) и оформления итогов такой приемки.

Общие сведения

В строительстве задействованы большие инвестиции, но не всегда этих денег хватает на полное завершение работ по договору. По тем или иным причинам (зачастую не зависящим от исполнителей) уложиться в бюджет не получается, и стороны составляют и подписывают важный документ — акт на дополнительные работы.

Основополагающим документом выступает договор акта на дополнительные работы, который заключается между заказчиком и исполнителем (подрядчиком) на строительство или модернизацию объекта. Акт ссылается на этот документ.

Важную роль в строительстве также играет смета. Порядок утверждения сметы и дополнительных расходов на строительные услуги регламентируются ст. 743 и 744 Гражданского кодекса России. Законом установлено, что стоимость услуг по смете нельзя превышать более, чем на 10% от общей суммы. В этом случае достаточно будет составить акт и продолжить рабочий процесс.

Если же расходы превышают десятую часть бюджета, придется составлять новую смету.

Образец составления акта выполненных работ

Образец акта выполненных работ и услуг должен включать обязательные пункты, несмотря на отсутствие унифицированной формы. Стандартный документ составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, поскольку по стандарту предусматривает две стороны – заказчика и исполнителя.

В АВР целесообразно указать следующую информацию:

  1. Порядковый номер для отражения в бухгалтерских регистрах учёта.
  2. Дату составления документа. Если на принятие заказчиком необходимо дополнительное время, то целесообразно напечатать в бланке место с указанием заказчиком даты приёмки, служащей моментом перехода права собственности и датой реализации.
  3. Реквизиты заключённого договора, согласно условиям которого выполняются договорные обязательства.
  4. Период выполнения с указанием момента начала и окончания.
  5. Объёмы и конкретный перечень выполненных работ с отражением материальных составляющих, затраченных в процессе выполнения. В частности, в акт выполненных работ по техническому обслуживанию целесообразно включить использованные комплектующие и материалы в количественном и стоимостном выражении, что позволит исполнителю отразить безболезненно стоимость в составе налоговых расходов.
  6. Общую стоимость с включением НДС. Акт выполненных работ без НДС составляется, если:
  • исполнитель не является плательщиком налога;
  • операция льготируемая и относится к необлагаемым НДС;
  • местом реализации территория России не признаётся при оказании посреднических услуг.

; в формате Эксель

Образец акта выполненных работ (в Word) (37,0 KiB, 2 433 hits)

Как правильно составить

Как выглядит шаблон акта на дополнительные работы? По традиции, на случай, если под рукой не оказалось бланка, дадим общие сведения о той структуре, которую имеет любой образец акта на дополнительные работы. Форма акта на дополнительные работы имеет четыре части:

  1. Шапка с описанием документа (название, номер, город и дата). Здесь также стоит сослаться на основной договор (написать номер и дату заключения);
  2. Перечисление участников комиссии (кого представляет, должность, ФИО). Сюда же включается адрес объекта и причины дополнительных работ;
  3. Таблица с подробным описанием дополнительных работ, где прописывают номера обоснований (протоколов решений комиссии), названия и все, из чего складывается их стоимость (материальные затраты, выплаты сотрудникам, эксплуатация строительной техники). Под таблицей размещается вся необходимая сумма;
  4. Места для подписей всех составителей акта и заказчика.

Описанная схема акта на дополнительные работы подойдет под любые цели. Вот как выглядит незаполненный лист акта на дополнительные работы (рекомендуем скачать для личной коллекции):

Как правильно заполнить

Вам никогда не придется заполнять акт в одиночку (если не считать совсем малобюджетных проектов) — это задача целой комиссии специалистов, выступающих как от заказчика, так и от исполнителя.

Тем не менее, таблица должна обеспечивать подробный и в то же время наглядный анализ расходов, поэтому ее структуру надо продумать в зависимости от специфики услуг. Универсальное и эффективное решение — выделить для каждой дополнительной работы по две строки: единица измерения и количество, а в столбцах с ценами проставлять коэффициенты на одну единицу (например, за квадратный метр отделки; кубический метр цементного раствора и т.д.)

Акты в строительстве

Здравствуйте друзья, я почти год работал инженером ПТО и об оформление актов в строительстве знаю не по теории, для примера выложил сканы актов фирмы в которой я работал.

В строительстве объекта, ведение исполнительной документации и подписание акты в строительстве
, имеет важное значение, для получения денег от заказчика за выполненную работу.
По своему опыту скажу, что бывали моменты на некоторых объектах, когда думаешь проще лопатой махать, чем оформлять и подписывать акты.

Приемо-сдаточная документация – в состав которой входят разрешительные документы, дающая право на выполнение СМР и исполнительная документация, подтверждающая фактическое выполнение СМР в объеме, установленной проектом. В моей практике на каждом объекте свои нюансы заполнения актов, по каким нормам руководствуются заказчики не могу сказать.

В начале работ на строительном объекте надо выяснять у заказчика в каком виде они принимают акты, еще лучше взять примеры заполненных актов. Если не дает внимательно читаем проект и в общих указаниях находим согласно какому СНиПу или ГОСТу сдавать исполниловку. Кроме этого необходимо скомпоновать пакет первичной документации: приказ о назначение ответственных лиц на объекте, СРО организации, приказы на ответственных со стороны заказчика.

Исполнительная документация на небольшие объемы работ подрядной организации состоит из: реестр исполнительной документации, общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, ведомость изменения проекта, документы о качестве на примененные материалы (сертификаты, паспорта), исполнительные схемы.

В зависимость от специфики работ строительной организации введутся журналы, такие как журнал сварочных работ, журналы входного операционного контроля качества, журнал работ по монтажу строительных конструкций,журнал антикоррозионной защиты, журнал по замоноличиванию монтажных стыков, журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением, журнал работ по устройству свайных фундаментов (буровых работ), кабельный журнал и журнал техники безопасности обязательным во всех видах производства работ. Я работал в фирмах специализирующихся на бетонных полах и вел журналы бетонных работ, журнал ухода за бетоном (прогрева) и конечно общий журнал работ.

В данной статье разберемся, как заполнить общий журнал работ, акты скрытых работ, акты выполненных работ, акт освидетельствования ответственных конструкций и как чертить исполнительные схемы.

Общий журнал работ

Ведут журнал работ на объекте прорабы, мастера. Заполняют раздел о выполняемых работах, объемов и в каких осях или участков велись эти работы. Используется Общий журнал работ РД-11-05-2007

из него можно узнать, как и кто заполняет какие разделы и кто где в нем расписывается.

В статье «Общий журнал работ» я рассказал о том как я веду и показал примеры заполненного журнала с объекта на котором веду строительство сейчас лето 2020 года.

Акт освидетельствования скрытых работ

Форма актов освидетельствования скрытых работ действующая на всех объектах строительства РД 11-02-2006

, вносятся реквизиты организаций участвующих в строительстве (ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, номера телефонов, факс). Номера приказов о назначении ответственных за подписание актов на каждого подписывающего данный акт.

акты скрытых работ

Образец акта скрытых работ 2020 можно скачать в этой статье.

К актам часто прилагается исполнительная схема для указания объемов выполненных работ. Если вы не умеете чертить в автокаде исполнительные схемы, то данный курс «Как чертить исполнительные схемы в автокаде» вам поможет научится делать это легко. В данном курсе показаны основы работы с автокадом, если вы хотите научиться работать с данной программой, то вам он то же подойдет.

Акт освидетельствования ответственных конструкций

Похож на акт скрытых работ, но есть отличия, как заполнять и скачать АООК 2020 можно в этой статье.

Акт о приемки выполненных работ

Актом о приемки выполненных работах, является форма КС-2.

В первой части указывают адреса и телефоны заказчика и подрядчика. После указывают наименование и адрес стройки, наименование объекта, даты и номер договора подряда, дата составления документа и отчетный период за который он составлен и сметная стоимость работ в соответствие с договором подряда. Вторая часть это таблица, которая состоит из 8 колонок.

Форма КС-3

Документ подтверждающий стоимость выполненных работ, состоит из двух частей. Первая часть такая же, как в форме КС-2. Вторая часть имеет другой вид в ней 6 колонок.

Стоимость выполненных работ в форме КС-2 указывается без учета налога на добавленную стоимость (НДС), а в форме КС-3 отдельно указывается сумма стоимости работ без учета НДС (налогооблагаемая база) и затем отмечается сумма НДС по ставке, принятой законодательством на момент составления документов.

Также отдельно указывается сумма выполненных работ с учетом НДС. Эти акты в строительстве наиболее часто используются между заказчиками и подрядчиками.

Если возникнут вопросы по заполнению актов, кс и ведению строительной документации, пишите в комментариях я обязательно отвечу. Примеры актов показаны с объекта, на котором проводили работы по стабилизации грунтов.

Если вам срочно нужны готовые формы АОСР, КС2, КС3, примеры заполненных журналов, то их можно приобрести за 390 руб.

Вы получите акты скрытых работ заполненные в ворде и КС2, КС3 в екселе с возможностью редактирования. Боле 100 исполнительных схем в автокаде. Журналы общих работ, монтажных работ, сварочных работ и т.д.

Вам останется только заменить свои данные, вместо предыдущих. И все, можно подписывать объемы выполненных работ у заказчика на строительной площадке.

Отвлекитесь от серьёзной работы связанной с акты в строительствеи попробуйте отгадать сложный, не большой

Ответы смотрите в статье «3D моделирование в автокаде»

С уважением, Олег Клышко.

Ваша благодарность за мою статью это клик по любой кнопке ниже. Спасибо!

На что обратить внимание

Поскольку главная часть акта — сводная таблица дополнительных работ, основное внимание нужно уделять ее структуре и формулировкам. Помните, что задача таблицы не обосновать необходимость задач, а как можно детальнее описать их стоимость, поэтому единственное требование к ней — наглядность. Заказчику должно хватить одного взгляда для понимания, из чего складываются расходы.

Не стоит делать таблицу всеобъемлюще подробной, если это идет в ущерб пониманию. Ограничьтесь двумя строками для каждой задачи, чтобы заказчик видел как общую стоимость, так и цену за «единицу работы». Для общего удобства и исключения споров добавьте в конце акта сроки и условия перечисления денег на дополнительные работы.

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 22.01.2010.

Приложение N 4 к договору подряда N ___ от «___»________ ___ г. ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ объема работ г. _________________ «___»________ ___ г. ________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующ___ на основании ________________, с одной стороны, и ________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, настоящим Протоколом согласовали следующие изменения: 1. Отменить следующие виды работ: ________________, всего на сумму ______ (________________) ______. 2. Включить в перечень работ, подлежащих выполнению по Договору, дополнительные работы: ___________________, всего на сумму ______ (________________) ______.

3. С учетом согласованных изменений общая цена работ по Договору с момента подписания настоящего Протокола равна ______ (________________) ______. 4. В связи с изменением объема работы продолжительность _________ этапа работ увеличивается/уменьшается на ______ дней. ПОДПИСИ СТОРОН: Заказчик: Подрядчик: ____________________ _____________________ М.П. М.П.

Источник: orenrabota56.ru

Рейтинг
Загрузка ...