Рамочный договор на монтажные работы образец

Образец рамочного договора поставки

_____________________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик»,в лице ________________________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола № ______ от ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить ______________________________________ (далее – товар), наименование, характеристики, количество и цена товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Поставщик гарантирует, что товар новый (товар не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), Товар принадлежит ему на праве собственности, не состоит в судебном споре, никому не продан, не подарен, не находится под залогом, свободен от обременения третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоит.

Практика заключения внешнеторговых сделок контракт и Incoterms.

1.3. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей обычной и адекватной практике упаковки и характеру данного товара, а также отвечать установленным техническим требованиям производителя. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки с помощью транспортных средств. Поставщик несет ответственность за повреждение товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Поставщика:

2.1.1. Поставщик обязан передать Заказчику товар в срок не более ____ (_______________________) календарных дней со дня подписания настоящего Договора Сторонами.

Поставщик, по согласованию с Заказчиком, имеет право на досрочное исполнение обязательств по настоящему Договору.

2.1.2. Поставщик обязан укомплектовать поставляемый товар следующими документами (далее — документация):

— приемо-сдаточными документами (товарными накладными, счетом-фактурой).

Документация, предъявляемая по Договору, должна отвечать требованиям стандартов, технических условий, правил и других нормативных правовых документов, обязательных к применению на территории Российской Федерации.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется принять и оплатить товар.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора составляет ______________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) – _________ (_______________________) рублей __ копеек.

Цена Договора сформирована с учетом всех расходов и затрат Поставщика, связанных с исполнением принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в том числе с учетом расходов на поставку, перевозку, сборку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Шаг 9 | Договор | Нужен ли он ? | Структура договора.

3.2. Заказчик производит выплату аванса 30% в размере_____________________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) – _________ (_______________________) рублей __ копеек, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора Сторонами на основании выставленного счета Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. Окончательная оплата по настоящему Договору, производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания обеими Сторонами Товарной накладной с предоставлением счета и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Приемка товара проводится в следующем порядке:

4.1.1. Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности товара к поставке не менее чем за 5 (пять) дней.

4.1.2. Грузополучателем по договору является ___________________________________________________________________.

4.1.3. Поставщик обязан произвести доставку товара по адресу ___________________________________________________________________.

4.2. Если при приемке товара будет обнаружено несоответствие характеристик товара и/или документации требованиям настоящего Договора, Заказчик составляет Акт об установленном несоответствии товара. Заказчик направляет Акт об установленном несоответствии товара Поставщику в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения товара от Поставщика. Поставщик обязан за свой счет заменить указанный в Акте товар, либо вернуть аванс за указанный в Акте товар при невозможности его замены, при этом максимальный срок устранения выявленных недостатков не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней.

4.3. Доставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы по доставке товара учтены в цене Договора.

4.4. Все права на товар (владения, пользования и распоряжения) переходят от Поставщика к Заказчику после подписания обеими Сторонами Товарной накладной.

4.5. Обязательства Поставщика по настоящему Договору могут считаться надлежаще исполненными только после подписания Заказчиком Товарной накладной.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует передачу Заказчику товара, полностью отвечающего всем требованиям настоящего Договора, включая приложение к Договору.

5.2. На товар устанавливается гарантийный срок _______ (________________) месяцев со дня поставки Товара.

5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан осуществлять бесплатный ремонт товара в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обращения Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Заказчик был лишен возможности эксплуатировать товар.

5.4. При обнаружении в течение гарантийного срока неустранимых недостатков товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика возврата денежных средств, уплаченных им Поставщику по настоящему Договору. В этом случае Поставщик обязан вернуть денежные средства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения указанного требования от Заказчика, путем их перечисления на расчетный счет Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении срока исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать у Поставщика выплаты неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от стоимости Товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

6.2. При проведении окончательных расчетов с Поставщиком по настоящему Договору (п. 3.3. Договора) Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать из причитающейся к выплате Поставщику денежной суммы начисленную им сумму неустойки за нарушение Поставщиком срока исполнения обязательств по Договору.

6.3. При нарушении Заказчиком срока оплаты по Договору (п. 3.3. Договора) Поставщик вправе потребовать у Заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от суммы подлежащей оплате, за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Обязанность по уплате неустойки у нарушившей стороны возникает с момента получения соответствующего письменного требования другой стороны и должна быть исполнена в срок, указанный в таком требовании.

6.5. Заказчик вправе отказаться от Договора поставки в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленного аванса и возмещения причиненных ему убытков в случаях:

— нарушения Поставщиком срока исполнения обязательств по Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

— выявления недостатков в товаре и/или допущенных Поставщиком отступлений от требований Договора.

Денежные средства должны быть перечислены Поставщиком на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления Заказчика.

6.6. В части, не урегулированной настоящим Договором, ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Риск случайной гибели или повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

6.8. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, например, таких, как наводнения, пожары, землетрясения, другие стихийные бедствия, объявленная или фактическая война, военные перевороты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, блокада, эмбарго, издание нормативных актов, административное вмешательство со стороны государственных органов, а также других обстоятельств, оказывающих влияние на исполнение обязательств по настоящему Договору, которые ни одна из Сторон не могла заранее предвидеть и/или предотвратить.

7.2. Документ, выданный компетентным государственным органом (органом местного самоуправления) Российской Федерации, является достаточным доказательством, подтверждающим наличие и продолжительность действия указанных обстоятельств.

7.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) дней со дня их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону посредством телеграфной или факсимильной связи. В противном случае она лишается возможности ссылаться на указанные обстоятельства и/или их последствия как на основание освобождения от ответственности за нарушение настоящего Договора.

7.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

7.5. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых способов исполнения настоящего Договора или решения вопроса о расторжении настоящего Договора и проведении взаимных расчетов.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по _______________, а в части взаиморасчетов — до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

9.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров они передаются на разрешение в Арбитражный суд Новосибирской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то надлежащим образом представителями Сторон.

10.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в десятидневный срок со дня такого изменения. Ответственность за неисполнение данного требования и все связанные с этим негативные последствия несет Сторона, нарушившая его.

10.5. Спецификация товара (Приложение №1) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Источник

Разработка рамочного договора

Обеспечим полное сопровождение процесса заключения договора с оперативным внесением правок.

Эксперты по разработке рамочных договоров

Хомякова Елена Сергеевна

Опыт: Профессиональный опыт в юридической сфере с 2003 года

Задать вопрос эксперту: Хомякова Елена Сергеевна Задать вопрос эксперту Все эксперты

Гончаров Андрей Михайлович

Юрист в области информационной безопасности

Опыт: Профессиональный опыт в области IT-права с 2015 года

Задать вопрос эксперту: Гончаров Андрей Михайлович Задать вопрос эксперту Все эксперты

Царев Евгений Олегович

Эксперт по информационной безопасности

Опыт: Экспертная работа с 2011 года. Педагогический стаж с 2008 года

Задать вопрос эксперту: Царев Евгений Олегович Задать вопрос эксперту Все эксперты

Описание

Статья 429.1 Гражданского Кодекса РФ определяет рамочный договор, как договор с открытыми условиями, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров.

Заключение рамочного договора закрепляет достигнутые договоренности между сторонами, что позволяет в дальнейшем конкретизировать условия сотрудничества. К примеру, такая правовая конструкция будет удобна, когда стороны определили предмет поставки и порядок, но конкретные объемы товара планируют определить позднее.

Единственным существенным условием рамочного договора является предмет, под которым понимается договоренность сторон о порядке и условиях их взаимодействия в дальнейшем. Таким образом, рамочный договор отличается отсутствием строгих требований закона к конкретизации положений договора, даже его предмета. Отсутствующие в рамочном договоре условия могут быть согласованы сторонами при заключении отдельного документа, поэтому данное обстоятельство не может служить основанием для признания рамочного договора незаключенным.

Специфика рамочного договора и его отличительные черты

Рамочный договор устанавливает общие условия взаимоотношений сторон, их основные права и обязанности. Рамочный договор является разновидностью договора с открытыми условиями, который, по сути, откладывает согласование существенных условий. Он направлен на многократное применение и использование, в связи с чем в рамочном договоре обговариваются именно универсальные положения.

Отдельно стоит обратить внимание, что данный договор не предполагает возможность урегулирования открытых условий в дальнейшем. Он уже содержит набор определенных, хотя и общих условий. В этом отношении рамочный договор отличается от предварительного (ст. 429 ГК РФ), который направлен на создание обязательства заключить в будущем договор.

Цель рамочного договора заключается в ином: в организации дальнейшего сотрудничества. Конкретные условия можно будет предусмотреть уже в дополнениях к договору и спецификациях.

Преимущества рамочного договора

Данный договор позволяет:

• Сэкономить время на заключение договоров в будущем (основные положения уже будут установлены);
• Зафиксировать достигнутые договоренности;
• Иметь возможность отложить определение конкретных условий и быть уверенным в наличии соглашения;
• Гибко корректировать условия сотрудничества;
• Оптимизировать процесс привлечения новых контрагентов.

Можно ли менять условия рамочных договоров после подписания?

Особенностью рассматриваемого договора является его направленность на создание общих условий сотрудничества и организации, которые будут конкретизированы уже в основном договоре. Соответственно, условия рамочного договора не являются окончательными, они могут быть дополнены и изменены конкретными договорами. Рамочный договор является второстепенным по отношению к основному, поэтому к договору с открытыми условиями обращаются при отсутствии урегулирования положения в основных соглашениях.

Образец рамочного договора на оказание услуг и примеры использования в жизни

Рамочные договоры заключаются во многих сферах деятельности. Наиболее часто данная конструкция используется для договоров:

• Поставок товаров: рамочный договор поставки оборудования, который дополняется спецификациями к договору (количество, ассортимент и общая стоимость);
• Подряда;
• Оказания услуг;
• Комплекс работ и услуг: проектно-изыскательные работы, поставка оборудования, строительно-монтажные работы, представление интересов заказчика. Дополнительным соглашением конкретизируется объект строительных работ, выполнение работ по устройству примыкания и т. д.

Примером из судебной практики можно привести заключение рамочного договора оказания консультационных услуг. Стороны заключили рамочный договор оказания юридических услуг, положения которого конкретизируют в приложениях к нему (конкретные обязанности: анализ договоров, подготовка пакета документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ и др.).

Стоит обратить внимание, что истцу не удалось доказать факт оказания услуг и добиться взыскания задолженности и убытков. Суд посчитал недостаточными доказательствами нотариально заверенную электронную переписку (она не конкретизирует участников) и уплату аванса ответчиком (так как платежное поручение не содержало ссылку на приложение к рамочному договору). Истцу следовало представить доказательства направления заявки заказчика с перечнем и объемом оказываемых услуг, что было бы подтверждением согласования сторонами предмета договора (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.04.2021 N Ф05-6894/2021 по делу N А40-72741/2020).

Наши услуги по разработке рамочных договоров

Составление рамочного договора необходимо осуществлять с учетом особенностей бизнеса заказчика, его целей и запросов. Данная правовая конструкция требует комплексной проработки положений, которые, с одной стороны, будут универсальными и общими, а с другой- четко фиксирующими условия сотрудничества сторон и организации их взаимной деятельности. От того, насколько полно будет урегулированы условия взаимодействия контрагентов, зависит эффективность реализации проектов и взаимоотношения бизнес-партнеров. Правильно составленный рамочный договор поможет создать гарантии выполнения достигнутых договоренностей и компенсации в случае нарушения.
Следует учитывать, что пустой рамочный договор, не имеющий никакой конкретизации положений, не создает правовых последствий для сторон.

В рамочном договоре следует определить:

• Предмет соглашения;
• Порядок и условия сотрудничества сторон;
• Права и обязанности сторон (общие, которые потом будут конкретизированы);
• Процедуру конкретизации и согласования условий;
• Ответственность сторон;
• Порядок расчетов;
• В некоторых случаях целесообразно установить и сроки действия соглашения, например, когда это необходимо для конкретного краткосрочного проекта.

Составлением рамочного договора данная правовая конструкция не ограничивается. Одни только общие условия не позволяют запустить и реализовать бизнес-процессы. В определенном смысле конкретные соглашения даже важнее самого рамочного договора, так как в случае противоречия положений применяются положения специального акта, а не общего. Следовательно, конкретизация условий рамочного договора имеет важнейшее значение.

Внедрение договора в жизнь происходит через несколько моделей конкретизации:

1. Заключение конкретизирующего соглашения (дополнительное соглашение, приложения к договору, спецификация) подразумевает двустороннее согласование сторонами конкретных условий (например, объем поставляемых товаров);
2. Оформление односторонних заявок: одна из сторон получает право в одностороннем порядке определить отсутствующее в договоре условие: к примеру, ассортимент продукции;
3. Акцепт заявок: сторона обязуется акцептовать (принять) заявки другой стороны, если зафиксированные в таких заявках существенные условия укладываются в очерченные в рамочном договоре пределы.

Останавливаться на конкретной модели следует, исходя из каждого конкретного случая. Для одних лучшим решением будет создание максимально быстрой поточной системы оформления заявок. Для других же необходимо тщательно оценить сложившуюся ситуацию и провести переговоры насчет условий каждой крупной сделки. Все это будет обговорено юристами компании RTM Group, которые помогут создать оптимальную правовую конструкцию.

Заказать услуги по разработке рамочных договоров

Для уточнения стоимости и сроков звоните или пишите нам:

Источник