Строительство акт выполненных проектных работ

_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя разработку проектно-сметной документации на стадии _______________________ по объекту ____________________________.

1.2. Подрядчик передает Заказчику документацию для однократного использования при строительстве объекта по адресу ___________________.

1.3. Подрядчик передает Заказчику неисключительное право на использование документации, указанной в п.1.1, способом, указанным в п. 1.2 настоящего договора.

1.4. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства, а также утвержденному заданию на проектирование.

Дата приемки проектных работ и оплата по одностороннему акту

1.5. Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Подрядчику исходно-разрешительную документацию по перечню и в сроки, определенные в Приложении № 1 к настоящему договору.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ.

2.1.2. Участвовать в необходимых случаях вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

2.1.3. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

2.1.4. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ.

2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3.2. Представлять Заказчику проектно-сметную документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

Заполнение акта выполненных работ(оказанных услуг) в РК

2.3.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектно-сметную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства.

2.3.5. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

2.3.6. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектно-сметную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего договора.

2.3.7. Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком – с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.

2.3.8. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3. Цена работ и порядок расчетов

3.1. Цена работ, выполняемых по договору, составляет ________ рублей, кроме того НДС ________ рублей, всего ________ рублей.

Указанная сумма является договорной ценой и подлежит уточнению при уточнении стоимости строительства, определенной в сметном расчете.

3.2. В случае введения в действие нормативных актов, влияющих на ценообразующие факторы, стоимость продукции, подлежащей сдаче Заказчику после введения в действие этих актов, подлежит пересчету.

3.3. В стоимости продукции не учтены расходы за дополнительное количество экземпляров документации. Оплата этих расходов производится Заказчиком по фактическим затратам по предъявлении накладной-счета.

3.4. Оплата по договору производится в следующем порядке:

3.4.1. В течение 3-х банковских дней с момента подписания договора Заказчик производит авансовый платеж в размере 40% от договорной цены, т.е. ________ рублей, с последующим удержанием его в пропорциональных размерах из оплачиваемых работ.

3.4.2. Текущие платежи производятся Заказчиком поэтапно за разработанную проектно-сметную документацию в соответствии с календарным планом работ не позднее 5-ти банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу, либо с того момента, когда акт должен быть подписан в соответствии с п.4.3.2 настоящего договора.

4. Сроки, порядок сдачи и приемки продукции

4.1. Сдача разработанной проектно-сметной документации осуществляется по этапам, состав и сроки которых определяются в календарном плане работ.

4.3. Готовность проектно-сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке:

4.3.1. В сроки, установленные календарным планом работ, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением ____ комплектов проектно-сметной документации. Дата оформления накладной является датой выполнения Подрядчиком работ по этапу и подтверждает получение Заказчиком разработанной проектно-сметной документации.

4.3.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.

4.3.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.5. В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом авансовых платежей.

4.6. Внесение изменений и дополнений в проектно-сметную документацию осуществляется Подрядчиком за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору.

4.7. При досрочном выполнении Подрядчиком проектных и изыскательских работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно-сметной документации.

5.3. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Подрядчиком.

5.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации он выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 25% от суммы долга.

5.5. При нарушении Подрядчиком сроков сдачи разработанной документации, установленных календарным планом работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не более 25% стоимости работ по этапу.

5.6. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде г. ___________.

5.7. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего договора может быть заявлено Стороной в арбитражный суд после получения отказа других Сторон о выполнении требования, либо не получения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другими Сторонами такого требования.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

7. Срок действия договора

7.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

8.2. Требования п.8.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

Однако, даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

8.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 8 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

9. Прочие условия

9.1. Заказчик вправе использовать проектно-сметную документацию для строительства, созданную по настоящему договору, в пределах способа, срока и территории, установленных п.___ настоящего договора. Право на все другие виды использования Заказчику не передаются.

9.2. При отсутствии оплаты или при неполной оплате Заказчик не приобретает предусмотренные договором права на использование проектно-сметной документации для строительства. В этом случае права на использование проектно-сметной документации для строительства, оговоренные настоящим договором, остаются за Подрядчиком.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.

9.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Образец — Договор на выполнение проектных работ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

г._________________ __ __________ 20____ г.

Предприятие _______________________________________, именуемое в дальнейшем

Субподрядчик, в лице __________________________________________________________,

действующ___ на основании _____________________________________________________,

(Устава, Положения, доверенности — ее №, дата)

с одной стороны, и предприятие ____________________________________, именуемое в

дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________________________,

действующ___ на основании _____________________________________________________,

(Устава, Положения, доверенности — ее №, дата)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика разработать проектно-конструктивную документацию (далее — ПКД) по ________________________________, а Подрядчик обязуется принять и оплатить ее результат. На выполнение указанных выше работ Субподрядчик имеет лицензию № _____________, срок действия — до ____ ____________ 20___ г. Разработка ПКД осуществляется Субподрядчиком на основании технического задания, согласованного сторонами, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Источник финансирования: _____________________________.

1.3. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения, оговоренные в календарном плане выполнения работ:

начало — с момента предоставления исходных данных по объекту, но не позднее __________________

окончание — _____ _____________ 20__ г.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость выполненных работ в действующих ценах определяется ежемесячно в соответствии Методическими рекомендациями по планированию и учету затрат на производство строительно-монтажных работ, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11.01.2000 № 3, путем применения индексов стоимости проектно-изыскательских работ в размере элементов затрат к стоимости соответствующих затрат в ценах _______ г. Индексы разрабатываются ОАО Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве и утверждаются Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. Налоги и отчисления оплачиваются по актам выполненных работ согласно действующему законодательству Республики Беларусь.

Стоимость работ в текущих ценах на момент заключения договора составляет _______________________ (______________________________________________) рублей,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе НДС 18 % — ___________ (_______________________________) рублей.

(сумма цифрами и прописью)

2.2. Расчеты по настоящему договору производятся на основании исполнительных смет за фактически выполненный объем работ и двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 банковских дней со дня его подписания. В случае просрочки платежа Субподрядчик вправе выставить платежное требование на сумму выполненного объема работ, которое Подрядчик обязуется акцептовать. Представленный Субподрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ должен быть подписан Подрядчиком в течение 2 рабочих дней со дня получения. По истечении указанного срока при отсутствии письменных мотивированных возражений по результатам выполненных работ акт считается подписанным, а работы — подлежащими оплате в установленные настоящим договором сроки.

2.3. При изменении уровня цен в ходе выполнения настоящего договора стоимость объема работ изменяется в соответствии с вновь вводимыми индексами без оформления промежуточных дополнительных соглашений к настоящему договору и учитывается при составлении исполнительной сметы и акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан в течение 3 дней с участием Субподрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, подписав акт приемки. Все недостатки выполненных работ, выявленные в момент приемки, должны быть оговорены в названном акте.

3.2. В целях выполнения договора Субподрядчиком Подрядчик обязан:

— передать Субподрядчику утвержденное Подрядчиком задание на проектирование

— передать Субподрядчику исходные данные, необходимые для составления проектно-сметной документации

— участвовать вместе с Субподрядчиком в согласовании готовой проектно-сметной документации с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления

— оказывать содействие Субподрядчику в выполнении проектных работ, в частности, назначить ответственное лицо, которое уполномочено разрешать и согласовывать с Субподрядчиком все вопросы, связанные с выполнением работ по настоящему договору, и сообщить контактную информацию об этом лице уполномоченному представителю Субподрядчика

— в случае предоставления неполных исходных данных до начала проектирования, предоставление которых не в срок влечет за собой изменение проектной документации, Подрядчик заключает дополнительное соглашение на изменение срока проектирования и стоимости работ.

3.3. Подрядчик вправе:

— проверять ход и качество работ, выполняемых Субподрядчиком, не касаясь его деятельности

— отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если Субподрядчик не приступает своевременно к выполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным

— отказаться при наличии уважительных причин от договора подряда в любое время до сдачи работ, уплатив Субподрядчику часть установленной цены за работы, выполненные до получения уведомления об отказе Подрядчика от договора, и возместив Субподрядчику убытки.

3.4. Субподрядчик обязан:

— соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных, для выполнения проектных и изыскательских работ

— согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Подрядчиком, а при необходимости — вместе с Подрядчиком — с компетентными государственными органами, органами местного управления и самоуправления

— передать Подрядчику результат выполненных работ — готовую проектно-сметную документацию.

3.5. Субподрядчик не имеет права передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия Подрядчика.

3.6. Субподрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. При неисполнении, ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств стороны несут следующую ответственность:

— за нарушение сроков выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора подряда, по своей вине Субподрядчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,15 % стоимости этих работ за каждый день просрочки.

— за несвоевременное перечисление средств на оплату выполненных и принятых в установленном порядке работ Подрядчик уплачивает Субподрядчику пеню в размере 0,15 % неперечисленной суммы за каждый день просрочки

— за необоснованный отказ от акцепта платежных требований, выставленных Субподрядчиком в соответствии с пунктом 2.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 % от подлежащей уплате суммы.

Субподрядчик обязан возместить убытки, причиненные Подрядчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы или стихийного бедствия, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, изменения нормативного регулирования в Республике Беларусь, делающие невозможными исполнение обязательств при условии, что данные обстоятельства возникли после заключения настоящего договора. В этом случае срок исполнения договорных обязательств соответственно продлевается на время действия указанных обстоятельств.

4.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале, предполагаемой продолжительности и прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 7 дней после начала их действия и окончания. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на любое упомянутое обстоятельство в качестве причины освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.

4.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 месяцев, каждая сторона имеет право на аннулирование договора или его части. В этом случае ни одна из сторон не в праве требовать от другой стороны возмещения своих убытков (включая текущие расходы).

4.5. При неисполнении Подрядчиком обязанности уплатить установленную данным договором стоимость работ Субподрядчик имеет право на удержание результатов работы, а также принадлежащих Подрядчику материалов и другое (статья 340 Гражданского кодекса Республики Беларусь), если они были переданы Субподрядчику, до уплаты Подрядчиком соответствующих сумм.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств.

6. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе выполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. Неразрешенные споры и разногласия по выполнению договора передаются на разрешение хозяйственного суда по месту нахождения ответчика.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2. Досрочное расторжение договора может иметь место только по соглашению сторон или в случаях, предусмотренных законодательством. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению хозяйственного суда. При одностороннем расторжении настоящего договора без соблюдения действующего порядка виновная сторона выплачивает другой стороне штраф в размере 10 % стоимости работ в текущих ценах, а также возмещает причиненные убытки в порядке, установленном законодательством.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

9.2. Об изменениях банковских реквизитов и адресов стороны немедленно письменно уведомляют друг друга.

9.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — 1 экземпляр для Подрядчика и 1 экземпляр для Субподрядчика.

9.4. Стороны признают юридическую силу документов, отправленных посредством факсимильной связи, что не освобождает стороны от необходимости обменяться оригиналами в 3-дневный срок со дня отправки соответствующего сообщения.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Анкета участника конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ

Конкурсная заявка участника конкурса и вся конкурсная документация и корреспонденция обязаны быть написаны на языке, который указан в информационной карте конкурса.

Документация, котоаря входит в конкурсную заявку обязана

с о д е р ж а т ь :

1) коммерческое предложение (приложение № 1 форма – 1.2)

2) конкурсную заявку (Форма 1)

3) справку о деятельности участника конкурса (приложение № 3 формы 3.1, 3.2, 3.3, 3,4)

4) анкету участника (форма № 2.1)

5) нотариально заверенные копии учредительных документов (уставное свидетельство о регистрации)

6) приказ о назначении руководителя на должность или доверенность (форма 5, 5.1)

7) бухгалтерский баланс, имеющий приложения (заверяется налоговой инспекцией) на последнюю дату

8) копию свидетельства о необходимости постановки на налоговый учет

9) лицензию на висполнение изыскательских проектно-проектных работ

10) справку из налоговой инспекции, которая датирована не раньше даты опубликования в СМИ приглашения в отношении участия в конкурсе, который подтверждает отсутствие задолженности перед бюджетами различных уровней

11) отзывы от заказчиков о выполнении в прошлом аналогичных работ

12) документ о том, что деятельность участника конкурса не приостановлена на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе

13) опись имеющихся документов.

14) контракт (форма № 6)

Заказчик за 10 дней от даты размещения и публикации извещения может вносить поправку в документацию для конкурса, если предоставит ее подрядчику-участнику конкурса за 2-х дней от дня принятия решения о том что внесены изменения в конкурсную документацию в форме электронного документа или заказным письмом.

Чтобы предоставить участникам конкурса время для того чтобы учесть внесенные поправки при подготовке собственных конкурсных заявок, заказчик имеет право перенести крайний срок для подачи конкурсных заявок. Изменения, которые внесены в дальнейшем — это составная часть документации для конкурса.

Конкурсные заявки все еще в силе в течение периода, который указан в информационных картах конкурсной заявки, после того, как были вскрыты конкурсные заявки. В ситуации, когда подрядчик-участник конкурса указывает более краткий срок действия конкурсной заявки, данную заявку отклоняют, как не соответствующую условиям конкурса.

Целый комплект конкурсной документации можно получить бесплатно.

Извещение о проведении опубликовывают в СМИ

Оформление конкурсной заявки

Участники конкурса обязаны приготовить конкурсную заявку в письменной форме Внесенные на русском языке и ее подать в запечатанном конверте.

Все страницы конкурсной заявки должно подписать лицо, которое подписывает конкурсную заявку. Не допускаются исправления в конкурсной заявке.

Вскрытие и подача конвертов с конкурсными заявками.Участники конкурса заявку подают на участие конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в сроки, которые указаны в конкурсно документации. на таком конверте при этом указывают название открытого конкурса, на участие в котором данная заявка подается. Нельзя указывать на таком конверте название (для юридического лица) ФИО (для физического лица) участника размещения заказа. Конверт обязан не иметь повреждений. Все надписи на конверте необходимо выполнить разборчивым четким почерком или выполнены на пишущей машинке или с применением какой-либо еще оргтехники.

Подчистки, помарки не допускаются на конверте.

При неисполнении участником конкурса требований, которые предъявляются к оформлению конверта с заявкой на участие в конкурсе, данную заявку не регистрируют и возвращают участнику конкурса.

Конкурсные заявки должен получить заказчик по адресу не позже даты и времени, которые указаны в информационных картах конкурсных заявок.

Заказчик в случае необходимости может перенести конечную дату подачи конкурсных заявок на более позднее время, внести поправку в документацию для конкурса в данной ситуации срок действия различных прав и обязанностей участника конкурса и заказчика продлевается, учитывая измененную окончательную дату.

Конкурсные заявки заносят в журнал подачи заявок, при этом указывая время, дату получения заявки и подпись лица, которое сдало заявку и приняло заявку.

Все конкурсные заявки, которые получены после конечной даты их подачи, которая указана заказчиком, отклонят и их возвратят участнику невскрытыми.

Участник конкурса имеет право изменить или отозвать собственную конкурсную заявку после того, как она была подана при условии, что у заказчика будет письменное уведомление об изменении (в том числе отзыв или замену заявки) до того как истек установленный срок представления конкурсных заявок.

Никакие изменения в конкурсные заявки не вносятся после завершения срока их подачи.

Конкурсные заявки невозможно отзывать в промежутке меж окончательной датой подачи и датой истечения срока действия, который указывается участником конкурса, как конкурсная заявка.

Конкурсная комиссия все конверты вскрывает с конкурсными заявками в сроки и по адресу, который установлен в информационных картах конкурсной документации, в присутствии представителей участников конкурса, которые в этом пожелают принять участие.

Присутствующие представители участников конкурса обязаны зарегистрироваться.

Когда вскрываются конверты с конкурсными заявками объявят участников конкурса, цены конкурсных заявок, информацию об отзыве и изменениях конкурсных заявок, прочие данные, которые конкурсная комиссия считает уместными. Когда вскрыты конверты с конкурсными заявками ни одну заявку нельзя отклонить, кроме запоздавших, которые необходимо возвратить участнику конкурса невскрытыми.

Конкурсная комиссия составляет протоколы, куда заносят итоги вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Данные в отношении разъяснения, изучения, сопоставления и оценки конкурсных заявок и советов по присуждению контракта нельзя разглашать участникам конкурса или другим лицам, которые не имеют официально отношения к данному процессу, до того объявления победителя конкурса.

Попытки участников конкурса оказать влияние на присуждение контракта или на заказчика при обработке конкурсных заявок или является основой для отклонения конкурсной заявки данного участника конкурса.

Образец анкеты участника конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение проектных работ

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Проектировщик », с одной стороны, и гр. паспорт: серия. №. выданный. проживающий по адресу. именуемый в дальнейшем « Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу.

1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

1.5. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость проектных работ составляет рублей НДС рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение № ).

2.2. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон.

2.3. В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

3.1. Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение с момента заключения настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере % за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации, на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьями 118 и 120 ГПК РСФСР иск предъявляется по месту постоянного жительства Заказчика.

6.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации.

6.5. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе – соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день после отправления письма по почте.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Проектировщик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Образец контракта на выполнение проектно-изыскательных работ

Опубликовано пт, 05/09/2008 — 10:52 пользователем Administrator

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №______

на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Набережные Челны «___»____________ 2007г.

___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице ________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее «контракт») на основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом аукционе от «___»____________2007г. №________ о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.«Заказчик» поручает, а «Проектировщик» принимает поручение «Заказчика» в пределах настоящего контракта выполнить проектно-изыскательские работы (далее ПИР) по объекту:

1.2. Основание на проектирование — Задание на проектирование №___, утвержденное «__»____________200_г.

1.3. Для выполнения проектно-изыскательских работ «Заказчик» передает «Проектировщику» утвержденное задание на проектирование, с приложенными к нему техническими условиями на строительное проектирование объекта, а также ранее собранные исходные данные для проектирования. «Проектировщик» обязуется начать работы в ____________ 2007г. а окончить – в ___________ 2007г.

1.4. «Проектировщик» обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

Проектная документация должна быть подготовлена в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

1.5. Срок действия контракта: до «__»___________.

1.6. Источник финансирования: ____________.

1.7. Гарантийный срок: ___________ года.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ________________ (_________________________ ____________________________) руб. (в т.ч. НДС) и определяется согласно смете на проектирование, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1).

«Проектировщик» приступает к выполнению работ с момента заключения контракта и не останавливает выполнение работ при задержке оплаты, зависящей от распорядителя бюджетных средств.

2.2. При поступлении денежных средств из городского бюджета на счет «Заказчика», оплата работ производится следующим образом:

— «Заказчик» перечисляет аванс в пределах 30% от стоимости контракта. Календарный план выполнения работ (Приложение №2) не зависит от финансирования с учетом п.2.1. В отдельных случаях, возможно увеличение суммы аванса по усмотрению «Заказчика»

— оплата выполненных работ производится после предоставления актов выполненных работ и исполнительной сметы на ПИР

— после выдачи по всем разделам графической части проекта для согласований и проведения экспертиз произвести оплату в размере до 70% от стоимости проектно-изыскательских работ

— полный расчет будет произведен «Заказчиком» после получения всех необходимых согласований от эксплуатирующих и инспектирующих организаций, а также положительного заключения Ростехнадзора Республики Татарстан, государственной вневедомственной экспертизы, экологической экспертизы и экспертизы МЧС и предоставления актов выполненных работ и исполнительной сметы.

2.3. «Проектировщик» оплачивает МУ «Агентство муниципального заказа» за услуги организации торгов согласно расчету.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень проектно-сметной документации (далее ПСД), подлежащей сдаче «Проектировщиком» «Заказчику», определяется в соответствии с нормативными документами по составу проекта и заданием на проектирование.

3.2. Сроки выполнения (начала и окончания) работ, предусмотрены настоящим контрактом (пункт 1.3.).

3.3. В случае наличия замечаний «Заказчика» по произведенной работе, сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнений.

3.4. После завершения работ «Проектировщик» передает «Заказчику» проектно-сметную документацию в количестве 4-х экземпляров.

В случае некачественной или некомплектной ПСД акт сдачи-приемки ПИР к оплате не принимается до устранения замечаний.

3.5. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, «Проектировщик» обязан приостановить ее, поставив об этом в известность «Заказчика» в 3-дневный срок после приостановления работы. Вопрос о целесообразности продолжения работы стороны решают совместно.

3.6. «Проектировщик» вместе с последней частью ПСД направляет «Заказчику» акт сдачи-приемки работ.

3.7. В случае досрочного выполнения работы, «Заказчик» досрочно принимает работу.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКА

Для выполнения работ по настоящему контракту «Проектировщик» обязуется:

4.1. «Проектировщик» обязуется выполнить работы по обследованию существующих фундаментов по инженерно-геологическим изысканиям, топографической съемке участка, проектно-сметные работы по рабочему проекту, согласно заданию на проектирование и требованиям СНиП, проект интерьеров помещений, благоустройство, согласование, проведение гос.экспертиз.

4.2. Представить лицензию на право осуществления проектно-изыскательской деятельности и производства работ.

4.3. Выполнить работы согласно заданию на проектирование, технических условий, требований инспектирующих и эксплуатирующих органов и в полном соответствии со строительными нормами и правилами и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.4. Согласовывать, переданную «Заказчиком», ПСД в эксплуатирующих, инспектирующих организациях и органах Госэкспертизы, и устранить замечания за свой счет для обеспечения положительного заключения Госэкспертизы.

4.5. Передать «Заказчику» откорректированную ПСД с учетом замечаний инспектирующих, эксплуатирующих служб.

4.6. Для согласования материалов с «Заказчиком» указывать параметры и свойства материала. Производитель может быть указан, как пример. Стоимость работ и цены, указанные в проектно-сметной документации, на момент выдачи ПСД «Заказчику», должны соответствовать сложившимся рыночным ценам на данный момент.

4.7. Согласовывать с «Заказчиком» принимаемые проектные решения, применяемые в проекте основные материалы и конструкции, сметную документацию. При несогласии «Заказчика» с решением «Проектировщика», «Проектировщик» предлагает другие варианты с учетом оптимального решения «цена-качество» или принять вариант «Заказчика» при соответствии их нормам.

4.8. Все замечания «Заказчика» к ПСД «Проектировщик» обязуется снять в течение 7 календарных дней, в случае невозможности снятия замечаний «Проектировщик» обязуется дать в тот же срок письменное объяснение «Заказчику».

4.9. «Проектировщик» не имеет права продавать или передавать ПСД (отдельную часть) на строительство объекта никакой третьей стороне без согласия «Заказчика».

4.10. «Проектировщик» по настоящему контракту гарантирует «Заказчику» отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной ПСД.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения работ по настоящему контракту «Заказчик» обязуется:

5.1. Осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, производить проверку о соответствии выполненных ПИР условиям контракта, оформлять совместно с «Проектировщиком» акты на выполненные работы.

5.2. Организовать согласование разработанной ПСД с необходимыми эксплуатирующими и инспектирующими организациями.

5.3. «Заказчик» обязуется:

— использовать техническую документацию, полученную от «Проектировщика» только на цели, предусмотренные настоящим контрактом

— оказывать содействие «Проектировщику» в выполнении проектных и обследовательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных контрактом

5.4. «Заказчик» вправе привлечь «Проектировщика» к участию в деле по иску, предъявленному к «Заказчику» третьими лицами в связи с недостатками разработанной ПСД.

5.5. При реализации своих функций «Заказчик» руководствуется действующим «Положением о заказчике-застройщике и техническом надзоре», утвержденным Госстрой России МДС 12-9-2001г, МДС 11-15.2001г.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы и т.д.).

6.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности, соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6-ти месяцев, любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт путем направления заказного письма другой стороне соответствующего извещения.

6.5. Форс-мажор должен быть подтвержден Торгово-промышленными палатами РФ и РТ.

7. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Ни одна из сторон не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем контракте.

7.2. «Заказчик» имеет право расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом «Проектировщика» за один месяц, компенсировав принятые «Заказчиком», понесенные «Проектировщиком» затраты за ранее выполненные работы, в случаях не зависящих от «Заказчика»:

— не предоставление ПСД, согласно п. 3.4 настоящего контракта, в течение 1 календарного месяца после завершения работ

— несоблюдение «Проектировщиком» требований по качеству ПСД, предусмотренных СНиП и ГОСТов по составлению документации

— аннулирование лицензий на деятельность, осуществляемую «Проектировщиком» по настоящему контракту, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих его права на производство работ сроком, более чем на 2 месяца.

7.3. «Проектировщик» вправе расторгнуть контракт при неоднократном нарушении «Заказчиком» своих договорных обязательств, возникших по вине «Заказчика» (при наличии вины «Заказчика»).

7.4. При нарушении «Проектировщиком» обязательств по настоящему контракту он уплачивает «Заказчику» пени в размере 0,05% от оплаченной «Заказчиком» суммы, в т.ч:

— за нарушение сроков предоставления ПСД, указанных в п.2.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки

— предоставление ПСД, выполненной не в соответствии с заданием на проектирование, за каждый день устранения не соответствия с заданием

— за задержку устранения замечаний к ПСД, отступлений от условий контракта и задания, выявленных «Заказчиком» в ходе ПИР за каждый день просрочки против разумных сроков, установленных «Заказчиком».

7.5. При несвоевременном устранении «Проектировщиком» замечаний и отступлений от условий контракта и задания на проектирование, «Заказчик» вправе за счет «Проектировщика» устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением «Проектировщика».

Источник: zayavlenie-isk.my1.ru

Форма акта выполненных проектных работ образец

Об утверждении форм учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и капитальном ремонте (утратило силу на основании распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга от 17.08.2015 N 162), Распоряжение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга от 24 января 2005 года №4

____________________________________________________________________Утратило силу на основании

распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
Санкт-Петербурга от 17 августа 2015 года N 162

В целях установления единых форм актов выполненных работ, не предусмотренных унифицированными формами первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и капитальном ремонте, но представляемых предприятиями инженерно-энергетического комплекса при выполнении ими функций заказчика по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

1. Утвердить прилагаемые формы актов выполненных работ: N П1 “Акт сдачи-приемки проектной продукции” и N И1 “Акт инвентаризации незавершенного производства”.

2. Внести в распоряжение от 25.06.2004 N 56 следующие изменения:

Строку 4 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: “Акт инвентаризации незавершенного производства (форма N И1)”.

Строку 9 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: “Акт сдачи-приемки проектной продукции (форма N П1)”.

3. Не принимать к оплате акты выполненных работ, составленные не по установленной форме.

4. Контроль за выполнением приказа возлагаю на заместителя председателя Комитета Петрова В.В.

Приложение 1 к распоряжению. Форма N П1 “Акт сдачи-приемки проектной продукции”

Приложение 1к распоряжению Комитета

от 24.01.2005 N 4

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
Адрес:	Адрес:
Реквизиты:	Реквизиты:

К контракту N ___от ______200 __г.

(наименование продукции и этапов работ)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя

с одной стороны, и представитель Заказчика

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что проектная продукция удовлетворяет условиям договора, соответствует нормативным и установленным требованиям и в надлежащем порядке оформлена.

Работа была осуществлена в сроки:

Начало:
Фактическое окончание:
Проектная документация отправлена	по накладной

Шифр объекта	Сумма по договору (руб.)	Выполнено с начала работ (руб.)	Оплачено с начала работ (руб.)	Подлежит оплате (руб.)
Итого
НДС
Итого с НДС

К оплате:

(сумма прописью)

Работу сдал от Исполнителя:	Работу принял от Заказчика:
м.п.	м.п.

Приложение 2 к распоряжению. Форма N И1 “Акт инвентаризации незавершенного производства”

Приложение 2к распоряжению Комитетаот 24.01.2005 N 4

г.Санкт-Петербург

“

“

200

г.

По состоянию на

“

“

200

г. на объекте

начаты работы по монтажу следующего оборудования (прикрепление к фундаменту, опорам и другим несущим конструкциям здания, сооружения или сборка его частей):

N	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1
2
3
4	Итого
5	НДС
6	Итого с НДС

Всего на сумму:

(сумма прописью)

от Исполнителя:	от Заказчика:
м.п.	м.п.

Приложение 3 к распоряжению. Указания по применению и заполнению актов выполненных работ: N П1 “Акт сдачи-приемки проектной продукции” и N И1 “Акт инвентаризации незавершенного производства”

Приложение 3к распоряжению Комитета

от 24.01.2005 N 4

Акт сдачи-приемки проектной продукции (форма П1)

Применяется для расчетов с заказчиками за выполненные проектно-изыскательские работы. Акт составляется в необходимом количестве экземпляров. Один экземпляр – для подрядчика, второй – для заказчика.

Акт инвентаризации незавершенного производства (форма И1)

Применяется для расчетов с заказчиками за смонтированное на строительной площадке оборудование. В акте отражается стоимость установленного оборудования. В графе 2 указывается наименование оборудования с указанием типа, марки и других характеристик.

В графе 5 указывается стоимость за единицу оборудования. В графе 6 указывается общая стоимость оборудования. Акт составляется в необходимом количестве экземпляров. Один экземпляр – для подрядчика, второй – для заказчика.

Текст документа сверен по:рассылка

Акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг 2018-2019: бланки и образцы заполнения для бесплатного скачивания в Excel, Word, PDF | КУБ

Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) – это первичный документ, который подтверждает выполнение обязательств по договору подряда и является доказательством того, что заказчик не имеет претензий к объему, сроку и качеству произведенных работ и оказанных услуг. Акт составляется в двух экземплярах и заверяется печатями и подписями обеих сторон договора.

Как составляется акт выполненных работ?

Предприниматель или фирма используют типовой бланк акта выполненных работ, разрабатывают его бланк сами или скачивают его в Интернете. В документе обязательно указываются следующие сведения:

• Номер и дата составления акта.
• Наименования контрагентов.
• Наименования оказанных услуг или выполненных работ.
• Выражение оказанных услуг или выполненных работ в денежном и натуральном измерителях.
• Информация о лицах, ответственных за сдачу-приемку работ или услуг: должности, ФИО, личные подписи.

Если было оказано несколько работ или услуг, их допускается перечислять в одном акте в виде таблицы. Также на каждый вид работ или услуг может быть составлен отдельный акт. Все данные в акте должны совпадать с аналогичной информацией в договоре.

Бланк акта выполненных работ 2018-2019 года

Если вам нужен отвечающий законодательным требованиям бланк акта сдачи-приемки работ или услуг, скачайте его бесплатно в подходящем формате.

Образец акта выполненных работ и услуг

Правильно оформить акт выполненных работ по договору подряда вам поможет шаблон заполненного документа. Скачайте его бесплатно, выбрав нужный вам формат.

Упростите и ускорьте процесс оформления и подписания актов выполненных работ и другой первичной документации, зарегистрировавшись в системе КУБ. Наш сервис позволит вам заполнять нужные документы в автоматическом режиме и отправлять их контрагентам по e–mail.

Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков

Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация
отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков

Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

(3 , 5,00 из 5)
Загрузка…

Акт выполненных работ 2019- скачать бесплатно бланк и образец

Акты, в которых отражается выполнение оказанных услуг или выполненных работ, являются своеобразным отчетом исполнителей о проделанных операциях. Заверяя этот документ, заказчик принимает работы, подтверждая их соответствие договоренности. Данный акт является одним из элементов бухгалтерской отчетности, так как в нем отражаются суммы оплат за произведенные работы.

Акт выполненных работ для ИП образец — скачать (excel) ↓

Акт выполненных работ для ООО образец — скачать (excel) ↓

Акт выполненных работ и услуг 2019

Законодательство не предусматривает строгих стандартов для структуры данного документа, допускается его произвольное заполнение. Есть в этом правиле лишь одно исключение. Оно предназначено для оформления осуществления работ строительной и монтажной категории. Для них разработан специальный бланк КС-2.

В целях упорядочения обложения налогами оплаты работ и услуг в Налоговом законодательстве даны определения этих операций. Результатом осуществленных работ являются материальные ценности, у которых имеется реальное выражение. Участник, выполнивший работы, передает их, а заказчик производит приемку.

На такие операции заполняется акт выполнения или приема-сдачи работ. Услуги материального выражения не имеют, передача физических предметов, объектов не происходит. При помощи акта оказания услуг стороны лишь свидетельствуют, что в определенный срок услуги были предоставлены.

Именно такие документы чаще всего становятся предметами разногласий и споров.

В Гражданском Кодексе нет четких определений для этих процессов. Законодательный акт главой о возмездном оказании услуг упорядочивает правила составления договоров об оказании услуг нескольких видов: аудиторские, медицинские, туробслуживание, обучение, консультации и др.

Законодательством предусмотрено основание для составления данного документа. Обязательным предварительным условием считается договор. Акт, оформленный при отсутствии такого документа, налоговые органы могут признать ошибочным, недействительным.

В договоре в большинстве своем указывается, каким документом будет фиксироваться приемка.

В статьях законодательства предусмотрены случаи, когда договоренность и передача-приемка услуг или работ могут оформляться в одном документе, составленном в произвольном формате.

Оформленные акты являются одним из документальных подтверждений произведенных оплат за осуществленные работы или услуги. В случае возникновения разногласий между исполнителями и заказчиками основанием для проведения судебных рассмотрений, определения срока давности является акт.

Акт выполненных работ образец

Отсутствие строгих определений формата, структуры акта выполненных работ 2019, не означает, что к данному документу нет никаких требований. В законодательстве предусмотрены пункты, которые в него должны включаться обязательно.

• Акту присваивается индивидуальный номер, под которым будет выполняться его регистрация в бухгалтерских отчетностях исполнителей и заказчиков.
• Документ датируется с указанием числа, месяца и года приемки осуществленных работ.
• В акте указывается основание, которое используется для его оформления (договор, его №, дата создания).
• Документ включает данные о сроках, в течение которых выполнялись работы или предоставлялись услуги, их объемы, специфика.
• Акт содержит данные о размерах оплаты в финансовом выражении. Сумма указывается с учетом налога на добавочную стоимость. Она соответствует стоимости работ, услуг, прописанной в договоре. Исключением являются случаи, когда у заказчика имеются претензии, он не принимает определенные виды работ, отказывается их оплачивать.
• В документе прописываются реквизиты счетов, по которым заказчик будет производить оплату услуги (работы).
• В акте содержатся полные названия организаций обеих сторон, которые должны соответствовать указанным в их учредительной документации.
• Заверение акта производится подписями уполномоченных представителей обеих сторон (с расшифровкой и указанием должности) и оттисками оригинальных печатей.

Поскольку акты относятся к категории двусторонних документов, они заполняются в двух вариантах. Оформление производится исполнителем. После подписания обоих вариантов акта один экземпляр отдается заказчику. На его основании осуществляется оплата услуг по предъявленному счету.

Произвольная форма акта выполненных работ или предоставленных услуг допускается законодательством. Но затрачивать время и силы на разработку его структуры необязательно. На нашем сайте у вас есть возможность скачать новый бланк акта 2019, который обеспечит удобство заполнения, ведения бухгалтерской отчетности. Скачивание формы бесплатное, регистрация не требуется.

Скачать акт выполненных работ для ИП или ООО:

Бланк для ИП образец — скачать (excel) ↓

Бланк для ООО образец — скачать (excel) ↓

Как составить акт выполненных услуг

Акт оказания услуг — это первичный документ, отражающий факт реализации поставщиком условий контракта. Рассказываем, как правильно составить акт выполненных услуг по договору оказания услуг и приводим актуальный образец.

Акт оказания услуг, бланк, образец которого вы сможете бесплатно скачать в конце статьи, свидетельствует о том, что на основе договора (в нашем случае — госконтракта) выполнены работы или оказано обслуживание в полном объеме и в указанные сроки. Такой бланк также носит название акт сдачи-приемки выполненных работ, образец 2019 года, актуальный на сегодняшний день, доступен для скачивания на нашем сайте.

Основной целью составления документации, согласовывающей выполнение работ, услуг, является отражение количественных и качественных характеристик исполнения подрядчиком условий заключенного госконтракта.

Образец формы акта выполненных работ по договору об оказании услуг подписывается как заказчиком, так и поставщиком и является завершающим этапом реализации государственного контракта.

Один экземпляр остается в организации, исполняющей роль заказчика, другой передается исполнителю работ или услуг.

Акт об оказании услуг, образец Word которого можно свободно скачать на нашем портале, составляется и в том случае, если заказчик отказывается принимать работы, а также когда услуга выполнена не в полном объеме или не оказана вовсе. В таких ситуациях в актуальном протоколе обязательно следует указать все обнаруженные нарушения, которые препятствуют приемке результатов госзаказчиком, и обозначить срок, в течение которого нужно их устранить.

Документация может послужить заказчику существенным доказательством в судебных разбирательствах с исполнителем при наступлении спорных моментов по контракту, предметом которого являются нематериальные услуги, результат которых нельзя продемонстрировать, оценить или измерить.

Примером таких закупок могут служить заказы на использование интеллектуальных, профессиональных знаний исполнителя с целью выполнения потребностей организации-заказчика.

В данном случае акт свидетельствует о выполнении оказанных услуг, а также отражает полноту и сроки осуществления услуг.

Документация о согласовании результатов является немаловажной и для организации-заказчика при составлении промежуточной и итоговой бухгалтерской отчетности об освоении выделенных бюджетных средств.

Документ, подписанный обеими сторонами, является основанием для оплаты исполнителю и подтверждает целевое использование бюджетных ассигнований.

Скачать бесплатно бланк акта об оказании услуг, актуальный для заказчиков и поставщиков, можно в конце статьи.

Какой бланк использовать

Соглашение между сторонами можно составить как в утвержденных формах, так и в свободном виде с учетом особенностей конкретного госзаказа и отрасли функционирования организации-заказчика.

Законодательство не предусматривает единой формы соглашения, однако при закупках на осуществление строительных или ремонтных работ используется унифицированная форма № КС-2, номер по ОКУД 0322005. Данный бланк был утвержден Постановлением Госкомстата РФ № 100 от 11.11.1999.

Скачать бесплатно образец акта выполненных работ 2019 года можно в конце статьи.

В последнее время контрольными органами в сфере закупок были выпущены методические рекомендации по использованию унифицированных форм. В них отражаются случаи нарушения условий договора, расчет штрафных санкций и сумма выплаты с учетом удержания штрафных санкций.

Как разработать свой шаблон

Каждая организация-заказчик имеет возможность самостоятельно разработать удобный бланк и утвердить его в своих локальных документах. При его оформлении в обязательном порядке нужно указать следующее:

• номер документа;
• номер контракта, который закрывается актом;
• дату составления и подписания;
• наименование, количество и стоимость выполненных работ или услуг;
• стоимость с учетом применяемой системы налогообложения;
• реквизиты сторон;
• место подписи и печати.

Если в документе обнаружены погрешности, лучше составить новый и аннулировать старый.

Как оформлять

Оформление документа допускается на фирменном бланке заказчика либо в стандартном формате на листе А4. Акт составляется в двух или более экземплярах для каждой из сторон госконтракта.

Более двух экземпляров составляется в случае, если он передается в надзорные или контрольные органы заказчика, например в Федеральное казначейство, для оплаты.

Соглашение подписывается обеими сторонами и закрепляется печатями в случае их использования организациями.

В акте в обязательном порядке необходимо отразить следующие параметры:

• предмет закупки;
• цену контракта;
• сроки выполнения работ или услуг.

По общему правилу документ о согласовании итогов оказанных работ составляется поставщиком, так как именно он ответственен за результат и качество услуги.

Далее можно скачать бесплатно бланк акта выполненных работ 2019 в Word и Excel-форматах.

Бланк акта выполненных работ

Акт приема-передачи проектной документации

Акт приема-передачи проектной документации — специальный документ, в котором отображается факт приемки/передачи проекта от одного лица другому, чаще всего от проектировщика заказчику.

Сама проектная документация — набор документов, в которых содержатся сведения в текстовом и графическом виде, определяющие различные решения (конструктивные, технологические, инженерные, архитектурные, технические) для обеспечения строительных и восстановительных работ, а также капремонта элементов зданий (сооружений).

Передача готового проекта должна осуществляться с учетом правильного составления бланка по форме, которая утверждена на законодательном уровне. Ниже рассмотрим, зачем и кому передаются бумаги, как это происходит, и что учесть при составлении акта приема-передачи.

Зачем и кому передается проектная документация?

После выполнения работ по созданию рабочей документации компания-проектировщик (по условиям договора) передает другой стороне (заказчику) готовые бумаги с результатами выполненной работы.

Принимающая сторона в течение пяти суток (или иного времени, установленного соглашением) с момента получения проекта должна изучить полученные бумаги и при отсутствии замечаний согласовать документы.

Если заказчик имеет претензии к качеству выполненной работы, подрядчик (исполнитель проектной документации) получает отказ и набор замечаний, которые требуют исправления.

Проектировочная компания после получения перечня замечаний устраняет их в определенный срок за свой счет, после чего отправляет отчет о выполнении поставленной задачи. Если этого требуется, отправляются документы с результатами устраненных замечаний. Далее заказчик должен проверить бумаги после внесения правок, и при согласовании передать рабочие бумаги проектной организации.

Процесс передачи

В случае получения согласования рабочих документов компания-проектировщик передает другой стороне (заказчику) следующие бумаги:

• Рабочие документы.
• Акт приемки-сдачи работ. Документ оформляется в двух экземплярах по форме КС-2.
• Справку с указанием стоимости сделанной работы (форме КС-3).
• Акт приема-передачи проектной документации. Документ оформляется в 2-х экземплярах, а его форма, как правило, оговаривается в договоре между сторонами.

У заказчика имеется пять или более (по условиям договора) дней с момента получения акта приемки-передачи проекта, справки КС-3 и акта КС-2, а также комплекта бумаг для рассмотрения полученной информации и направления компании-проектировщику подписанного акта приема-передачи, справки КС-3, акта КС-2. В случае если заказчика не устраивает качество производства работ, он направляет исполнителю отказ от приемки и перечисляет имеющиеся замечания.

Днем приема работы считается дата подписания заказчиком акта приема-передачи проекта, а также акта по форме КС-2. После получения компанией-проектировщиком подписанного акта в течение двух суток (или другого срока по договору) он направляет заказчику счет-фактуру и счет на оплату услуг с учетом подписанного акта.

Правила оформления

Копии материалов, выполненных в графической и текстовой форме, а также отчетные технические бумаги по инженерным изысканиям собираются в брошюру в виде томов, сложенных в А4. Процесс брошюровки представляет собой размещение материалов проекта в твердых папках со специальными крепежами или переплете.

Копии проекта для передачи заказчику комплектуются в папки, а сами документы складываются в формате А4 с учетом разделов. Полные правила оформления рассмотрены в ГОСТ Р 21.1101.2013 (пункт 8).

При наличии соответствующих условий в задании на проектирование вместе с бумагами на бумажном носителе исполнитель передает проектную документацию в электронной форме.

Руководитель, отвечающий за создание проекта, формирует документацию, а также отчетно-технические бумаги по инженерным изысканиям в электронной форме с учетом задания на проектировку.

К документации, которая выдана заказчику в электронной форме, относятся сканированные графические или текстовые файлы проекта с подписями исполнителей и руководителей в штампах, а также проект в электронной форме, заверенный с применением цифровой подписи.

Проект в электронном виде распределяется по папкам, в которые попадают файлы по принципу сброшюрованных томов. Далее заказчик получает проект, оформляет накладные и передает бумаги заказчику в количестве, которое определено заданием (договором).

Передача проекта — работа, выполнение которой берет на себя отдел механизации и выпуска такой документации. Контроль процесса осуществляет руководитель проектной организации.

Оформлением, комплектацией и переплетом проекта занимается служба механизации и выпуска. Именно она готовит накладные и передает готовый проект заказчику.

В свою очередь, финансовая служба оформляет акты приема-передачи бумаг и подписывает их у принимающей стороны (заказчика).

Передача в архив

Служба механизации и выпуска передает руководству проекта весь пакет бумаг, которые собраны в тома, а также другие материалы. Руководитель проекта после полной передачи проекта заказчику должен направить полный комплект готовой документации (в электронной и бумажной форме) в архив.

Для передачи бумаг в архив руководитель должен сформировать полный комплект рабочих документов, состоящий из подготовленных графических и текстовых материалов проекта, а также технической и отчетной документации по изысканиям в инженерной сфере.

Под подготовкой понимается комплектация проекта в твердых папках или переплетах со специальными замками (креплениями).

Консервация объекта незавершенного строительства

Одновременно с комплектацией проекта в бумажном виде руководитель проекта формирует комплект бумаг и материалов по инженерным изысканиям в электронном виде.

В частности, передаются отсканированные материалы в графической и текстовой форме с подписями исполнителей и руководства в специальных штампах.

Кроме того, передача осуществляется в формате программ, которые применялись для создания проекта.

Документы, имеющие электронный вид, формируются в папки, помещаемые в полистовые файлы аналогично сброшюрованным томам. Передача проекта в архив производится с учетом описи передаваемого проекта.

Взаимоотношения между сторонами

При выстраивании схемы взаимоотношений между исполнителем и заказчиком в вопросе передачи проектной документации важно помнить, что заказывающая сторона получает не только проект, но и право собственности на интеллектуальный труд, связанный с готовой документацией. Если инвестор (заказчик) не получает исключительные права на проект, он не имеет права совершать с полученной информацией какие-либо действия и применять ее на практике.

Получается, что с учетом подрядного договора инвестор становится владельцем материалов в текстовом и графическом виде, а также информации на электронном носителе. Переделка проекта без оповещения создателя запрещена.

Заказчику в такой ситуации важно получить непосредственно проект во владение, а также приобрести авторские права на бумаги.

Этот аспект достигается посредством оформления прямого соглашения между разработчиком (автором) проекта, а также заказчиком (инвестором), заинтересованным в получении такой информации.

В документе должно указываться, что при передаче проекта передаются и исключительные права, которые впоследствии остаются у инвестора (заказчика), а также разработчика бумаг.

Оптимальный вариант — заключение договора в трехстороннем формате между заказчиком (плательщиком), проектировочной компанией и заказчиком (принимающим и надзорным органом).

Если инвестор, как таковой, отсутствует, эта опция при составлении договора возлагается на заказывающую сторону.

В такой ситуации именно заказчик получает исключительные права на готовый проект, если иное условие не прописано в соглашении между сторонами.

Трехсторонний формат взаимодействия между сторонами считается оптимальным. Если в роли заказчика выступает привлеченная сторона, оплата проектировочной компании производится инвестором. Если последний отказывается осуществлять оплату, заказчику придется нести ответственность за невыполнение задач уже перед автором.

Последний при этом рискует, что подготовленный им проект перейдет в пользу 3-его лица (инвестора), а вероятность защиты своих прав снижается. Кроме того, если инвестор не включается в договор, он теряет полноценное право на участие в процессе создания проекта.

В случае трехстороннего формата взаимоотношений все участники защищены, а риск сведен к минимуму.

Межевание границ земельного участка

С учетом сказанного легко сделать вывод, что вопрос приемки проекта не так прост, как может показаться.

Процесс приема-передачи важно провести с учетом законодательства, чтобы впоследствии была возможность предъявить претензии. Заказчик должен обратить внимание на тот факт, чтобы в договоре нашел отражение вариант передачи проекта.

Если передача осуществляется отдельно по разделам, должен оговариваться порядок такого процесса.

В завершении проектирования составляется акт приема-передачи проекта, который подписывается одновременно с актом сдачи-принятия работ. По своей сути и по смыслу это два различных документа. В первом случае заказывающая сторона проверяет комплектацию проекта. Здесь важно обратить внимание на число страниц и буклетов, а также наличие электронного варианта документации.

Акт приема работ представляет собой подтверждение того, что поставленная задача выполнена исполнителем в срок, который установлен договорными обязательствами.

Здесь нет необходимости прописывать детально, какие разделы переданы заказчику. Проектировочная компания должна настаивать на том, чтобы получатель поставил подпись в получении проекта.

В иной ситуации заказчик сможет отказаться от выплаты денег из-за недосказанности в процессе получении бумаг.

Образец

Акт приема-передачи составляется по следующим правилам:

1. В верхней части прописывается название документа.
2. С левой стороны вверху указывается год, а справа число и месяц.
3. Далее приводится название компании-исполнителя в лице (ФИО, должность), а также основание, на котором он действует (доверенность, положение, устав). Здесь же указывается, что второй стороной является заказчик. Между сторонами составляется договор, согласно которому:

• Исполнитель передает, а заказчик принимает работу.
• Проект выполнен в полном объеме и в установленные договором сроки с учетом оговоренных в соглашении условий и задания на проектировку.
• Цена работ по выполнению проекта (прописывается в цифрах и прописью).
• Отсутствие претензий к проектировщику по содержанию проекта.
• Составление акта в двух (трех) экземплярах (в зависимости от числа сторон).
• Подписи.

Образец акта сдачи-приемки проектной документации (1)

Образец акта сдачи-приемки проектной документации (2)

Акт выполненных работ

Акт выполненных работ – это первичный документ, согласно которому отображаются все виды выполненных работ, их общая стоимость, а так же начальные и конечные сроки. Акт заполняется в двух экземплярах и подписывается у заказчика и исполнителя (между двумя контрагентами), по одному акту остается у каждой из сторон.

Акт приема выполненных работ зачастую относят к первичным документам, а значит он регулируется Федеральным законом N402-ФЗ от 6 декабря 2011 года “О бухгалтерском учете”.

Форма (бланк) акта

С помощью этого онлайн-сервиса для ИП и организаций можно вести налоговый учет на УСН и ЕНВД, формировать платежки, 4-ФСС, СЗВ, Единый расчет 2017, подавать любую отчетность через интернет и пр. (от 250 р/мес.). 30 дней бесплатно, при первой оплате (если переход по этим ссылкам с этого сайта) три месяца в подарок.

Для вновь созданных ИП сейчас первый год на тарифе Премиум в подарок (бесплатно).

Образец заполнения

Скачать образец акта выполненных работ. Файл *doc (Word), размер файла 46 КБ.

Скачать образец акта выполненных работ. Файл *doc (Word), размер файла 46 КБ.

Форма акта выполненных работ не прописана законами, поэтому организация может разработать собственную форму для заполнения и использования.

Для того, чтобы правильно (и как можно подробнее) составить акт, необходимо указать следующие пункты:

1. Порядковый номер данного документа для его регистрации в бухгалтерии.
2. Дата составления документа.
3. Номер договора, согласно которому составляется акт выполненных работ.
4. Сроки выполнения оговоренных работ.
5. Объемы выполненных работ.
6. Общая стоимость работ (с обязательным учетом НДС).
7. Номер счета, который предоставляется заказчику для оплаты произведенной работы (услуги).
8. Полное название заказчика и исполнителя, согласно учредительным документам.
9. Оттиск печати обеих заинтересованных организаций.
10. Подписи исполнителя и заказчика, или лиц, имеющих право подписи.

Скачать образец акта выполненных работ. Файл *doc (Word), размер файла 37 КБ.

Скачать образец акта выполненных работ. Файл *doc (Word), размер файла 37 КБ.

Зачем акт нужен?

Акт выполненных работ необходим в случае, когда необходимо подтвердить факт выполнения работ исполнителем – в этом случае акт выступает в роли отчета исполнителя перед заказчиком.

Акт приема-передачи без предварительного договора или какого-либо соглашения может признаваться налоговой ничтожным, что повлечет за собой невозможность учитывать данные расходы в уменьшении налоговой базы.

В случае, если исполнитель не выполняет своих обязанностей, срывает поставленные сроки работы, имеется брак или ненадлежащее исполнение работы, то заказчик имеет полное право не подписывать акт выполненных работ и не принимать работу до полного устранения недостатков или вовсе отказать исполнителю в оплате. В таком случае, исполнитель обязан устранить все недоработки и составить новый акт выполненных работ, с учетом новых обстоятельств.

С помощью этого онлайн-сервиса для ИП и организаций можно вести налоговый учет на УСН и ЕНВД, формировать платежки, 4-ФСС, СЗВ, Единый расчет 2017, подавать любую отчетность через интернет и пр. (от 250 р/мес.). 30 дней бесплатно, при первой оплате (если переход по этим ссылкам с этого сайта) три месяца в подарок.

Для вновь созданных ИП сейчас первый год на тарифе Премиум в подарок (бесплатно).

Когда акт обязателен

В большинстве своем акты не обязательны. Есть только несколько случаев, когда акт приемки обязателен:

• При передаче здания покупателю – п.1 ст.556 ГК.
• При передаче предприятия покупателю – п.1 ст.563 ГК.
• При принятии работ по договору строительного подряда – п.4 ст.753 ГК.
• При передаче объектов недвижимости в аренду.

В сфере капитального строительства в качестве акта выполненных работ применяется унифицированная форма КС-2. Эта форма заполняется на основании Журнала учета выполнения работ.

Акт подписывается подрядчиком и заказчиком. Затем на основании акта готовится справка о стоимости работ и понесенных затратах по форме КС-3. На основании справки заказчик оплачивает услуги подрядчика.

Акт как бухгалтерский документ

НалогОбязателен ли акт?

Все налоговые режимы	Акт в любом случае лучше подписать исполнителю, чтобы потом не было претензий.
УСН Доходы	Неподписанный акт никак на налог не повлияет.
УСН Доходы-Расходы	Акт нужен, чтобы подтвердить расходы.
НДФЛ	Акт нужен, чтобы подтвердить расходы.
Налог на прибыль	Акт нужен, чтобы подтвердить расходы.
ЕСХН	Акт нужен, чтобы подтвердить расходы.
НДС	Без акта выполненных работ рискованно принимать НДС к вычету.
ЕНВД	Неподписанный акт никак на налог не повлияет.
ПСН	Неподписанный акт никак на налог не повлияет.

По сути не очень обязательный документ – акт приема-передачи, очень часто запрашивается бухгалтерией организации и на то есть основания.

Отсутствие акта усложняет процедуру подтверждения затрат и полученной прибыли.

Затраты компании на выполнение работ можно включить в себестоимость продукции и эти траты могут включаться в расходы организации при расчете налога на прибыль. Поэтому такие траты необходимо документально подтвердить – акт выполненных работ будет таким основанием. По мнению ФНС только акт принятия работ может достоверно подтвердить факт осуществления затрат.

А также, в случае отсутствия акта выполненных работ, организация не сможет получить начисленный и уплаченный НДС.

Также акт приемки будет выполнять функции документа учета, что поможет в разговоре с налоговой, если они решат,что компания пытается уйти от уплаты налогов.

Устранение недостатков работы

Если акт выполненных работ подписан заказчиком, то работа исполнителя считается выполненной в полном объеме и заказчик не имеет права требовать устранения недостатков.

Если в работе исполнителя обнаружены недостатки, то об этом необходимо его предупредить и задокументировать недостатки либо актом о приеме исполненных работ с недостатками, либо актом о недостатках.

С помощью этого онлайн-сервиса для ИП и организаций можно вести налоговый учет на УСН и ЕНВД, формировать платежки, 4-ФСС, СЗВ, Единый расчет 2017, подавать любую отчетность через интернет и пр. (от 250 р/мес.). 30 дней бесплатно, при первой оплате (если переход по этим ссылкам с этого сайта) три месяца в подарок.

Для вновь созданных ИП сейчас первый год на тарифе Премиум в подарок (бесплатно).

Источник: przashhita.ru