То есть они сами попросили нас выставить акты выполненных работ и написать гарантийные письма о том, что мы просим оплату сейчас, а сдадим данные работы позже.. (после выполнения некоторых условий самим Заказчиком: предоставления исходных данных);
Часть работ в итоге им сдали, но часть осталась незаконченной, так как исходные данные в полном объеме так и не были предоставлены.
Сейчас уже прошло достаточно много времени, сменились специалисты, и про наши договора словно забыли, никакие исходные данные предоставлять не собираются, в целом впечатление такое, что данная работа им стала не нужна..
Подскажите, что делать в такой ситуации?
Насколько значим акт выполненных работ, когда по существу работа не сделана..
Нужно ли возвращать деньги, чтобы не рисковать в последствии?
И ведь уже были оплачены налоги, т.е. часть суммы потрачена в связи с обязательствами перед государством.
Ответы на вопрос:
Ну, пожалуй начну с того, что такие серьезные вопросы невозможно решить не видя подписанных документов.
КБ — Работы на высоте. Допуск строительных лесов, вышек тур, подмостей к использованию
Т.е. нужно хотя бы посмотреть текст договора, актов и самое главное гарантийных писем.
Чтобы проанализировать насколько там признается тот факт что работы не выполнены.
Также нужно видеть платежные поручения. Что там в реквизитах указано? В назначении платежа. Оплата по акту?
Также смотреть можно с точки зрения истечения срока давности. Вы пишите что работа была сдана давно. Насколько давно? Прошло ли три года? (ст. 196 ГК РФ).
в такой ситуации можно пока что (не видя документов) сказать следующее:
1. Если деньги не просят — не возвращайте.
2. Пока ничего не делайте. Т.к.про это в принципе могут забыть.
3. Рисков пока нет.
То что часть денег была потрачена не будет иметь никакого значения.
Однако Вы находитесь в более выгодном положении чем та сторона. Т.к. с Вашей стороны фактически подтвержден факт выполнения работ.
А им придется тяжело, если захотят доказать обратное.
В вашем деле нужны уточнения
. Давайте разберем по порядку.
Согласно ст.759 ГК РФ
1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.
Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком
Пунктом 1 статьи 719 ГК РФ подрядчику предоставлено право не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, если нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности по предоставлению технической документации, препятствует исполнению договора подрядчиком.
Таким образом, подрядчик, установив наличие обстоятельств, не зависящих от него, которые создают невозможность использования результата работ по назначению, было обязано предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу. Подрядчик же, несмотря на собственное мнение об отсутствии исходных данных, к выполнению работ приступило, чем приняло на себя риск последствий
Правила производства и приемки бетонных работ. Разграничение требований и взаимоотношений.
В Постановлении Президиума ВАС РФ от 17.12.2013 №9223/13 указано, что в соответствии с пунктом 2 статьи 405 ГК РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
В соответствии с п.43 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора»Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств.
Договор — это один из видов сделки
В соответствии с п.50 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
при решении вопроса о правовой квалификации действий участника (участников) гражданского оборота, следует учитывать, что сделкой является волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (например, гражданско-правовой договор)
Было ли направлено Вами уведомление заказчику о приостановлении работ в связи с не предоставлением исходных данных в рамках заключенного договора. Какой срок был указан в договоре на предоставление исходных данных заказчиком?
Истек ли срок договора?
Вы спрашиваете: должны ли вы вернуть деньги? Исходя из вами изложенного, к вам не предъявил претензий заказчик. Отсутствие подписанного акта приема — передачи работ является основанием утверждать, что работа не исполнена Бремя доказывания об отсутствии вины будет лежать на вас как на подрядчике.
Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.
Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим согласно ст.157 ГК РФ
В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
В соответствии с пунктом 3 статьи 1103 ГК РФ к требованиям одной стороны в обязательстве к другой стороне о возврате исполненного, в связи с этим обязательством применяются правила, предусмотренные законодательством о неосновательном обогащении.
В пункте 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 № 491 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» предусмотрено, что при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.
Вывод: договор заключен и его рассторжение возможно в 2 х случаях: по соглашению сторон или через суд. Сторона нарушавшая договор не вправе требовать исполненное по нему . Не маловажным является истек ли срок давности при предъявлении требований о возврате неосновательного обогащения в соответствии со ст.196 ГК РФ.
В данной ситуации нужно рассторгать договор, либо признать его прекращенным с вытекающими последствиями как полное исполнение обязательств по нему
Действовать из условий договора.
Нужно исходить их того, что до истечения срока исковой давности остаются действующими гаратийные обязательства, изложенные в письме контр-агенту. Соответственно их исполнение возможно и в дальнейшем, после получения новых вводных данных, так что на настоящий момент спорной ситуации нет. Не смотря на то, что часть специалистов, занимающихся проектами, уже уволены.
Вполне вероятно, что заказчик утратил интерес к данным правоотношениям, однако не стоит сформированное дело складывать совершенно в дальний ящик, а также напоминать о своей готовности продолжать работу, акт подписан, недостатки устранялись-соответствено всех всё устараивает.
Напомнят о себе — вот и будете принимать решение, с учетом того, что началом течения срока давности, определяемого ст.200 ГК РФ, является дата, когда заказчик подписал акт выполненных работ и получил гарантийное письмо.
С Вашей стороны нет нарушений, так как Вы не отказываетесь от исполнения своих обязанностей. Но тут важно именно сроки не прошли по исполнению обязательств, и какой вообще срок указан в Вашем договоре.
Общий срок исковой давности составляет 3 года, ст. 196 ГК РФ. В Вашем случае он исчисляется с момента подписания Акта и гарантийного письма.
Если сроки не пройдены, и Вы хотите закрыть данный вопрос, то направьте письменное извещение с предложением о предоставлении Вам исходных данных, для того чтобы Вам исполнить полностью взятые обязательства.
Смена персонала ни как не влияет на Вашу работу. Они успокоились потому, что по бумагам отчитались, но при первой же проверки все это может вскрыться.
На данный момент для Вас нет рисков, сейчас все риски именно возложенные на них ст.759 ГК РФ.
Всего Вам наилучшего!
Возвратить деньги — Ваше право. Но, в данной ситуации в этом нет юридической необходимости.
Возможно, у заказчика пропала необходимость в Ваших услугах. В любом случае, в Ваших действиях нет нарушений.
Заказчик (подрядчик) не вправе требовать от подрядчика (субподрядчика) уплаты неустойки или процентов за пользование денежными средствами, если сроки выполнения работ были нарушены в результате ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору.
(Основание Постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.05.2022 N Ф 05-6148/2022 по делу N А 40-195545/2021).
Если же заказчик решит обратиться в суд и взыскать с Вас оплату, при наличии подписанного акта это будет сделать не просто.
Похожие вопросы
Обязан ли по закону Заказчик оплатить в такой ситуации выполненные работы, если работы Генпроектировщиком не оплачены?
Между двумя коммерческими организациями был заключен договор на разработку рабочей документации на сооружение сети связи. Стороны договора: Заказчик и Исполнитель. Работы были выполнены в полном объеме, о чем составлен Акт сдачи-приемки работ. Но оплата за работы произведена частично.
В договоре есть условие: Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется при условии оплаты работ Генпроектировщиком (иными словами — Гензаказчиком). Обязан ли по закону Заказчик оплатить в такой ситуации выполненные работы, если работы Генпроектировщиком не оплачены? Правомерно ли такое условие в договоре? Большое спасибо.
Думаю, что между Вами был заключен договор подряда на выполнение проектных работ. Таким образом, советую посомотреть положения ГК РФ, касающиеся данного вида договоров. Однако, что я вижу.
А именно, ст.762, процитирую: заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором: уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ. Таким образом, у Вас в договоре зафиксировано иное. При этом имеется условие, которое обуславливает наступление у Вас право требовать оплаты всей суммы цены (ст.157) — «оплата работ Генпроектировщиком».
При наличии этого условия, заказчик не обязан произовить оплату работ, но имеет на это право.
На основании этого, считаю, что такое условие в договоре не нарушает требования закона и соответственно является действительным.
Могу ли переуступить права субподрядчику, тем самым, заказчик оплатит по акту выполненных работ не моей фирме, а напрямую субподрядчику?
Я, директор проектной фирмы. Мы выполнили работу по проектированию. Заказчик работу принял и подписал акт выполненных работ. Однако, наша компания задолжала субподрядчику за предыдущие работы. Могу ли переуступить права субподрядчику, тем самым, заказчик оплатит по акту выполненных работ не моей фирме, а напрямую субподрядчику?
Нужно ознакомится с договором ст.420 ГК РФ.
Читайте свои договора что там прописано?
Можете уступить, если ему это интересно и он на это согласен.
Для уступки согласие Вашего должника не требуется.
Могу ли я расторгнуть договор
6 февраля заключила договор на выполнение услуг с организацией как самозанятая. Был выплачен аванс 50%.
По договору заказчик предоставляет заказчику исходные данные, перечень исходных данных приведен в техническом задании. Кроме того, к договору прилагается акт передачи исходных данных, который с моей стороны не подписан.
23 апреля написала письмо о приостановке работ, в связи с отсутствием исходных данных в необходимом объеме. 23 июля написала еще одно письмо, о том что объем предоставленных исходных данных не достаточный, работы не могут быть возобновлены.
На данный момент, я понимаю, что выполнить работы в срок я уже не смогу, кроме того, обстоятельства изменились и у меня повысилась загрузка на основной работе.
Могу ли я расторгнуть договор в одностороннем порядке?
Можете расторгнуть договор в одностороннем порядке на основании ст. 782 ГК РФ:
[b]1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.[/b]
Здравствуйте, Екатерина! Если будет присутствовать вина заказчика, то можно будет попробовать расторгнуть без потерь. Также возможно расторгнуть по соглашению сторон (ст.450-453 ГК РФ). В случае несогласия возможен отказ от исполнения договора в одностороннем порядке: согласно пункту 2 статьи 782 ГК РФ исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.
Отвечу Вам максимально подробно.
Конечно можете расторгнуть. Они же по сути не дают возможности работать.
Вы действовали совершенно верно.
Главное чтобы эта переписка сохранилась.
В данном случае закон позволяет расторгать договор.
Самозанятая или нет — принципиальной роли не играет.
Т.к. положения закона одни для всех.
У Вас по сути вторая сторона не исполняет свои обязательства.
Отказаться можно на основании следующих норм.
В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии с пунктом 2 статьи 328 ГК РФ в случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.
В силу пункта 1 статьи 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленной заказчиком технической документации; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
В силу пункта 1 статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих встречных обязанностей по договору подряда, в частности, непредставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Таким образом, закон на Вашей стороне.
Вы можете расторгнуть договор.
Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, ст.450 ГК РФ и ст.782 ГК РФ.
[quote]»Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020)
ГК РФ Статья 450. Основания изменения и расторжения договора
Позиции высших судов по ст. 450 ГК РФ >>>
1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Многосторонним договором, исполнение которого связано с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, может быть предусмотрена возможность изменения или расторжения такого договора по соглашению как всех, так и большинства лиц, участвующих в указанном договоре, если иное не установлено законом. В указанном в настоящем абзаце договоре может быть предусмотрен порядок определения такого большинства.
(абзац введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)
2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
3. Утратил силу с 1 июня 2015 года. — Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами или договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.[/quote]
Если ваш контрагент не захочет расторгать договор по соглашению сторон, то вы вправе его расторгнуть в судебном порядке. Тем более у вас было 2 письма от вас в его адрес и заказчик не предоставил вам исходные данные в полном объеме.
Цитата:»ГК РФ Статья 782. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг
Позиции высших судов по ст. 782 ГК РФ >>>
Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 782 ГК РФ
1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.»
Вы имеете такое право не исполнять договор также в силу ст.719 ГК РФ
Всего доброго решить вам ваш вопрос!
2. имеет ли заказчик право передать незавершенные работы другой организации, при этом, не расплатившись с нашей организацией?
Господа юристы, прошу Вас помочь в выходе из следующей ситуации:
— заключен договор на выполнение работ на основании сметы. Работы выполнены частично, но подписаны заказчиком акты выполненных работ по всему объему согласно смете.
При проведении работ возникла необходимость выполнения дополнительных работ, препятствующих завершению работ по договору (не по вине нашей организации), вследствие чего было составлено и подписано дополнительное соглашение. На данный момент у заказчика нет денег для оплаты работ, как по основному договору, так и по дополнительному соглашению. Заказчик требует закончить выполнение как работ в полном объеме по основному договору и по дополнительному соглашению, но не платит — ссылаясь на то, что нет денег. При этом, если работы не будут выполнены, заявляет о передаче оставшейся части не выполненных работ, по нашей смете и договору, другой организации.
Вопросы возникают следующие:
1. может ли заказчик не платить за выполненные работы, если акт выполненных работ подписан заказчиком?
2. имеет ли заказчик право передать незавершенные работы другой организации, при этом, не расплатившись с нашей организацией?
3. может ли наша организация каким-либо образом принудить заказчика оплатить выполненные работы согласно акту выполненных работ?
Имеет ли смысл подавать на заказчика в суд?
Может ли решиться вопрос с оплатой за выполненные работы, если у заказчика нет денег на оплату, но есть продукция, которую заказчик не в состоянии реализовать?
Имеет ли заказчик право оплатить наши работы своей продукцией?
С уважением, Евгений.
Заранее благодарю за ответы.
Уважаемый Евгений на Вашем месте я бы подготовила претензию приложив к неё подписанный акт о выполненных работ.
Суд. практика говорит в вашу пользу: » Поскольку заказчик не исполнил обязательства, предусмотренные договором подряда, и в нарушение статей 702 и 711 ГК РФ не оплатил работу подрядчика, сделанную качественно и в срок, суд удовлетворил требования подрядчика о взыскании стоимости исполненных по договору работ (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 27.03.2007 N Ф03-А51/07-1/227)».
2. Статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда
Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
3. Статья 712. Право подрядчика на удержание
При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание в соответствии со статьями 359 и 360 настоящего Кодекса результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм.
Смысл подать в суд имеет! По реализации продукции его проблемы. Он заключал договор и вы вправе расчитывать на оплату работ по договору.
Что в таком случае делать?
Заключил договор с заказчиком по продвижению его аккаунта в социальной сети! Договор на физ лицо! После начала работы, заказчик начал требовать всю работу разом за день, которая делается месяц! В обьяснии заказчику, что это невозможно, так как работы очень много и работа согласно договора делается месяц!
После недели работы, заказчик начал требовать деньги, хотя вся работа делалась в очень хорошем ввиде! В итоге после 2-х недель заказчик ограничил доступ к социальной сети и перестал выполнять условия договора и препятствовать работе! По окончанию договора, согласно пунктам договора вся работа мной была выполнена не смотря на препятствия!
Прислал человеку акт выполненных работ и весь материал согласно работе! Человек начал называть мошенником и говорит, что вся работа ему не нравится и будет жаловаться в инстанции! Сколько человеку не объясняли, что все выполнено и вся работа сделано отлично, она не в какую не понимала, очень тяжёлый человек! В итоге хочет жаловаться в инстанции, просит возврата денег, акт подписывать отказывается! Что в таком случае делать?
Добрый день! Если работа выполнена полностью и в сроки, установленные договором, Вам бояться нечего. В данном случае состав преступления по ст.159 УК РФ «Мошенничество» отсутствует. Распечатайте всю переписку с заказчиком, скрины с экрана ПК и идите в суд с исковым заявлением. В иске необходимо будет рассчитать сумму иска.
Сумма иска: невыплаченные средства по договору за выполненные работы+неустойка за каждый день просрочки платежа+компенсация морального вреда. Если размер неустойки в договоре не прописан, она рассчитывается по общим правилам.
Сможем ли мы взыскать проценты и неустойку за нарушение сроков оплаты?
Наша фирма является подрядчиком в сфере строительных работ. После выполнения очередной работы и подписания акта приемки передачи, заказчик оплатил работу позже указанного в договоре срока. Сможем ли мы взыскать проценты и неустойку за нарушение сроков оплаты? Каким образом это лучше сделать?
Второй вопрос: Со стороны заказчика также имеются к нам притензии, так как работы были сделаны нами позже установленного срока, но произошло это по вине заказчика. Акт приема-передачи работ подписан тем числом, когда работы были фактически закончены, он позже указанного в договоре срока, но нами могут быть получены свидетельские показания, в том, что просрочка произошла не по нашей вине. Кто может выйграть дело в суде? Имеет ли смысл нам подавать исковое заявление, так как с нашей стороны тоже имеются нарушения и Заказчик может подать встречный иск.
Выигрывают в казино . В суде дело разрешают , удовлетворяя иск или отказывая . Т.е. выносят решение в пользу кого-то . А вот как решит суд — это решит суд . Работа в суде — это профессия . Процесс — это наука , отдельный предмет преподавания , целая отрасль права . Работать надо в суде , чтобы был результат .
Отвечать на вопрос не видя хотя бы договоров — не очень серьезно . Поверьте .
Пролонгация договора с бюджетом на следующий год. Договор по проектированию помещений не выполнен по вине бюджетного заказчика.
Возможно ли пролонгировать договор на выполнение пректных работ (бюджет) по просьбе Подрядчика на следующий год (квартал), если выполнить работы в полном объеме договора оказалось невозможным по вине Заказчика (образовательная школа). Заказчик до настоящего времени собирает исходные документы на часть проектных работ. Часть работ выполнена.
По условиям договора он должен быть выполнен до конца прошлого года. На наши письма о пролонгации Заказчик не отвечает, но просит выполнть работы. Служба Закзчика отмалчивается. Заказчик (Школа) грозит, что выставит штрафы, об оплате за выполненные работы молчит. Договор закончился по срокам в конце декабря 2012 г. Сейчас 2013.
Правомерно ли в этом случае пролонгировать договор. Если нет, то как получить деньги за выполненные работы. Правомерно ли предъявлять к Подрядчику уплату штрафов за невыполненные работы.
Вам в обязательном порядке необходимо зафиксировать все выполненные работы двусторонними подписанными актами. А так же факт того, что по вине заказчика вы не можете продолжать дальнейшую работу по договору. В таком случае вы имеете право требовать оплаты произведенных работ и конменсации затрат. Вообще это работа для юриста. Самостоятельно будете решать, можете остаться «крайним».
1) Правомерны ли требования исполнителя о предоставлении исходных материалов для исполнения государственного контракта?
Наша организация желает расторгнуть государственный контракт, причина заключается в том что исполнитель по государственному контракту до настоящего времени не преступает к исполнению государственного контракта, ссылаясь на непредоставление заказчиком исходных данных. Вместе с тем, условиями государственного контракта не предусмотрено предоставление исходных данных. Тем более исходные данные, указаные в техническом задании, общедоступны (это нормативные акты РФ, приказы о передаче автомобильных дорог общего пользования подведомственным учреждениям (соотвественно имеются в подведомственных учреждениях), индексы дефляторы (имеются на сайте Минэкономразвития) и тд.До настоящего времени результаты работ исполнителем заказчику не представлены, срок окончания работ — 15.12.2012. Вместо того, чтобы начать работу по исполнению госконтракта, исполнитель занимается перепиской с заказчиком, с требованием предоставить исходные данные.
1) Правомерны ли требования исполнителя о предоставлении исходных материалов для исполнения государственного контракта? P.S. Наша организация полагает, что исполнитель не заинтересован в исполнении контракта, а данные требования просто надуманы. Учитывая, что проводилось совместное (с участием представителей исполнителя) совещание, где обсуждался ход исполнения контракта, на котором исполнители обязались представить результаты работ, однако после совещания опять продолжилась переписка о том, что заказчики не прислали им исходные данные и они не могут начать работу.
2) Как расторгнуть контракт? В данном спорном правоотношении как мне кажется подлежат применению нормы договора подряда, поскольку государственный контракт на выполнение работ (услуг) по теме: разработка информационно-аналитических материалов. и тд.
что бы конкретно ответить на ваш вопрос, необходимо видеть ваш контракт и все сопутствующие переговоры. Однако в любом случае при расторжении , нужно руководствоваться гл.29 ГК РФ
«Вместе с тем, условиями государственного контракта не предусмотрено предоставление исходных данных».
В Вашем вопросе уже содержится ответ. Поскольку Договором не предусмотрена данная обязанность Заказчика, Исполнитель не вправе ссылаться на отсутствие «исходных данных», как объективное обоснование нарушений срока работ и Вы в данном случае требовать (в том числе в судебном порядке) расторжения договора с отнесением на Исполнителя всех издержек, связанных с нарушением условий договора.
На основании ч. 8 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон N 94-ФЗ) расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Как следует из п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
В соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
Cогласно ст. 768 ГК РФ к отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной ГК РФ, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд. Названная статья предусматривает принятие отдельного закона о подрядах для государственных и муниципальных нужд, однако соответствующий закон до настоящего времени не принят.
При таких обстоятельствах в регулировании подрядных работ для государственных и муниципальных нужд приоритетное значение остается за нормами ГК РФ: в части, не урегулированной ст. ст. 763 — 767 ГК РФ, должны применяться в зависимости от вида подрядных работ положения параграфа 3 или 4 гл. 37 ГК РФ, а затем — общие положения о договоре подряда (параграф 1 гл. 37 ГК РФ). Ни ст. ст.
763 — 767, ни положения параграфов 3, 4 гл. 37 ГК РФ не регулируют вопросы одностороннего отказа заказчика от исполнения договора, в связи с чем подлежат применению общие положения о подряде.
Если отказ заказчика от исполнения контракта мотивирован ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств, применение к отношениям сторон п. 2 ст. 715 ГК РФ обоснованно, а вывод о том, что односторонний отказ заказчика от исполнения контракта влечет его расторжение в силу п. 3 ст. 450 ГК РФ, является правильным. Ссылка же на нормы Закона N 94-ФЗ отклоняется, поскольку согласно ч. 1 ст. 1 Закона N 94-ФЗ он регулирует отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, а не вопросы исполнения и расторжения государственных и муниципальных контрактов на выполнение подрядных работ для государственных нужд.
Учитывая изложенное, орган местного самоуправления — заказчик вправе в рассматриваемом случае отказаться от исполнения муниципального контракта на осуществление подрядных работ и расторгнуть контракт в одностороннем порядке
Источник: www.9111.ru
Образцы договоров
ООО «Иванов», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петров», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ на фасаде объекта культурного наследия «Особняк Клопова», расположенного по адресу: 333333 Россия, г. Омск, ул. Толстого, дом 77 и разработке научно-реставрационного отчета.
1.2. Во исполнение условий настоящего договора, Исполнитель обязуется, в соответствии с настоящим договором, выполнить работы и сдать Заказчику результаты работы, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить их в размере, предусмотренном настоящим договором, в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
1.3. Работа по данному договору считается выполненной в полном объеме после приемки научно-реставрационного отчета органом охраны объектов культурного наследия, выдавшим разрешение на проведение указанных работ и подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
1.5. Проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия «Особняк Клопова» проводиться ООО «Петров» (договор подряда № 111 от 1 апреля 2012 года).
1.6. На основании разрешения № 2222222 на производство ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия ответственным по архитектурному и инженерному надзору – авторскому надзору является директор ООО «Петров» — Петров П.П., гл. инженер – Сидоров С.С.
2.1. Стоимость работ по настоящему договору, согласно сметы-калькуляции (Приложение № 1), составляет 100 000 рублей (Сто тысяч) рублей, НДС 18% не облагается.
2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета в течение 15 (пятнадцати) банковских дней. Счет предоставляется Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания уполномоченными представителями обеих сторон акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.1.1. Своевременно произвести приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ;
3.1.3. Обеспечить Исполнителя документами и информацией, необходимыми для выполнения работ по договору, а также нести ответственность за их полноту и достоверность;
3.1.4. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.
3.3.1. Выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего договора с надлежащим качеством, на условиях и в сроки, определенные настоящим договором. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3.3.2. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ в период действия настоящего договора, незамедлительно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих нормальному исполнению условий настоящего договора.
4.1. Выполненные работы сдаются Исполнителем и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ.
4.2. Заказчик в течение 5 дней после получения документации по авторскому надзору, обязан вернуть Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или направить мотивированный отказ в приемке работ.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.1. За невыполнение или несвоевременное исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями договора.
5.2. При нарушении Исполнителем своих обязательств по настоящему договору Исполнитель выплачивает неустойку в размере 0,1% от цены договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного договором.
5.3. В случае нарушений одной из Сторон обязательств по договору другая Сторона вправе потребовать устранения недостатков, возникших вследствие отступления от договора, в разумные сроки.
5.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от цены договора. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего договора.
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение, война, государственный переворот, если такие обстоятельства прямо влияют на выполнение настоящего договора.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по причине обстоятельств п. 6.1 должна в течение 3 (трех) суток в письменной форме информировать об этом другую сторону.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в постоянно действующем Третейском суде при Торгово-промышленной палате Самарской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.3. До передачи спора на разрешение в арбитраж, стороны принимают меры по его регулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, с даты ее получения.
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
9.3. Настоящий договор может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
9.5. В случае изменения реквизитов Сторона, изменяющая реквизиты, обязана сообщить письмом другой Стороне новые реквизиты в течение 10 (десяти) дней.
Образец договора на проведение экспертизы
ООО «ИвановЭксперт , именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора Иванова И.И., действующего на основании Устава , с одной стороны, и ООО «Петров» , именуемое в дальнейшем Заказчик, Общество, в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.
1. По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику, по его заданию, услуги по проведению экспертизы с предоставлением акта(-ов) экспертизы, а Заказчик, в свою очередь, принимает на себя обязательство принять услуги Исполнителя и оплатить их.
4. Исполнитель оказывает услуги в интересах Заказчика как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.
5. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт экспертизы / экспертное заключение в двух экземплярах.
6. Общая с тоимость услуг по договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% — 18 000 рублей 00 коп
7. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в порядке предоплаты полной стоимости услуг по договору, в размере, обозначенном в пункте 6 Договора.
8. Оплата услуг Исполнителя производиться Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в Договоре, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
б) принять у Заказчика имущество и документацию, необходимые для проведения экспертизы и составления акта экспертизы по акту приема – передачи, до момента начала оказания услуг по Договору;
в) возвратить Заказчику имущество и документацию, необходимые для проведения экспертизы и составления акта экспертизы по акту приема – передачи, в течение пяти рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приема – передачи оказанных услуг (выполненных работ) по Договору;
в) проинформировать Заказчика о невозможности оказания услуг, в случае возникновения фактов независящих от воли Заказчика, в течение трех календарных дней с момента возникновения таковых фактов;
г) не разглашать информацию, полученную от Заказчика для целей оказания услуг, а также полученную в ходе оказания услуг третьим лицам, за исключением случаев, когда разглашение такой информации предусмотрено Законом, соглашением сторон либо, обязательным к исполнению актом органа государственной власти или местного самоуправления;
д) оказать услуги в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и стандартами Российской Федерации;
а) привлекать по своему выбору, под свою ответственность специалистов для выполнения отдельных частей комплексной работы, и по своему усмотрению распределять между ними предусмотренные Договором экспертные работы. Отвод кандидатур, избранных Исполнителем, не допускается;
г) в разумные сроки получать от Заказчика документацию и информацию, разъяснения и дополнительные сведения необходимые для проведения экспертизы / составления акта экспертизы, а в случае отказа в предоставлении такой документации, информации, разъяснений и дополнительных сведений либо непредставления оных, приостановить оказание услуг на срок до момента их представления, либо отказаться от оказания услуг полностью (в случае отказа в представлении). В случае отказа от представления документации, информации, разъяснений и дополнительных сведений в контексте данного пункта, Исполнитель имеет право на возмещение затрат за проделанную работу/ оказанные услуги;
в) подписывать надлежащим образом и в разумные сроки документы, подписание которых необходимо в целях надлежащего исполнения Исполнителем основного обязательства по Договору, либо предусмотрено обязанностями по Договору;
г) своевременно представлять Исполнителю запрошенные им документы, а в случае невозможности представления оных, в разумный срок сообщать об этом Исполнителю;
д) обеспечить свободный доступ представителя Исполнителя к объекту (-ам) экспертизы в заранее оговоренные сроки, а при необходимости предоставлять представителю Исполнителя сопровождающего.
а) по письменному или устному требованию без дополнительной оплаты получить от Исполнителя информацию о нормативных правовых актах, на которых основываются рекомендации и выводы Исполнителя, а также тексты этих актов;
13. Исполнитель обязан передать Заказчику результаты экспертизы в 2-х экземплярах в письменном виде, подписанное специалистами и уполномоченным лицом Исполнителя, заверенное печатью Исполнителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня окончания срока оказания услуг.
14. Каждая из сторон согласилась считать коммерческой тайной другой стороны информацию, переданную или передаваемую сторонами друг другу при заключении Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны и проставлен гриф конфиденциальности.
15. Каждая из сторон принимает на себя обязательства никакими способами не разглашать (делать доступной третьим лицам, за исключением случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания Закона, либо случаев, когда другая сторона в письменной форме даст согласие на предоставление информации, относящейся к коммерческой тайне, третьим лицам) информацию другой стороны, к которой она получила доступ при заключении Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора. Настоящее обязательство выполняется сторонами в пределах срока действия Договора и в течение одного года после прекращения действия договора, если не будет оговорено иное, в том числе и в случае реорганизации или ликвидации одной из сторон в соответствии с гражданским законодательством РФ. Сторона, нарушившая обязательства по конфиденциальности, возмещает убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.
16. Договор считается заключенным c момента подписания его обеими Сторонами. Дата подписания Договора указывается в преамбуле оного.
18. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
19. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
20. Односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора (пункт 1 статьи 782 ГК РФ) не прекращает обязательства Заказчика оплатить Исполнителю необходимые расходы, которые он понес в счет еще не оказанных до момента одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора услуг.
22. Стороны пришли к соглашению, что за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
23. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
24. Ни одна из сторон Договора не несёт ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий Договора, если неисполнение и ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к которым относится: наводнения, землетрясения, объявления и ведения военных действий в указанном месте.
25. Сторона Договора, по отношению к которой возникли указанные в пункте 20 Договора обстоятельства, обязана сообщить об их возникновении другой стороне письменно в трёхдневный срок с приложением документов, подтверждающих данные обстоятельства. Сертификат, выданный исключительно Торгово-промышленной палатой Российской Федерации является единственным документом, свидетельствующим наступление обстоятельств форс-мажора.
26. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров по Договору. Претензия любой из Сторон должна быть рассмотрена противной Стороной в течение десяти дней с момента ее получения. Претензия должна быть направлена почтовым сообщением и подписана надлежащим образом уполномоченным лицом.
27. Стороны Договора пришли к соглашению, что все споры, вытекающие из договора, в том числе, споры о признании договора недействительным (ничтожным), незаключенным передаются на рассмотрение постоянно действующего третейского суда при Торгово-промышленной палате Самарской области (далее – третейский суд) в соответствии с его Регламентом, действующим на момент заключения Договора. Решение третейского суда является окончательным и подлежит добровольному исполнению в течение месяца со дня вынесения решения.
28. Стороны договорились, что в случае необходимости, в процессе исполнения условий Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств:
а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);
б) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения
30. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
31. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных обстоятельств.
32. Эксперт свидетельствует, что он не является учредителем, собственником, акционером, страховщиком или должностным лицом Заказчика, заказчиком или физическим лицом, имеющим имущественный интерес в объекте экспертизы, не состоит с указанными лицами в близком родстве.
Образец договора на поставку щебня
ООО«Иванов», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петров», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется, в течение срока действия настоящего Договора в обусловленные сроки (периоды поставки) осуществлять поставку нерудных материалов (именуемых в дальнейшем Продукция), а Покупатель принять и оплатить Продукцию на условиях, оговоренных в настоящем Договоре и спецификациях к нему (далее — Спецификации), являющихся его неотъемлемой частью.
Поставщик также обязуется оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, а Покупатель обязуется оплатить указанные услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.4. Насыпная плотность Продукции, использующаяся для перевода единиц массы в единицы объема и обратно, определяется грузоотправителем (производителем) Продукции и отражается в паспорте производителя, выдаваемым на каждую партию Продукции.
1.5. Общее количество поставляемой Продукции определяется как суммарное количество поставляемой Продукции по Спецификациям к настоящему Договору и заявкам Покупателя к Спецификациям.
2.1.Поставка Продукции производится по согласованию Сторон одним из следующих способов, который указывается в Спецификации:
• путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законном основании Поставщиком железнодорожном транспорте (далее – Железнодорожный транспорт Поставщика);
• путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законом основании Поставщиком автомобильном транспорте (далее – Автотранспорт Поставщика);
• путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законом основании Покупателем автомобильном транспорте (далее – Автотранспорт Покупателя);
2.2. В случае поставки Автотранспортом Поставщика, в Спецификации указывается франко-склад Покупателя.
В случае поставки железнодорожным транспортом Поставщика в Спецификации указывается франко-станция отправления.
Ответственность за предоставление некорректных данных железнодорожной станции грузополучателя ложится на Покупателя.
2.3.Отгрузка Продукции производится на основании письменной заявки Покупателя, оформленной на основании Спецификации к Договору. В заявке указывается: количество Продукции, условия и способ поставки, сроки поставки, указания и ограничения по поставкам партиями. Заявка оформляется надлежащим образом и подписывается уполномоченным представителем Покупателя.
• При поставке Железнодорожным транспортом Поставщика дата поступления Продукции на станцию отправления, указанной в штемпеле ж/д накладной;
• При поставке Автотранспортом Поставщика — дата поступления Продукции на склад Покупателя, указанная в товарно-сопроводительных документах и товарно-транспортных накладных. При поставке Автотранспортом Покупателя — дата получения Продукции на складе Поставщика, указанная в товарно-сопроводительных документах и товарно-транспортных накладных. Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю от даты поставки.
2.5. Период поставки — отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора по заявкам Покупателя в рамках Спецификаций к настоящему Договору.
2.6. Поставка Продукции производится на основании подписанной Сторонами Спецификации к настоящему Договору. В Спецификации указывается наименование и количество Продукции, реквизиты получателя Продукции, в т.ч.:
Покупатель предоставляет любые дополнительные данные, необходимые для оформления отгрузки (отправки) Продукции. Все убытки, обусловленные неправильным указанием реквизитов грузополучателя, а также несвоевременным извещением об их изменениях, относятся на Покупателя.
2.7. Покупатель обязан обеспечить прием Продукции на железнодорожной станции назначения и (или) складе Покупателя.
2.8. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции в отдельном периоде в сроки согласно Спецификации, обязан восполнить недопоставку Продукции в следующем периоде, на условиях согласно подписанной Спецификации, по которой допущена недопоставка Продукции.
3.1. Цена на Продукцию является договорной, устанавливается в рублях за одну метрическую тонну и (или) один метр кубический с учетом НДС и фиксируется в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Расчеты по настоящему Договору производятся на условиях указанных в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, за каждую партию отгружаемой Продукции.
3.3. Датой оплаты Продукции считается момент поступления денежных средств на корреспондентский счёт банка Поставщика.
3.4. Цена на Продукцию оплаченную Покупателем изменению не подлежит. По соглашению Сторон оплатой за продукцию признается: полная оплата продукции. Конкретные условия оплаты за Продукцию указываются в Спецификации к Договору.
3.5. Цена на Продукцию по подписанной Сторонами Спецификации к настоящему Договору может быть изменена по согласованию Сторон, в порядке предусмотренным действующим законодательством РФ. Все изменения цены на Продукцию оформляются в письменном виде. Одностороннее изменение цен на Продукцию по подписанной Сторонами Спецификации к Договору не допускается.
4.1. Качество Продукции должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ) для данного вида Продукции, что удостоверяется паспортом производителя, выдаваемым на каждую партию Продукции. Соответствующий ГОСТ и (или) ТУ указан в Спецификации.
4.2. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с действующими нормативными актами Инструкции Гос. Арбитража № П-6 и № П-7.
4.3. В случае обнаружения при приемке Продукции несоответствия качества и (или) количества поставленной Продукции условиям Договора, Спецификации и (или) заявки, Покупатель обязан разгрузить транспортное средство, поместить некачественную Продукцию и (или) Продукцию в отношении которой заявлены претензии по количеству на ответственное хранение и вызвать представителя Покупателя для составления двухстороннего акта в порядке и сроки, предусмотренные в Инструкции Гос. Арбитража № П-6 и № П-7 . В случае неприбытия представителя Поставщика в необходимый срок, Покупатель имеет право оформить односторонний акт о приемке Продукции с участием представителя независимой экспертной организации — Торгово-Промышленной Палаты города Москвы.
4.4. В случае признания Продукции не соответствующей по количеству и (или) качеству на основании акта оформленного с участием представителя независимой экспертной организации – Торгово-Промышленной Палаты города Москвы, Поставщик обязан компенсировать Покупателю стоимость данной экспертизы.
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязанности по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Продукции, согласно условиям настоящего Договора и Спецификации к нему, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% от стоимости Продукции, не поставленной в срок за каждый календарный день нарушения сроков поставки Продукции.
5.3. В случае нарушения сроков оплаты Продукции, согласно условиям настоящего Договора и Спецификаций к нему, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,5% от стоимости неоплаченной в срок Продукции за каждый календарный день нарушения сроков оплаты Продукции.
5.4. Уплата пени и штрафа не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.
5.5. Стороны не несут ответственности в том случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли природные явления стихийного характера (землетрясения, наводнения, иные природные явления стихийного характера, исключающие нормальную жизнедеятельность человека); мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законодательством порядке; иные обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимая сила, препятствующие надлежащему исполнению обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. В случае повреждения собственного, арендованного и (или) используемого на ином законом основании Поставщиком автомобильного и(или) железнодорожного транспорта Поставщика, Покупатель обязан отремонтировать их за свой счет или возместить Поставщику документально подтвержденную стоимость ремонта.
5.7. При простое, по вине Покупателя, собственных (арендованных) вагонов Поставщика свыше суток, с момента подачи вагонов на пути Грузоотправителя, Покупатель оплачивает Поставщику пени в размере 45 рублей (без учета НДС) за вагон за каждый час сверхнормативного простоя.
5.8. Все споры и разногласия Сторон будут решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия по взаимоотношениям Сторон по настоящему Договору дело передается на рассмотрение Третейского суда при ТПП России.
5.9. Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить мотивированный ответ в течение 20 (двадцати) рабочих дней от даты получения претензии.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2012 года включительно.
6.2. Обязательства, возникшие из настоящего Договора до его расторжения и не исполненные надлежащим образом, сохраняют свою силу до момента их исполнения.
7.1. Все изменения настоящего Договора действительны только при подписании их обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Договоре.
7.2. Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям, предусмотренным действующим Законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение Договора не допускается.
7.3. Все дополнительные условия оформляются в виде Соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора.
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Стороны обязуются в десятидневный срок письменно извещать друг друга обо всех изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и фактического местонахождения.
8.4. Для оперативного выполнения условий настоящего Договора допускается обмен документами по факсимильной связи с обязательным визированием Сторонами каждой страницы документа и последующем предоставлением оригиналов по почте или нарочным. Стороны обмениваются подписанными с каждой Стороны оригиналами документов в разумный срок, но не более чем через 1 месяц со дня их подписания.
8.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.
8.6. Стороны гарантируют, что лица, подписавшие настоящий Договор и Спецификации к нему, имеют на то права и полномочия, и какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, от любой из Сторон, возникающие после подписания настоящего Договора и Спецификаций к нему и в ходе его исполнения, не являются основанием для неисполнения обязательств по настоящему Договору и Спецификаций к нему полностью или в какой-то части. Стороны гарантируют, что не имеют ограничений в уставных или внутренних документах на подписание настоящего Договора и Спецификаций к нему.
Источник: obrazetsdogovora.blogspot.com
Состоялась очередная промежуточная общественная приёмка части выполненных работ на озёрном парке «Картопья»
В состав приёмной комиссии вошли глава города Александр Кулагин, профильные специалисты городской и районной администраций, УКСа, представители Думы Советского района и Совета депутатов, а также общественных советов города и района.
Участники приёмки внимательно осмотрели объект, на котором сейчас ведутся работы вокруг озера, устройству пешеходных дорожек из плитки, берегоукреплению,
благоустройству тематических площадок и зон отдыха. На 68% выполнены работы по устройству наружного освещения и сетей связи, в целом на 60% подготовлены пешеходные зоны по ул. Киевской.
Тем не менее строительство объекта ведётся с отставанием от графика. Это связано со сложностью земляных работ на начальном этапе, а также работами по устройству моста через озеро. Сдача проекта планируется на конец ноября.
Добавим, что в ходе осмотра общественниками были выявлены некоторые замечания, которые будут устранены в ближайшее время.
Источник: 2goroda.ru
Частичное закрытие объемов на монтаж оборудования
Доброго времени суток! Коллеги,подскажите,пожалуйста,столкнулся с ситуацией: Существует 2 фирмы, не бюджет. Мы, со стороны подрядчика, выполняем монтаж оборудования по ТЕР, ед.изм. (шт) т.е. конвейера,вентиляторы и прочее. Оборудование смонтировано каким-то процентом, стройка идет. Где-то 30,где-то 50,70%. Заказчик согласен на частичное закрытие.
Были выставлены акты (для примера 1 вентилятор надо смонтировать, выставляем 0,5 шт,,т.е. готовность 50%). Со стороны заказчика пришла претензия,что т.к. оборудование — позиция штучная, закрывать его надо коэффициентом 0,5 не к объему,а к ПЗ и даже скинули как это должно выглядеть в программе честно говоря,с таким требованием никогда не сталкивался. Поэтому к сути вопроса: как правильно закрывать часть объема на штучные позиции. Если есть возможность с разъяснениями оф.источников. Заранее благодарю.
Пусконаладочные работы и монтаже оборудования
. Павловна. Помогите пожалуйста разобраться, ФЕРм сборника 10 «Оборудование связи» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования связи, п.1.10.1. В ФЕРм сборника 10 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих .
Коэффициент изменения массы оборудования
. коэффициента изменения массы оборудования. Мне нужно смонтировать Установку газотурбинную ГТЭС «Урал-4000», которая весит 58т. Я применяю: Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 60 т (ФЕРм37-01-001-15) Вопрос: вес по расценке 60т. вес моего оборудования .
Монтаж трубопроводов на высоте 60м
. меня расхождения с коллегой на тему того, можно ли этот коэффициент применить к сварке стыков. Я считаю, что сварка это а) как вид работ — монтаж оборудования, и б) неотъемлемая часть монтажа трубопроводов. но нигде не встречала примера именно со стыками. Фразу про «Дополнительно .
Состав расценки ГЭСНм12 на сварку стыка. Предварительный подогрев.
. стоимости монтажа трубопроводов по расценкам таблицы 12-20-001 отдела 20. «Трубопроводы нефтегазоперерабатывающего комплекса» Сборника на монтаж оборудования № 12 «Технологические трубопроводы» затраты на предварительный, сопутствующий подогрев и термическую обработку сварного стыка .
Програмирование сетевого элемента
. ПНР, потому- что необходимые нормы на настройку есть в сборнике. Такие как измерения кабелей связи, настройка линейных трактов, настройка оборудования и т.п. например, монтаж центрального устройства ФЕРм10-02-040-01 + его проверка и настройка ФЕРм10-02-041-01 или монтаж коммутатора ФЕРм10-03-013-05 + его настройка ФЕРм10-03-014-02 .
| Nik пишет: для примера 1 вентилятор надо смонтировать, выставляем 0,5 шт,,т.е. готовность 50% |
| Nik пишет: Распилить,конечно,не распилили, но как тогда быть, если сложилась данная ситуация |
если процесс монтажа не укладывается в один месяц отчетного периода,или же смонтировали половину в сентябре,остатки в октябре. вообще существует ли возможность частичного закрытия при ед.изм.шт? или только по полному завершению монтажа?
| Nik пишет: вообще существует ли возможность частичного закрытия при ед.изм.шт? или только по полному завершению монтажа? |
если только очень добрый заказчик такое пропустит. и что ему делать, если вы во втором месяце мобилизуетесь по приказу родины?
| Nik пишет: как правильно закрывать часть объема на штучные позиции. |
В штуках. Никто вам не запрещает, для начала, закрыть, например, стоимость приобретенных вами материалов и оборудования, а по мере завершения монтажа закрыть работы по монтажу. Никто также не запрещает по договорённости с заказчиком работы закрывать пропорционально выполненных объемов. Может у вас вентилятор с трёхэтажный дом.
«Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу.» William Sydney Porter
| Николай пишет: Может у вас вентилятор с трёхэтажный дом. |
он и монтируется тогда не по одной расценке.
исключением по % могу только представить, что это смета контракта и в ней 1 позиция — система вентиляции. тогда можно процентовать процентами.
а так. по 20 сборнику монтаж самого большого вентилятора — 41,2 чел-часа и монтировать его будет явно не 1 человек 5 дней. про какие месяцы работы может идти речь?
или у вас м07 используется? там конечно есть тысячи чел-часов.
Nik, Нашла!))))
Приказ Минстроя 484/пр от 14.06.2022 п.2.20.
Изменения к пункту 33 осн приказа .
При этом работы и затраты, объединенные в комплекс работ с использованием единицы измерения «штука» не подлежат поэтапной приемке. Приемка работ и затрат, объединенных в комплекс, осуществляется после завершения выполнения всего комплекса работ. В целях дополнительной детализации конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ с наименованием единицы измерения «штука» из этого комплекса работ могут быть выделены отдельные виды работ и затрат (произведено разукрупнение), в случае если такое решение принято заказчиком.
При группировке и разукрупнении работ и затрат внутри комплекса работ необходимым условием является установление законченности всего объема работ, подтверждающее качество и работоспособность законченных конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, включая необходимые испытания, установленные проектной документацией, рабочей документацией (при наличии).
| Софья пишет: Nik , Нашла!)))) |
так это про комплекс работ в смете контракта. а ему по конкретной расценке надо.
либо что-то не договаривает
Алексей, про смету контракта это да, но я нигде не встречала толкового пояснения по закрытие при ед.изм. «штука». До этого закона.
Даже если отвлечься от понятия «сметы контракта», в конкретном случае, да и в любом случае, с мая этого года все строительные работы должны идти по смете контракта, за исключением текущего ремонта. Но в данном случае вряд ли текущий ремонт.
| Софья пишет: в любом случае, с мая этого года все строительные работы должны идти по смете контракта, за исключением текущего ремонта. Но в данном случае вряд ли текущий ремонт. |
и сметы должны быть составлены по , а у них (судя по картинке в 1 посте) смета в ломаном Гранде 4 версии сделана. о смете контракта они и не слышали.
| Софья пишет: с мая этого года все строительные работы должны идти по смете контракта, за исключением текущего ремонта. |
Что-то вы, милая, путаете. Не в ту степь. Никто локальные сметные расчёты не отменял. А смета контракта — лишний довесок «сверху». По сути, никому ненужная «хренатень», добавляющая лишнюю «бурную активность». Зато все заняты.
Как делали бюджетные заказчики сметы на конкурс, так и делают. Кто-то к локальным сметам добавляет «смету контракта».
«Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу.» William Sydney Porter
| Николай пишет: вы, милая, |
Неверно построила предложение, но вы, как обычно, придрались) Смета контракта нужна для заключения контракта. Смета контракта основывается на ЛСР, разумеется.
| Николай пишет: никому ненужная «хренатень» |
| Николай пишет: лишнюю «бурную активность». |
прибавляется.
Но вот смета на 500 листов.
Нам сдавали в начале года исполнительную. Мать ее, сколько бумаги на ушло. А смета контракта в том случае листов 20 заняла бы.
| Софья пишет: Нам сдавали в начале года исполнительную. Мать ее, сколько бумаги на ушло. А смета контракта в том случае листов 20 заняла бы. |
ну — не исполнительная, и исполнительную с нового года вообще можно в электронном виде готовить на основании нового ГОСТа.
| Софья пишет: Смета контракта нужна для заключения контракта. |
Не факт. Придирки совершенно не причём. В любом деле даже мелочи важны. Вот типичный пример на строительную тему: контракт есть, «забыли», казалось бы «мелочь», ну «сущий пустяк», — подготовить исполнительные сметы; забыли включить, например, утилизацию «строительного мусора». или металлолома. Да мало ли чего забыли. Годами потом ходят по судам.
Ленивыми надо быть в хорошем понимании этого слова.
«Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу.» William Sydney Porter
Обзор последовательности действий при расчёте локальных смет по сборникам ТСН города Москвы в ПК «ГРАНД-Смета» 1. Начальная настройка 00:33 Как выбрать и настроить нормативную базу? 04:18 Какие настройки надо сделать в смете для расчёта по ТСН Москв.
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Заполнение итогов и начислений вручную
Источник: smetnoedelo.ru