от 20 декабря 2018 года N 900-ПП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННИКОМ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕУСТРОЙСТВУ
1. Утвердить прилагаемую типовую форму Соглашения о взаимодействии между государственным заказчиком строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и собственником инженерных сетей и сооружений, подлежащих переустройству.
2. Исполнительным органам государственной власти города Севастополя, предприятиям и учреждениям города Севастополя руководствоваться указанной в пункте 1 настоящего постановления типовой формой Соглашения при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора — Председателя Правительства Севастополя Базарова В.В.
ЯНАО, Газпромбанк и ООО «РИК» заключили соглашение о взаимодействии
Губернатор города Севастополя
Д.В.ОВСЯННИКОВ
Утверждено
постановлением
Правительства Севастополя
от 20.12.2018 N 900-ПП
Соглашение N ____
о взаимодействии между государственным заказчиком строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и собственником инженерных сетей и сооружений, подлежащих переустройству
г. Севастополь «___» ___________ 20___
_____________________, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, _____________________, именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, в целях строительства объекта капитального строительства _____________________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Термины и их понятия
1.1. Имущество — подлежащие переустройству (прокладке, переносу, сносу, восстановлению) инженерные сети и сооружения, расположенные на территории застройки объекта капитального строительства, реконструкции или капитального ремонта, указанные в перечне, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
1.2. Технические условия — документ, выдаваемый собственником инженерных сетей и сооружений, подлежащих переустройству, содержащий перечень технических требований для разработки проектно-сметной документации. Технические условия являются неотъемлемой частью данного Соглашения.
2. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия между государственным заказчиком строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и собственником инженерных сетей и сооружений, подлежащих переустройству.
Соглашение о взаимодействии Уполномоченного и Союза дорожников Кубани
3. Обязательства Сторон
3.1. Государственный заказчик обязуется:
3.1.1. Разработать на основании выданных технических условий проектную документацию на переустройство инженерных сетей, попадающих в зону строительства объекта, и направить ее для согласования Собственнику.
3.1.2. Разработать на основании согласованной проектной документации локальный сметный расчет(-ы) и направить его (их) для согласования Собственнику.
3.1.3. После согласования с Собственником локального сметного расчета получить положительное заключение экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и положительное заключение достоверности сметной стоимости, которые направить Собственнику.
3.1.4. После доведения лимитов бюджетных обязательств на строительство объекта заключить с Собственником договор о реализации технических условий по переустройству инженерных сетей и сооружений, попадающих в зону строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов капитального строительства (далее — договор реализации технических условий). Объем мероприятий по договору о реализации технических условий определяется в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение экспертизы и экспертизы достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.
3.1.5. Осуществить оплату переустройства инженерных сетей и сооружений, попадающих в зону строительства объекта по договору о реализации технических условий, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника не позднее 20 банковских дней с момента подписания Сторонами договора реализации технических условий.
3.2. Собственник обязуется:
3.2.1. Выдать государственному заказчику технические условия по переустройству инженерных сетей и сооружений, попадающих в зону строительства объекта, для разработки проектно-сметной документации при подписании данного Соглашения.
3.2.2. Рассмотреть и согласовать проектную документацию в течение 10 рабочих дней со дня ее получения.
3.2.3. Рассмотреть и согласовать направленные локальные сметные расчеты в течение 10 рабочих дней со дня их получения.
3.2.4. В рамках заключенного с государственным заказчиком договора реализации технических условий выполнить мероприятия по переустройству инженерных сетей и сооружений, попадающих в зону строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.
3.2.5. Срок оказания услуги переустройства инженерных сетей и сооружений, попадающих в зону строительства объекта по договору о реализации технических условий, определяется по согласованию сторон с учетом основных сроков строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон путем оформления дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.4. Все разногласия, возникающие из настоящего Соглашения, решаются путем переговоров.
4.5. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор, то он передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Севастополя с соблюдением претензионного (досудебного) урегулирования спора.
Источник: docs.cntd.ru
Пример договора о взаимодействии
ООО «…» в дальнейшем именуемое «Сторона 1», в лице директора, ……… действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта», в дальнейшем именуемый «Сторона 2», в лице начальника учреждения ……. действующего на основании приказа от ___________________с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В целях сбора объективной информации о качестве проводимых строительных работ на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, Сторона 2 обязуется по заданию Стороны 1 оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а Сторона 1 обязуется осуществлять строительство указанного в п. 1.2. Договора Объекта в соответствии с рекомендациями Стороны 2.
1.2. Сторона 2 осуществляет сбор информации и технический контроль за строительством Стороной 1 объектов: «Жилой дом по адресу: …..» (далее — Объект) на этапах, указанных в календарном плане, проектно-сметной документации в отношении Объекта.
Во исполнение возложенных функций, Сторона 2:
1.2.1. Осуществляет контроль качества строительства в соответствии с проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов (норм и правил, рекомендаций, технических условий), Договором подряда (субподряда), (далее — руководящие документы), в том числе:
— контроль за качеством применяемых строительных материалов;
— контроль своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ;
— контроль безопасности проведения строительных работ (для третьих лиц и окружающей среды), выполнения требований безопасности труда,
— определяет соответствие используемых технологий установленным в РФ нормативам;
— контролирует ведение Стороной 1 необходимой документации;
— контролирует устранение выявленных недостатков, составляет акты об устранении выявленных недостатков.
1.2.2. Участвует в приемке работ и сдаче объекта в эксплуатацию, в том числе
в приемке выполненных работ по законченным этапам, приемке скрытых работ,
окончательной приемке с оформлением актов по установленным формам,
государственной приемке.
1.3. Начало и окончание оказания услуг, а также промежуточные этапы оказания
услуг совпадают с началом, окончанием и промежуточными этапами строительства,
указанными в календарном плане, проектно-сметной документации.
1.4. Оказание услуг, указанных в п. 1.2 настоящего Договора, производится Стороной 2 на безвозмездной основе.
2. Права и обязанности Стороны 1.
2.1. Сторона 1 имеет право:
2.1.1. В любое время потребовать от Стороны 2 предоставления устной информации или письменного отчета — по выбору Стороны 1 о ходе и качестве ведения строительных работ.
2.2. Сторона 1 обязана:
2.2.1. Обеспечить Сторону 2 необходимыми документами, подтверждающими его полномочия.
2.2.2. Приказом по предприятию назначить лицо, ответственное за организацию и проведение работ в рамках заключенного Договора.
2.2.3. В течение 3 дней с момента заключения Договора направить информацию о лице, ответственном за организацию и проведение работ в рамках заключенного Договора с указанием контактных телефонов.
2.2.4. Своевременно, в трехдневный срок, предоставлять информацию о смене лица, ответственного за организацию и проведение работ в рамках заключенного Договора с указанием контактных телефонов.
2.2.5. Не менее чем за три рабочих дня до начала проведения скрытых работ, информировать об этом Сторону 2 в письменном виде.
2.2.6. Обеспечить Стороне 2 доступ к строительным работам в целях осуществления непосредственного надзора за ведением строительных работ.
2.2.7. В трехдневный срок с момента заключения Договора предоставить Стороне 2 график производства работ.
2.2.8. В случае заключения договора субподряда, включить в текст договора в обязанности субподрядчика условие о взаимодействии со Стороной 2 в рамках заключенного Договора о взаимодействии.
2.2.9. По требованию Стороны 2 направить своего представителя, полномочного подписывать акты обследования, с указанием выявленных недостатков, способа и порядка их устранения.
2.2.10. Вести журнал производства работ на объекте, обеспечить беспрепятственный доступ Стороны-2 к журналу.
2.2.11. Предоставлять Стороне-2 исполнительную документацию, акты на скрытые работы, акты на ответственные конструкции и протоколы лабораторные исследований, отчеты об инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканиях.
2.2.12. Предоставлять Стороне-2 для согласования рабочую документацию.
2.3. Сторона 1 имеет иные права и несет иные обязанности в соответствии с законами, иными нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.
3. Права и обязанности Стороны 2
3.1. Сторона 2 имеет право:
3.1.1. Круглосуточно присутствовать в месте проведения строительных работ.
3.1.2. Требовать содействия при осуществлении технического надзора, контроля со стороны строительной подрядной организации (генерального подрядчика, субподрядчиков).
3.1.3. Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых при строительстве объекта;
3.1.4. Требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным, участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
3.1.5. Участвовать в комиссии по приемке выполненных работ.
3.1.6. В пределах своей компетенции давать Стороне 1 обязательные указания, в том числе требовать выполнения работ в полном соответствии с руководящими документами, запрещать подрядной организации применять не отвечающие нормативно-техническим актам недоброкачественные строительные материалы, детали и конструкции.
3.1.7. Вносить в исполнительную документацию обязательные для строительной
подрядной организации требования и указания о качестве строительства, применяемых материалов, деталей и конструкций, а также о соблюдении требований руководящих документов.
3.2. Сторона 2 обязана:
3.2.1. Хранить всю документацию, составленную в процессе строительства.
3.2.2. Фиксировать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должно быть указано, какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли, конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
3.2.3. При обнаружении любых дефектов, отступлений от требований руководящих документов, возникновении аварийных ситуаций на объекте, проведении проверки предписаний государственного строительного надзора немедленно сообщать об этом Стороне 1 и приостановить работы до получения от нее необходимых указаний.
3.3. Сторона 2 имеет иные права, необходимые для осуществления деятельности, указанной в п. 1.2 настоящего Договора, а также несет иные обязанности, установленные законами и иными нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.
4. Изменение календарного плана и проектно-сметной документации
4.1. Изменение календарного плана и проектно-сметной документации допускается в случаях:
— изменения нормативно-правовых и нормативно-технических актов, которые распространяют свое действие на календарный план и проектно-сметную документацию;
— при обнаружении в ходе строительства не учтенных в проектно-сметной документации работ, при обнаружении недостатков проектно-сметной документации;
4.2. Сторона 2 вправе принимать участие с правом совещательного голоса в согласовании новой редакции календарного плана и проектно-сметной документации или изменений, вносимых в данные документы.
4.3. Календарный план и проектно-сметная документация в новой редакции (с изменениями) становятся неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их согласования Сторонами.
5. Ответственность сторон.
5.1. Сторона 2 не несет ответственности за качество работ, выполняемых Стороной 1.
5.2. Ответственность по настоящему Соглашению наступает, если нарушившая Сторона не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами настоящего Договора будут разрешаться путем переговоров.
6.2. Если в процессе переговоров Стороны не урегулировали возникшие между ними споры, они разрешаются в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в порядке, установленном действующим законодательством.
7. Прекращение действия Договора
7.1. Сторона 2 вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего
Договора.
7.1.1. В случае обнаружения существенных недостатков в проектно-сметной
документации, если Сторона 1 отказывается от внесения исправлений.
7.1.2. В случае обнаружения недостатков в качестве выполняемых работ и
материалов, если Сторона 1 не принимает решения о приостановлении работ,
исправлении недостатков.
7.1.3. В случае если Сторона 1 препятствует выполнению Стороне 2 своих обязанностей.
Расторжение Договора по вышеуказанным основаниям в одностороннем порядке допускается при условии обязательного письменного уведомления Стороны не менее чем за 2 недели до предстоящего расторжения Договора.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
8.2. Если иное не установлено в настоящем Соглашении, любые изменения и дополнения к нему действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Источник: jsn.admhmao.ru